買房合同書
發(fā)布時間:2023-10-12 買房合同書買房合同書合集。
隨著時光逐日流轉(zhuǎn),合同的存在確保了我們的權(quán)益。在特定場景下,合同為雙方利益關(guān)系的制定和發(fā)布提供了規(guī)范。你是否也正在為編寫合同而煩惱呢?僅供借鑒,你需要自行決定是否適用于自身情況。
買房合同書(篇1)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方自愿委托丙方對其雙方房屋交易提供居間服務(wù),促成房屋買賣合同成立,現(xiàn)三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣及居間服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方為表示對丙方居間介紹的房屋之購買誠意,自愿向丙方交付人民幣__________元。作為購房意向金。在甲、雙方簽訂本合同后,乙方同意該購房意向金轉(zhuǎn)付甲方。
二、交易房屋的基本情況:__________
1、坐落:_________________________。
2、類型:__________。
6、房屋所有權(quán)證明文件編號:______________。
7、該房屋的抵押狀況為:__________貸款余額:__________約¥______________元,貸款余額的處理方案:__________□甲方自行還清/□其它:_____________________________________。
8、該房屋租賃情況為:__________。
二、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,該房屋的交易條件為:__________
1、總房價款:__________人民幣__________元。
2、乙方同意支付甲方購房定金人民幣________元。
3、甲、乙雙方同意采取下列第_____種方式付款:__________①全款②公積金貸款③商業(yè)貸款④其他:________________________。
4、甲、乙雙方定于□丙方通知之日起______日內(nèi)/□_____年______月_______日前,在甲、乙雙方資料齊全時到房屋權(quán)屬登記部門辦理過戶手續(xù)。
5、甲方應(yīng)于乙方支付完畢首付款之日起三日內(nèi)向乙方交房。
6、房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后,甲方應(yīng)在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起____內(nèi),將本房屋內(nèi)相關(guān)戶口遷出。
7、涉及此次房屋交易中產(chǎn)生的全部稅費(fèi):__________□由甲方承擔(dān)/□由乙方承擔(dān)/;
2、乙方向丙方支付居間服務(wù)費(fèi)為人民幣人民幣________元。
五、合同約定的其他義務(wù)
1、在丙方收到購房意向金后_____日內(nèi),乙方不得解除對丙方的委托,亦不得向丙方主張收回上述意向金。在上述期限內(nèi),如乙方解除對丙方的委托,將視為乙方違約,并按照本合同居間服務(wù)費(fèi)向丙方支付違約金。
2、如甲方不能接受本合同第三條之交易條件,而甲、乙雙方又不能另行達(dá)成一致的,致使甲、乙雙方不能簽署房屋買賣合同的,丙方應(yīng)將購房意向金無息返回乙方。
3、甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在簽訂本合同之日,一次性付清居間服務(wù)費(fèi)用。費(fèi)用支付未經(jīng)丙方同意而延遲支付的,丙方有權(quán)追索違約金,每日按照延遲支付費(fèi)用數(shù)額的千分之五計(jì)算。
4、甲乙承諾本交易房屋除本合同第二條第七款所設(shè)立的抵押權(quán)外,無其他任何權(quán)利瑕疵影響到標(biāo)的房屋的交易。
5、本合同訂立后,如甲、乙雙方未經(jīng)丙方許可,私下交易或經(jīng)其他中介機(jī)構(gòu)交易本合同標(biāo)的房屋,本居間合同依然有效,甲、乙雙方仍應(yīng)向丙方支付本合同第四條約定的居間服務(wù)費(fèi)。
六、甲、乙雙方同意在本合同成立后_____日內(nèi)簽訂存量房屋買賣合同。
簽訂本合同后,如甲方未能履行本條約定的,則應(yīng)向乙方雙倍返還定金;如乙方未能履行本條約定的`,則已支付甲方的定金不予返還。
七、甲、乙、丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)自行協(xié)商解決;協(xié)商不能達(dá)成一致意見的,三方同意向交易房屋所在地人民法院提起訴訟。
八、甲、乙、丙三方在本合同簽章處書寫的聯(lián)絡(luò)地址即為本合同下任何書面通知的送達(dá)地址,若因收送方拒收或因聯(lián)絡(luò)地址錯誤無法送達(dá)的,均按照付郵日視作通知方已依本合同給予書面通知。若任何一方聯(lián)絡(luò)地址變更的,應(yīng)及時通知其他各方。
九、本合同一式三份,經(jīng)三方簽字或蓋章后生效,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
備注
甲方:__________乙方:__________
身份證號:__________身份證號:__________
代理人:__________代理人:__________
身份證號:__________身份證號:__________
聯(lián)絡(luò)地址:__________聯(lián)絡(luò)地址:__________
簽訂時間:__________簽訂時間:__________
丙方:__________
經(jīng)辦人:__________
簽訂時間:__________
買房合同書(篇2)
甲方(出賣方):__________
身份證號:__________
住址:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方(買受人):__________
身份證號:__________
住址:__________
聯(lián)系電話:__________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買位于__________________住宅回遷樓買賣事宜達(dá)成以下協(xié)議,雙方共同信守執(zhí)行。
甲方在位于__________________有一套回遷房,具體房屋編號為:______________室,建筑面積暫登記為____________平方米(最后以甲方辦理產(chǎn)權(quán)證面積為準(zhǔn))。因目前該房暫不能到房地產(chǎn)管理處辦理《房屋所有權(quán)證》手續(xù),而甲方又急于對空閑住宅加以利用,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議,具體內(nèi)容如下:
第一條 甲方自愿將該房產(chǎn)出售給乙方,乙方已對該房產(chǎn)相關(guān)狀況做了充分了解自愿購買。
第二條 房屋作價
經(jīng)過甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意乙方以人民幣__________________元向甲方購買該回遷房。
第三條 付款方式
雙方可選擇下列第 種方式付款。
1、乙方一次性付款給甲方,甲方在收到房款之后同時甲方將該房的《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》、《進(jìn)戶證》、身份證復(fù)印件等所有回遷手續(xù)以及該房鑰匙、房款收據(jù)等所有手續(xù)轉(zhuǎn)交給乙方保管。
2、房款乙方分______次付給甲方。第一次:__________乙方于______年______月______日向甲方支付購房款人民幣____________元。同時甲方將該房的《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》、《進(jìn)戶證》、身份證復(fù)印件等所有回遷手續(xù)全部交給乙方保管。待開發(fā)商通知甲方可以到房地產(chǎn)管理處辦理該房《房屋所有權(quán)證》時,甲方第一時間取得該房屋《房屋所有產(chǎn)權(quán)》后,甲方將該《房屋所有權(quán)證》交給乙方保管,待甲方無條件協(xié)助乙方將該房《房屋所有權(quán)證》過戶到乙方名下,所有過戶手續(xù)辦完后,乙方將余下購房款人民幣____________元一次性付給甲方。
第四條 房屋過戶事項(xiàng)
1、 本協(xié)議簽訂后,甲方要與開發(fā)商聯(lián)系詢問房產(chǎn)證登記辦理進(jìn)度,如果第一時間得知可以辦理房產(chǎn)證,甲方必須及時出面與乙方一同到房地產(chǎn)管理處辦理該房《房屋所有權(quán)證》,甲乙雙方必須一同辦理。在甲方辦理該房《房屋所有權(quán)證》時所發(fā)生的契稅、印花稅、營業(yè)稅、個稅、手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)等全部費(fèi)用甲方自行承擔(dān)。如果因甲方原因未能及時完全支付上述費(fèi)用而造成此房過戶延誤,所產(chǎn)生后果由甲方承擔(dān)。
2、 甲方取得房產(chǎn)《房屋所有權(quán)證》后,必須在 ________個工作日內(nèi)與乙方一同到房地產(chǎn)管理處辦理該房過戶到乙方名下手續(xù)。此次過戶所產(chǎn)生的全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如甲方故意不協(xié)助的,導(dǎo)致增加過戶手續(xù)費(fèi)及稅費(fèi)的或不能過戶到乙方名下,所有費(fèi)用由甲方承擔(dān),并承擔(dān)違約責(zé)任。
3、 乙方向甲方支付完全部房款后,該回遷房產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。雙方應(yīng)該共同遵守,甲方不得以任何理由反悔,不得再對該房屋主張任何的權(quán)利。
第五條 違約責(zé)任
1、 甲方必須保證有權(quán)利出賣該房產(chǎn),對該房享有完全所有權(quán),其他人不得對該房有任何主張權(quán)利。甲方必須保證該房沒有進(jìn)行抵押、沒有"一房多賣"的現(xiàn)象,甲方更不準(zhǔn)將房屋另行轉(zhuǎn)讓給他人。如出現(xiàn)其他權(quán)利人對該房產(chǎn)主張權(quán)利,造成乙方損失的,均由甲方承擔(dān)責(zé)任。如果因甲方原因?qū)е略摲繜o法辦理過戶至乙方名下,屬甲方違約。乙方有權(quán)不買此房。甲方除了退還乙方交納的所有購房款和利息及有關(guān)費(fèi)用外,還須支付乙方違約金人民幣____________元,雙方買賣合同終止。
2、 如果乙方違約,甲方在扣除____________元違約金后將其余____________元房款退還乙方,雙方買賣合同終止。
第六條 回遷手續(xù)
甲方在______年______月______日本協(xié)議簽訂后,乙方接收該回遷房時,同時拿到 張收據(jù)和一份《拆遷房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書》、《進(jìn)戶證》等手續(xù)。
第七條 本協(xié)議簽字之日,甲方應(yīng)將該房鑰匙、收據(jù)、《拆遷房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書》、《進(jìn)戶證》等所有手續(xù)轉(zhuǎn)交給乙方保管。將該協(xié)議交給乙方保管后出現(xiàn)丟失或者毀損,導(dǎo)致不能進(jìn)行房產(chǎn)登記等后果由乙方完全負(fù)責(zé)。
第八條 爭議解決
在本協(xié)議履行過程中,雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向 人民法院起訴。
第九條??本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)行一份,各份具有同等法律效力。
簽訂地點(diǎn):__________
甲方:________________乙方:________________
________年______月______日______年______月______日
買房合同書(篇3)
合同當(dāng)事人:
賣方(甲方):
身份證號碼:
地址:××鎮(zhèn)××路××號
電 話:
買方(乙方):
身份證號碼:
地址:××鎮(zhèn)××幢××單元×××室
電 話:
根據(jù)國家《合同法》及有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買下述房產(chǎn),達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋基本情況
本合同房屋座落地址××鎮(zhèn)林蔭路 號,建筑面積 平方米,結(jié)構(gòu)磚砭,層次一、二層沿街,間數(shù): 樓 底共 間,新舊程度 成,戶內(nèi)配置;電氣、給排水到戶,裝潢。
二、甲方通過轉(zhuǎn)讓取得上述房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán),該房產(chǎn)性質(zhì)為商業(yè)、住宅房。有房產(chǎn)證(號碼為 )、土地證(號碼為 )?,F(xiàn)同意將上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給乙方。房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證見附件一。
三、價格與費(fèi)用
經(jīng)約定,上述房產(chǎn)總價格(大寫): (¥ 元)
此價格未包括二手房交易的各種費(fèi)用,具體另附件二約定,乙方 萬首付房款后,甲方開始辦理有關(guān)過戶手續(xù)。過戶之后,余款由乙方采用二手房按揭貸款的形式支付完畢。
四、付款及交房約定:
雙方同意按下述方式交接:
1.在房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證已經(jīng)辦至乙方名義下的前提下,乙方在 年 月- 月之前,付清全部房款(包括二手房按揭貸款形式)。
2.甲方在乙方付清全部房款(含貸款)后,將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有,其計(jì)算為將租金按日平均計(jì)算。并將上述租賃收益與房款一并結(jié)算扣減。
五、上述房產(chǎn)的建筑面積按房產(chǎn)證發(fā)證單位核算的面積為準(zhǔn),如發(fā)證面積與本合同面積有誤差,本合同約定的成交價格不變。
六、其他約定:
1.由甲方負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)證及土地證的過戶登記至乙方的手續(xù),各自承擔(dān)的費(fèi)用按附件約定。
2.乙方支付本合同房款所需的貸款由乙方自行出面辦理,甲方協(xié)助提供所需的各種文件及證書。
3、甲方保證上述房屋的現(xiàn)有所有承租人已經(jīng)放棄同等條件下的優(yōu)先購買權(quán),保證上述房屋的所有抵押權(quán)人已經(jīng)同意甲方出賣上述房屋;
4、甲方承諾在乙方支付 萬元的首付款后的 日內(nèi),立即解除上述房屋(包括土地使用權(quán))上設(shè)置的任何抵押和任何權(quán)利限制。
5、根據(jù)甲方與現(xiàn)有承租人簽訂的合同(見附件三),上述房屋的租賃期到 年 月到期。依據(jù)此,乙方承諾原甲方的出租合同至 年 月到期之前不予變更。
七、保修責(zé)任:
商品房的保修責(zé)任由建設(shè)部規(guī)定的法定責(zé)任單位負(fù)責(zé),本房產(chǎn)開發(fā)單位是嘉善縣地方房產(chǎn)公司。自本合同生效之日起,由乙方自行聯(lián)系處理有關(guān)保修的一切事宜,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但是甲方保證提供相應(yīng)的用于證明開發(fā)單位和保修義務(wù)人的文書。
八、違約責(zé)任:
本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當(dāng)理由要求中止合同的,或者違反自己一方的義務(wù)和承諾的,或者延遲履行義務(wù)達(dá) 天的,均由責(zé)任方承擔(dān)違約責(zé)任,并按實(shí)際付款的20%支付違約金。
九、本合同在履行中發(fā)生爭議的,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)議不成,甲乙雙方同意由仲裁機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決。
十、為確保各方履行本合同,甲方商請 為其保證人,乙方商請 為其保證人(身份證號碼為 )。保證范圍為被保證人在本合同中的所有義務(wù)和責(zé)任,保證方式為連帶責(zé)任保證。
十一、本合同經(jīng)各方簽章后生效,本合同一式六份,甲乙雙方及其保證人各一份,其余用于辦理變更登記等手續(xù)。
附件(略)。
甲方(簽字): 乙方:(簽字)
甲方保證人(簽章) 乙方保證人(簽章)
年 月 日 年 月 日
鑒證人(簽字):
年 月 日
買房合同書(篇4)
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區(qū)_______________________________________的.房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任1、甲方應(yīng)當(dāng)于xx年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方: 乙方:
年月 日 年月日見證人: 年月日年月日
二手房屋的買賣協(xié)議書
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條 本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng):
出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
買房合同書(篇5)
出賣人:___________________________________________
注冊地址:_________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:___________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:___________________________________
法定代表人:_______________________________________
聯(lián)系電話:_________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
委托代理人:_______________________________________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
聯(lián)系電話:_________________________________________
委托代理機(jī)構(gòu):_____________________________________
注冊地址:_________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:___________________________________
法定代表人:_______________________________________
聯(lián)系電話:_________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
買受人:___________________________________________
(本人)(法定代表人)_____________________________
國籍_______________________________________________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照注冊號) ______________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
聯(lián)系電話:_________________________________________
(委托代理人)姓名:_______________________________
國籍:_____________________________________________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
電話:_____________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)
出賣人以_________________方式取得位于_________________、編號為_____________的地塊的土地使用權(quán)。(土地使用權(quán)出讓合同號)(土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號)(劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號)為______________________________。
該地塊土地面積為_________________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自________年_____月______日至________年____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,(現(xiàn)定名)(暫定名)___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_________________,施工許可證號為____________________。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為(現(xiàn)房)(預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_______________,商品房預(yù)售許可證號為________。yjS21.cOm
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:第_______(幢)(座)__________(單元)(層)__________號房。
該商品房的用途為____________,屬____________結(jié)構(gòu),層高為__________,建筑層數(shù)地上______層,地下______層。
該商品房陽臺是(封閉式)(非封閉式)。
該商品房(合同約定)(產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積共__________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
第四條 計(jì)價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計(jì)算該商品房價款:
1.按建筑面積計(jì)算,該商品房單價為(________幣)每平方米_____元,總金額(________幣)______千______百______拾______萬_______千_______百______拾_______元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價為(_______________幣)每平方米______________元,總金額(_____________幣)______千_______百_______拾______萬_____千_______百______拾______元整。
3.按套(單元)計(jì)算,該商品房總價款為(___________幣)_______千_______百______拾_______萬_______千_______百______拾_______元整。
4.______________________________________________________。
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價方式,本條規(guī)定以(建筑面積)(套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計(jì)價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第______種方式進(jìn)行處理:
1.雙方自行約定:_______________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按____利率付給利息。
買房合同書(篇6)
賣方(簡稱甲方):_______________身份證號碼:___________________________________
買方(簡稱乙方):_______________身份證號碼:___________________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
1、乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)
2、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
3、付款時間與辦法:
(1)甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
(2)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
4、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
5、稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
6、違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
7、本合同主體
(1)甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
(2)乙方是____________,代表人是____________。
8、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
9、本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
10、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
11、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方(甲方)_________________購買方(乙方)__________________
___________年________月________日___________年________月________日
買房合同書(篇7)
出賣方:______________________(以下簡稱甲方)
購買方:______________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實(shí)信用的原則上,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 基本情況
1、甲方自愿將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋。該房屋具體狀況如下:
(1)該房屋座落于________________,建筑面積為_________平方米;套內(nèi)建筑面積________________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e________________平方米;
(2)該房屋的所有權(quán)證證號為________________;
(3)該房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
2、附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩等其他設(shè)施、設(shè)備,將隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,且轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。
3、該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條 保證
甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、抵押等任何權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 房價款與付款方式
1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設(shè)施等)總房價款為:________________萬元整(小寫:¥____________元)。
2、支付方式、支付時間。
(1)甲、乙雙方同意,乙方在本合同簽訂之日支付給甲方人民幣________________萬元整,(小寫:¥___________元),作為乙方購買甲方房屋的定金。
(2)在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證等相關(guān)過戶手續(xù)辦理完畢之日起3日內(nèi),乙方一次性支付剩余房款________________萬元(小寫:¥____________元)。
3、甲方在每次收取付款后,應(yīng)當(dāng)向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。
第四條 交付期限
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
2、甲、乙雙方同意,甲方應(yīng)于房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證等相關(guān)過戶手續(xù)辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。
3、甲、乙雙方應(yīng)于房屋正式交付乙方后3日內(nèi)向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
4、甲方應(yīng)于合同簽訂生效之日起3日內(nèi)將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
5、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的相關(guān)費(fèi)用,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)。
6、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條 違約責(zé)任
1、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報(bào)告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
2、甲方如不按本合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權(quán)解除本合同,甲方除應(yīng)按本條約定支付違約金外,同時應(yīng)雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。
3、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權(quán)解除本合同。
第六條 其他
1、該房屋正式交付前,甲方應(yīng)結(jié)清物業(yè)管理、水、電、燃?xì)?、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi)。
2、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。
3、甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式_________份。其中甲方留執(zhí)_________份,乙方留執(zhí)_________份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
5、本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。
出賣方:__________________購買方:__________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
買房合同書(篇8)
甲方:________地址:________
電報(bào):________電傳:________
乙方:________地址:________
電報(bào):________電傳:________
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量
甲方將下列貨物賣與乙方:
名稱:__________________
規(guī)格或型號:__________________
品牌:__________________
生產(chǎn)商:__________________
數(shù)量:__________________
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是:__________________
本合同總價款為人民幣______萬元
三、交貨時間和交貨數(shù)量
交貨時間為____年__月__日;
每批次交貨數(shù)量的.限制是:__________________
四、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式和運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)
雙方確定的交貨地點(diǎn)為__________________;
運(yùn)輸方式為:
運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計(jì)算入本合同的貨物單價中。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:__________________
封樣的方式和保存:__________________
乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
六、包裝和標(biāo)簽
雙方確定的包裝材料和方式是:__________________
貨物標(biāo)簽商定為:__________________
七、損失風(fēng)險
貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
八、貨物所有權(quán)
在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán),乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付
結(jié)算和支付期限為:____年__月__日
支付方式為:__________________
十、知識產(chǎn)權(quán)
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán),否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容,以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密,包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等,雙方都負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機(jī)構(gòu)的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止
雙方協(xié)商一致并達(dá)成新的條款時,可以變更本合同;
任何一方違約,對方在追究違約方的違約責(zé)任的同時,有權(quán)決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,本合同得以終止。
十三、違約責(zé)任
交貨遲延的違約責(zé)任:_________________________
驗(yàn)收遲延的違約責(zé)任:甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險,同時按日支付違約金________元;
貨款支付遲延的違約責(zé)任:____________________
交貨不合格時的違約責(zé)任:____________________
違反保密條款的違約責(zé)任:支付違約金_____萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于_____萬元時,上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方。
十四、合同的生效
本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決
因履行本合同發(fā)生爭議的,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
十七、文書和意見的送達(dá)地址
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的,任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書都以上述方式進(jìn)行,除非經(jīng)對方的書面確認(rèn)才得以變更。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
法定代表人:________________法定代表人:_______________
代理人:(簽字)_______________代理人:(簽字)_______________
_______年____月____日_______年____月____日
買房合同書(篇9)
編號:_________________
賣 方:_____________________ (以下簡稱甲方)
買 方:_____________________ (以下簡稱乙方)
見證方:____________________ (以下簡稱丙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達(dá)成以下條款:
第一條 甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明
甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得_________區(qū)(縣) 的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負(fù)全責(zé)。該房屋的結(jié)構(gòu)為 _____________________,建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權(quán)的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及___________房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及XXX相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方來承擔(dān)。
第三條 乙方對購買權(quán)的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。w
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元,價款合計(jì)為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的10%的定金。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付剩余90%房款。
(二) 銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的10%的定金。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付首期房款。
3、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條 違約責(zé)任
1. 甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi),將乙方的已付款(不計(jì)利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。
3. 甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
1. 沒有房屋欠帳,如電話費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)等;
2. 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3. 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4. 其它:______________________ 。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定 本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。 辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業(yè)交驗(yàn)時提供相應(yīng)票據(jù)。
第九條 有關(guān)爭議 本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當(dāng)本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方:__________ 經(jīng)辦人:_________電 話:__________
乙 方:__________ 經(jīng)辦人:_________電 話:__________
丙 方:__________ 經(jīng)辦人:_________ 電 話:__________
____年____月___日
買房合同書(篇10)
出賣人(甲方):_______________身份證號碼:_________________________
買受人(乙方):_______________身份證號碼:_________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、基本情況
甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于___市___區(qū)___的房屋(房屋所有權(quán)證編號:________,建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、稅費(fèi)
本合同簽定前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費(fèi),概由甲方負(fù)擔(dān)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等其他稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
三、款項(xiàng)
簽定合同同時乙方愿交___萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分三期付給甲方。第一期,在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款承諾書時,乙方將___%首付房款存入銀行,并由銀行凍結(jié),第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項(xiàng)及___%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期,在甲方交房時,由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,并作出如下承諾
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供與貸款相關(guān)的資料,簽署相關(guān)文件;
2、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,應(yīng)按照要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準(zhǔn),則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜
1、繼續(xù)履行協(xié)議,乙方一次性將購房款支付給甲方,(期限為___個月)。甲方收到房款___天內(nèi)與乙方去辦過戶手續(xù)。
2、解除協(xié)議,甲方收取乙方的定金不與退還,甲方有權(quán)再次出賣本房。
六、違約責(zé)任
1、甲方如不履行本合同規(guī)定的,每逾期___天按房價總額千分之___作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣___萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。每逾期___天按房價總額千分之___作為違約金賠償給甲方。逾期超過___個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方應(yīng)賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失人民幣___萬元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第___種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他約定
_________________________________
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式___份,甲乙方各執(zhí)___份。
甲方:______________________乙方:______________________
電話:______________________電話:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
買房合同書(篇11)
原告:
被告:
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務(wù),將北京市朝陽區(qū)的房屋所有權(quán)過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元;
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于北京市朝陽區(qū)廣渠路28號210號樓16層1908A的《房屋買賣合同》,并于當(dāng)日交付了購房定金人民幣50000元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后一個月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
原告購買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市朝陽區(qū)人民法院
買房合同書(篇12)
出賣人(甲方):________ ________
身份證號碼:________ ________
買受人(乙方):________ ________
身份證號碼:________ ________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其自住的房位于 市 區(qū)______________村______________號的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣大寫 元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 元,如甲方反悔,應(yīng)雙倍賠償乙方;如乙方反悔,甲方收取的定金不退。
三、本合同簽定時,由于客觀條件限制,不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對合同約定的標(biāo)的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)當(dāng)于 年 月 日向乙方交付房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過 個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除應(yīng)將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣 元。
2、乙方應(yīng)當(dāng)于 年 月 日向甲方付清房款,乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過 個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因甲方原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照解除合同時的市場購買價格價返還乙方房屋價款(該價款可以采用購買價格乘以每年同地段商品房屋價格漲幅百分比來確定),并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方,否則應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于該補(bǔ)償款金額的賠償金。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向 區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式3份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方: ______________ 乙方:______________
___年___月 ___日 ___年___月 ___日
見證人:______________
___年___月 ___日
Yjs21.coM更多幼師資料延伸讀
2023買房合同書
小編為您收集了一些有關(guān)“買房合同書”的資料希望對您有所啟示。在法律法規(guī)越來越完善之后,合同的應(yīng)用面越來越廣泛。簽署合同是友好合作的前提。感謝您光臨我們的網(wǎng)站我們希望您能喜歡這里的內(nèi)容并收藏!
買房合同書【篇1】
出賣方(以下簡稱甲方):____________________________
法定代表人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________
委托代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
買受方(以下簡稱乙方):____________________________
法定代表人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________
委托代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況(按房屋所有權(quán)證填寫)
(一)甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于嘉興市____________________,房屋結(jié)構(gòu)為__________,房屋用途為__________,房屋建筑面積為平方米,車庫面積_____平方米。
(二)該房屋所有權(quán)證號為_____(共有權(quán)證號為_____)。土地使用權(quán)方式為_____,土地使用權(quán)證號為__________。
(三)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施:_______________。
(四)該房屋租賃情況______________________________。
第二條房屋轉(zhuǎn)讓價格
按建筑面積計(jì)算該套房屋轉(zhuǎn)讓價格總金額(小寫)__________元,大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間,雙方約定按以下第_____項(xiàng)以(現(xiàn)金、支票、其他)方式支付房款:
(一)一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內(nèi),乙方一次性將購房款支付給__________。
(二)分期付款:
合同簽訂之日起_____幾天內(nèi),房屋及相關(guān)權(quán)屬證明交付時,權(quán)屬證明過戶后____________________________。
第四條交房方式
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
(一)自本合同簽定之日起_____天內(nèi),甲方將房屋及房屋鑰匙、房產(chǎn)證、土地使用證等相關(guān)權(quán)屬證明一并交付給乙方。
(二)其他方式_________________________。
第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權(quán)按累計(jì)應(yīng)付款向乙方追究違約利息,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款最后期限之第二天起至實(shí)際付款之日止,月息按_____利率計(jì)算。
逾期付款超過_____天,甲方有權(quán)按下述第種約定追究乙方的違約責(zé)任:
(一)乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整,合同限期繼續(xù)履行。
若乙方在____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述第(二)條處理。
(二)乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。
甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,乙方有權(quán)按累計(jì)已付款向甲方追究違約利息,自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息按______計(jì)算。
逾期交付超過_____天,乙方有權(quán)按下述第種約定追究甲方的違約責(zé)任:
(一)甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整,合同繼續(xù)限制履行。
若甲方在____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述第(二)條處理。
(二)甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整,合同終止。
乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的'違約金時,實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和拖欠任何費(fèi)用(如水電、煤氣、有線電話、物業(yè)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用),保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。
如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方轉(zhuǎn)讓該房屋之前,確認(rèn)該房屋承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán),并取得房屋權(quán)共有人同意。
(乙方對該房屋的各項(xiàng)基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后,如發(fā)生破漏、開裂等問題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。)
第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內(nèi)向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方積極給予協(xié)助。
如因甲方過失造成乙方不能在天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,視為甲方違約,乙方有權(quán)退房。
甲方必須在乙方提出退房之日起天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲乙雙方承擔(dān)。
第十條房屋轉(zhuǎn)讓后該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。
第十一條其他約定事項(xiàng)______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)部門法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
(一)由_______________仲裁委員會仲裁。
(二)向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
(一)甲、乙雙方簽字。
(二)經(jīng)__________公證(涉外房屋轉(zhuǎn)讓必須公證)。
第十六條本合同一式_____份,其中甲乙雙方、房屋權(quán)屬登記部門及契稅部門各執(zhí)一份。
合同未盡事項(xiàng),甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等法律效應(yīng)。
甲方(簽章):_______________ 乙方(簽章):_______________
委托代理人(簽章):__________ 委托代理人(簽章):___________
簽訂日期:______年____月____日 簽訂日期:______年____月____日
簽訂地點(diǎn):__________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
買房合同書【篇2】
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條,乙方同意購買甲方擁有的座落在長沙市雨花區(qū)的房產(chǎn)住宅,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條,上述房產(chǎn)的交易價格為總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條,付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,雙方約定時間前往房地產(chǎn)交易中心進(jìn)行交易。
第四條,稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第五條,出賣房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第六條,違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
第七條,本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同一式二份。甲方一份,乙方一份。
出賣方(甲方):_________________購買方(乙方):__________________
時間:__________________時間:___________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________
電話:___________________電話:____________________
代理人(甲方):_________________代理人(乙方):_________________
身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________
買房合同書【篇3】
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________房產(chǎn),建筑面積為_____平方米(面積誤差在±5%范圍內(nèi)的不再考慮差價,超出5%的乙方有權(quán)解除合同,乙方自愿補(bǔ)差價的除外),房屋性質(zhì)__________________。
第二條:上述房產(chǎn)的交易價格計(jì)算方式為:一口價____________萬元,價款不再調(diào)整。
第三條:付款時間與辦法:本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。甲方交付房屋完成后3日內(nèi)乙方一次性支付剩余款項(xiàng)__________元整。
第四條:甲方應(yīng)于收到乙方定金之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清。
第五條:稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條:因本合同履行存在違約的,應(yīng)向?qū)Ψ桨凑辗课菘們r的每日千分之三承擔(dān)違約金。
第七條:本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋登記部門存檔一份。
第八條:本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的由西安仲裁委員會裁決。雙方本合同預(yù)留的住址和聯(lián)系方式作為有效的聯(lián)系方式。
第九條:本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條:雙方約定的其他事項(xiàng):
___________________________________________________________________________。
賣方(甲方):_______________買方(乙方):_______________
_________年________月_______日_________年________月_______日
買房合同書【篇4】
原告:_________________,性別: ,出生 年 月 日,民族: ,文化程度: ,籍貫: ,工作單位: ,住址 :,身份證號碼: ,聯(lián)系電話:
被告:_________________,性別: ,出生 年 月 日,民族: ,文化程度: ,籍貫: ,工作單位: ,住址 :,身份證號碼: ,聯(lián)系電話:
訴訟請求:_________________
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元,違約金_______________元/天,(由 年 月 日至 年 月 日)逾期 個月,(按銀行同期貸款利率計(jì)算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照 元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計(jì)人民幣_______________元(大寫:_________________)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元,于_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶,合計(jì)總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于 年 月 日前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今 年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06—05邵公莊新區(qū) 元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_______________元。
買房合同書【篇5】
出賣人:
身份證號:
買受人:
身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的房產(chǎn)事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條甲方自愿出售甲方所有的位于的房產(chǎn)給乙方。房屋建筑面積平方米。該房屋所有權(quán)證號為長房權(quán)字第號。同時,甲方將其自有使用權(quán)的車庫所有權(quán)證號為________________一并賣予乙方。甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí),承諾和保證此房產(chǎn)沒有其他權(quán)利瑕疵。同時物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電、煤氣、供暖、通訊費(fèi)。甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。乙方對本房屋的現(xiàn)實(shí)情況已充分全面了解,乙方愿意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)及車庫的成交價格為:總價:人民幣___________元。
第三條辦理過戶及房屋交付。
1、乙方在簽訂買賣合同同時即交易過戶日一次性付完房款人民幣______元。
2、本合同生效之日起一個月內(nèi),乙方應(yīng)將交易的房產(chǎn)及車庫交付給乙方使用。
3、甲方收到購房款后向乙方出具收據(jù)。
4、甲方應(yīng)于交付房屋同時將水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、寬帶費(fèi)、電話費(fèi)、有線電視費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清,并將單據(jù)及相關(guān)卡折交給乙方。
第五條稅費(fèi)承擔(dān)在本次交易過程中涉及的房屋所有權(quán)更名過戶所需的費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。甲方將房屋及車庫出售給乙方的前提系在本次交易過程中涉及的房屋所有權(quán)更名過戶所需的費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),如按照國家有關(guān)規(guī)定,更名過戶所需費(fèi)用必須由甲方負(fù)擔(dān)時,乙方應(yīng)按照甲方所交費(fèi)用的金額在本合同購房款之外另行向甲方支付。
第六條本合同第二條所列交易成交價格,不包括房屋內(nèi)的家具、家電以及其他私人物品。
第七條權(quán)利義務(wù)甲乙雙方均有積極辦理產(chǎn)權(quán)更名過戶的義務(wù)。
第八條違約責(zé)任
1、本合同簽訂生效后,乙方如未能在生效當(dāng)天向甲方支付約定的款項(xiàng),甲方有權(quán)解除合同。
2、甲方如不按合同規(guī)定的.日期交付房屋及車庫的,每逾期1日按房屋總價款3‰計(jì)算違約金給付乙方。逾期超過1個月,乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)自接到乙方解除合同通知之日起3日內(nèi),返還乙方所交房款并承擔(dān)房屋總價款30%的違約責(zé)任。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自房屋交付最后期限的第二日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付房屋總價款3‰的違約金。
第九條、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,達(dá)成一致的簽訂補(bǔ)充協(xié)議;未達(dá)成一致的,通過人民法院訴訟解決。
第十條、任何一方違約除承擔(dān)違約責(zé)任和賠償守約方損失外,還應(yīng)賠償守約方因此支付的訴訟費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。
第十一條本合同一式份。甲乙雙方各執(zhí)份,自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
簽訂時間:__________________
買房合同書【篇6】
甲方(賣方):________身份證號碼:________身份證號碼:
甲方的代理人:________身份證號碼:________乙方(買方):________
身份證號碼:________身份證號碼:________
乙方的代理人:________身份證號碼:________
丙X(中介方):徐州XX公司(七店)
甲乙丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以資信守。
第一條房地產(chǎn)基本狀況
經(jīng)丙X居間促成,甲方將其所有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。該房地產(chǎn)基本狀況如下:
(一)該房屋位于,房屋類型,結(jié)構(gòu),樓層,建筑面積平方米,土地使用權(quán)面積平方米,附帶車庫約平方米,閣樓約平方米,裝飾裝修狀況為。
(二)該房屋所有權(quán)證號:,該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為:,土地使用權(quán)取得方式:【出讓劃撥其它】,土地使用權(quán)證號:。
(三)附隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備包括:(名稱、品牌、型號、數(shù)量)
第二條甲方擔(dān)保
(一)權(quán)利擔(dān)保。甲方對轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的權(quán)屬帶給如下?lián)#?/p>
1、保證該房地產(chǎn)是貼合國家及本市關(guān)于房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策,否則,由甲方承擔(dān)全部職責(zé);
2、該房地產(chǎn)的權(quán)利被限制狀況為:□A.甲方承諾對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán),交易時不存在被查封、抵押及共有權(quán)人不同意出售等權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān),保證乙方不受
第三人合法追索;□B.該房地產(chǎn)在交易前已經(jīng)設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為:,甲方應(yīng)于前辦理抵押注銷手續(xù)。
3、若該房地產(chǎn)在交易前已存在有關(guān)稅費(fèi)及設(shè)施安裝費(fèi)等債務(wù)糾紛,甲方應(yīng)在申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶前辦妥結(jié)清,如有未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部職責(zé);
4、因該房地產(chǎn)存在權(quán)利負(fù)擔(dān)或債務(wù)糾紛而引發(fā)訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的,甲方承擔(dān)賠償職責(zé)。
(二)質(zhì)量擔(dān)保。甲方保證所出售的房屋貼合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),具有通常的居住使用功能,交易之前鄰里之間無公用面積糾紛等矛盾,否則,由甲方承擔(dān)全部職責(zé);在保修期內(nèi)出現(xiàn)內(nèi)在結(jié)構(gòu)和質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)當(dāng)用心協(xié)助乙方向職責(zé)
第三方主張權(quán)利。
第三條成交價格
該房地產(chǎn)按套計(jì)價,成交總價為人民幣元整________(以下均以人民幣結(jié)算),該成交價款包括:【□A僅指該房地產(chǎn)及其附屬設(shè)施本身價格;□B還包含附隨房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備價格】
第四條付款方式和期限
(一)本合同簽訂之日,乙方應(yīng)向甲方支付定金元整,作為購房擔(dān)保。在申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶前,甲方毀約的,雙倍返還乙方定金,乙方毀約的,無權(quán)要求甲方返還定金。完成房屋產(chǎn)權(quán)過戶申請手續(xù)簽字后,定金抵作購房款。
(二)為督促甲方及時履約,乙方能夠預(yù)留元整作為履約保證金,此款在甲方實(shí)際交付房屋、結(jié)清應(yīng)付費(fèi)用、房地產(chǎn)權(quán)全部過戶至乙方名下之日結(jié)清。
(三)除定金、保證金之外的剩余房款元整________,甲乙雙方約定采取以下第種付款方式:
□A.乙方應(yīng)于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶申請手續(xù)簽字之日一次性付清。
□B.乙方采取貸款方式付款
1、乙方應(yīng)于給付甲方首付款元整,剩余房款元整申請貸款。
2、乙方應(yīng)于向貸款機(jī)構(gòu)提交貸款申請的相關(guān)資料,并配合貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款調(diào)查、審查和審批等手續(xù),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理貸款手續(xù)。貸款部分的房款應(yīng)于貸款機(jī)構(gòu)放款的當(dāng)日直接給付甲方。
3、如貸款機(jī)構(gòu)實(shí)際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準(zhǔn)的,雙方約定按以下第種方式處理:
a.乙方應(yīng)于貸款機(jī)構(gòu)出具貸款承諾函之日起三個工作日內(nèi)補(bǔ)足應(yīng)交款。
b.合同終止,甲方應(yīng)在合同終止之日起三個工作日內(nèi)退還乙方已付所有款項(xiàng)。
□C.甲乙雙方約定的其他付款方式:
第五條房屋交付
(一)甲方應(yīng)于騰出該房屋,交付給乙方占有、使用,并移交該房屋房門鑰匙,作為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志。
(二)該房屋交付時,甲乙雙方應(yīng)共同對附隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備及裝飾裝修狀況進(jìn)行清點(diǎn)查驗(yàn),并辦理書面交接手續(xù)。
甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,凡本合同記載的各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備及裝飾裝修被損壞、拆除的,甲方應(yīng)按購置同等設(shè)施、設(shè)備的市場新品價格或修復(fù)同類工程的市場價值承擔(dān)賠償職責(zé)。
(三)交付日前,房屋所產(chǎn)生的水、電、有線電視、通訊、物業(yè)等各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān),應(yīng)在房屋交付前結(jié)清;以上費(fèi)用的付訖憑證交乙方查驗(yàn),如有未清事項(xiàng),乙方有權(quán)從履約保證金中直接抵扣上述欠費(fèi)。交付日后所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(四)房屋風(fēng)險職責(zé)自房屋交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方承擔(dān)。
(五)甲方應(yīng)于前將落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第六條產(chǎn)權(quán)過戶
(一)甲乙雙方同意于,共同應(yīng)攜帶相關(guān)資料向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,并按照規(guī)定的期限和條件及時、全面地履行相關(guān)手續(xù)和帶給完備資料;在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后7個工作日內(nèi),甲乙雙方共同向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更登記手續(xù)。
(二)房產(chǎn)登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的,雙方提出申請的時間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時間。
(三)辦理產(chǎn)權(quán)交易過戶手續(xù)所發(fā)生的稅費(fèi)按以下第種方式承擔(dān):
□A.甲乙雙方按國家和本市的相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān);
□B.。
(四)甲方應(yīng)及時協(xié)助乙方辦理公共維修基金、物業(yè)等房屋附屬事項(xiàng)過戶手續(xù)。
(五)在房地產(chǎn)權(quán)過戶未辦理完畢前,如遇規(guī)劃拆遷,甲方應(yīng)用心協(xié)助乙方辦理相關(guān)拆遷手續(xù),有關(guān)拆遷安置補(bǔ)償?shù)臋?quán)利和義務(wù)均歸乙方享有和承擔(dān)。
第七條違約職責(zé)
(一)除貸款機(jī)構(gòu)的原因外,乙方未按本合同約定期限付款的,每逾期____日,乙方應(yīng)按逾期未付款的萬分之五向甲方加付違約金;逾期超過日的,甲方有權(quán)解除本合同;甲方解除合同的,應(yīng)書面通知乙方。乙方應(yīng)按該房地產(chǎn)成交總價的20%向甲方支付違約金,并承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)。甲方應(yīng)自解約通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)退還乙方除違約金和應(yīng)付稅費(fèi)之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外,甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關(guān)系的,每逾期____日,甲方應(yīng)按乙方已付房款的萬分之五支付違約金,違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過日的,乙方有權(quán)退房;甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算),并按該房地產(chǎn)成交總價的20%向乙方支付違約金,且承擔(dān)此次交易中雙方的.全部交易稅費(fèi)。
(三)甲方或乙方未如約履行義務(wù),造成交易過戶延期的,每逾期____日,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?00元違約金,直至實(shí)際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內(nèi)完全取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,乙方有權(quán)退房。甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算),并按該房地產(chǎn)成交總價的20%向乙方支付違約金,且承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)。
(四)本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給
第三人或已抵押的事實(shí),或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給
第三人,導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,乙方有權(quán)退房。甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算),并按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則,導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,另一方有權(quán)解除合同;本合同被解除的,參照本條第
1、2款執(zhí)行。
第八條中介服務(wù)
(一)丙X為甲乙雙方帶給以下服務(wù):帶給真實(shí)有效的訂約信息;充當(dāng)訂約介紹人和撮合人;帶給法律咨詢,擬定合同文本并協(xié)助、指導(dǎo)訂立合同;協(xié)助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續(xù);為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創(chuàng)造便利。丙X在辦理委托事務(wù)中需繳納的手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、材料費(fèi)及印刷費(fèi)等費(fèi)用概由委托方承擔(dān)。
(二)中介服務(wù)費(fèi)按房屋成交總價的2%收取,共計(jì)元整________,由承擔(dān),應(yīng)于付清。甲乙雙方未能交易成功的,中介費(fèi)不予減免;甲乙雙方自愿解除合同的,雙方各承擔(dān)50%;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導(dǎo)致未能交易成功的,由違約方或過錯方承擔(dān)全部中介費(fèi)。
(三)甲方或乙方不按時支付中介費(fèi)的,每逾期____日,應(yīng)按未付費(fèi)用的3%向丙X加付違約金;本合同簽訂后,甲乙雙方不付清中介費(fèi)而私下交易或透過其他居間方成交的,應(yīng)共同向丙X承擔(dān)雙倍中介費(fèi)。
(四)丙X故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者帶給虛假狀況,損害甲方或乙方利益的,不得要求支付中介費(fèi),造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償職責(zé)。
(五)在本合同簽訂之日,甲方應(yīng)將房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證、原購房合同書及房款(含車庫)交付憑證、契稅發(fā)票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙X暫時代為保管,丙X出具收到憑證。辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,丙X及時帶給。若以上證件不能交給丙X保管,甲乙雙方商定,將定金交給丙X代為保管,待房屋產(chǎn)權(quán)過戶至乙方名下后,丙X將定金交付給甲方抵作購房款,若甲方或乙方毀約,適用定金罰則。
第九條補(bǔ)充或變更約定事項(xiàng)(對以上條款的變更約定,效力優(yōu)先于原約定)
。
第十條其他條款
(一)本合同未盡事項(xiàng),由當(dāng)事方另行議定,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
(二)本合同在履行中發(fā)生爭議,三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可依法起訴。
(三)為辦理貸款或產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲乙雙方另行簽訂的房屋轉(zhuǎn)讓合同與本合同不一致的,以本合同為準(zhǔn)。
(四)本合同自三方簽字或蓋章之日起生效;本合同一式三份,三方各執(zhí)一份。
甲方:________
乙方:________
丙X代表:________
甲方代理人:________
乙方代理人________
買房合同書【篇7】
合同編號:__________________
簽訂地點(diǎn):_______________________________
賣方(以下簡稱甲方):___________________ 住所:___________________________________
證件名稱及號碼:_________________________ 聯(lián)系電話:_______________________________
代理人:_________________________________ 身份證號碼:_____________________________
聯(lián)系電話:_______________________________
買方(以下簡稱乙方):___________________ 住所:___________________________________
證件名稱及號碼:_________________________ 聯(lián)系電話:_______________________________
代理人:_________________________________ 身份證號碼:_____________________________
聯(lián)系電話:_______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和舊機(jī)動車現(xiàn)狀及交易的實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 舊機(jī)動車基本情況 車主名稱:_________; 車牌號碼:_________; 廠牌型號:_________; 初次登記日期:_________; 發(fā)動機(jī)號:_________; 車架號:_________; 養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期從_________至_________; 最近一次年檢時間:_________; 行駛公里數(shù):_________; 車輛使用性質(zhì):□客運(yùn)、□貨運(yùn)、□出租、□租賃、□非營運(yùn)、□其他,其他狀況:_________。
第二條 車輛交易約定事項(xiàng)
1.經(jīng)法定評估機(jī)構(gòu)評估后,甲乙雙方確認(rèn)的交易車輛價款為人民幣_________元,大寫:_________(不含稅費(fèi))。付款方式:乙方應(yīng)于________年____月____日在________(地點(diǎn))同甲方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件無誤后,于________年____月____日以(現(xiàn)金、支票、匯票)的方式向甲方支付車款的_________%,計(jì)_________元;待交易車輛過戶轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成,且車輛及其證件交付完畢之日起____日內(nèi),支付交易車輛的所有余款,計(jì)人民幣_________元,大寫:_________。
2.甲方應(yīng)在收到
第一筆車款之日起____日內(nèi)交付車輛及相關(guān)證件,并協(xié)助乙方辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。相關(guān)證件包括:□機(jī)動車行駛證、□機(jī)動車登記證書、□車輛購置附加費(fèi)憑證、□稅訖證明、□車輛年檢證明、□養(yǎng)路費(fèi)繳付憑證、□機(jī)動車輛保險單、□銷售舊機(jī)動車委托書、□其它證件,證件總計(jì)_________件。
3.車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為:_________。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1.甲方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán),且該車符合國家有關(guān)可以上路或交易的規(guī)定,能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實(shí),不存在隱瞞或虛假成分。
3.________年____月____日之前,該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費(fèi)和路面風(fēng)險、刑事、民事等法律責(zé)任由甲方承擔(dān);________年____月____日之后,該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費(fèi)和路面風(fēng)險、刑事、民事等法律責(zé)任由乙方承擔(dān);
4.乙方應(yīng)按照約定時間、地點(diǎn)與甲方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件,并按照約定支付車款。
5.甲方收取車款后,應(yīng)出具收款憑證。
6.乙方應(yīng)持有效證件與甲方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
7.車輛交付后辦理過戶、轉(zhuǎn)籍過程中,因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第四條 違約責(zé)任
1.
第三人對本合同所交易的車輛主張權(quán)利并有確實(shí)證據(jù)的,甲方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任并賠償由此給乙方造成的損失。
2.因甲方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)向乙方返還已付車款并承擔(dān)由此造成的損失。因乙方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,甲方有權(quán)解除合同,退還已付車款并由乙方承擔(dān)由此造成的損失。
3.甲方未按照約定交付車輛或相關(guān)證件的,逾期每日按車款總價_________%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金給乙方。乙方未按照約定支付剩余車款的,逾期每日按車款總價_________%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金給甲方。
第五條 合同爭議的解決辦法 本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商或申請_________主持調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第六條 其他約定事項(xiàng)_________。
第七條 本合同一式肆份,甲方、乙方、備案機(jī)關(guān)、相關(guān)市場方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。合同生效后,雙方對合同內(nèi)容的變更或補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式并作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章):__________________ ________年____月____日
乙方(簽章):__________________ ________年____月____日
合同備案簽字(蓋章)
買房合同書【篇8】
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:__________________(身份證號碼):_____________________________地址:________________________聯(lián)系電話:________________________
買方(以下簡稱乙方):
姓名:__________________(身份證號碼):_____________________________地址:__________________________聯(lián)系電話:_______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證
甲方承諾并保證:擁有座落于____________房屋的所有權(quán),該項(xiàng)所有權(quán)是完整的,不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。
乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。
(甲方:乙方:)
第二條、標(biāo)的物
甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋(毛坯)座落于__________________________,建筑面積平方米,所售房屋所有權(quán)證號(總房產(chǎn)證)為,土地使用權(quán)取得方式為,土地使用權(quán)證號為______,土地使用權(quán)________年。
第三條、價款
本合同書
第二條項(xiàng)下標(biāo)的物全部計(jì)價為人民幣_______元。
第四條、交付與支付
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和全部門鎖鑰匙、電費(fèi)、自來水費(fèi)等交費(fèi)證件,并將費(fèi)用結(jié)清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務(wù))后_____天內(nèi),乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:。
第五條、所有權(quán)轉(zhuǎn)移特別約定
各方確認(rèn):本合同書項(xiàng)下標(biāo)的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條、協(xié)助義務(wù)
在乙方確定的時間,甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證的過戶手續(xù)至乙方名下,包括但不僅限于根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費(fèi)用。甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。
七、違約責(zé)任
1、因甲方違反本合同書
第一條所有權(quán)瑕疵產(chǎn)權(quán)共有、擔(dān)保責(zé)任而導(dǎo)致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書
第六條協(xié)助義務(wù),應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡?quán)證的,乙方有權(quán)追究甲方違約責(zé)任,每逾期____日,甲方應(yīng)按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權(quán)解除合同或依據(jù)本合同請求法院強(qiáng)制履行過戶手續(xù)。若因此導(dǎo)致乙方解除合同,甲方應(yīng)向乙方退還總房款、裝修費(fèi)用及支付總房款20%的違約金。
5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的,依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
八、爭議解決辦法
(甲方:乙方:)
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
九、雜項(xiàng)規(guī)定
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):
乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:________年____月____日
簽訂日期:________年____月____日
買賣房屋合同書
在當(dāng)代社會中,人們對公平正義的重視日益增加,對合同的作用也越來越看重。但是,有時候由于合同過于復(fù)雜,我們可能會不知道該如何書寫。因此,編輯為大家特別精選整理了本文,希望能對您有所幫助。非常感謝您的閱讀和關(guān)注,也請不吝將這篇文章與您周圍的朋友分享,一起共同成長!
買賣房屋合同書(篇1)
留存方 ( 甲方, 乙方, 見證人一, 見證人二)
出賣人(甲方):姓名 身份證號碼: 甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿、協(xié)商一致、見證人見證前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、宅基地房屋情況:坐落于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村(社區(qū)) ,東起 西至 ,南起 北至 。
二、該房屋及土地使用權(quán)利由甲方保證:為本人所有,經(jīng)家人同意,無任何產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、財(cái)務(wù)、繼承等糾紛。
三、經(jīng)雙方協(xié)商總價格為 元整(大寫: 萬 千 百 拾 元整),當(dāng)日當(dāng)面現(xiàn)款付清。
四、經(jīng)雙方簽訂合同,乙方付清甲方房款后,甲方將房屋和宅基地及其所有附屬物(包含附屬建筑樹木等)歸乙方所有,并將土地使用證交付乙方。 五、甲方于 年 月 日按照合同規(guī)定將宅基地及所屬房屋售于乙方,乙方作為購買者擁有對于房屋及其不可分割的土地的任何權(quán)利(即:使用、改造、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等所有權(quán)和處置權(quán),也包括被征用拆遷等產(chǎn)生的賠償或者其他形式產(chǎn)生的賠償,均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方配偶和后代不得向乙方及其后代進(jìn)行追償)。
六、本合同簽訂后,甲方不得再將該宅基地房屋與他人簽訂《買賣合同》。 七、本合同簽訂后,永不反悔,任何一方不得擅自變更或解除合同。 八、本合同一式 份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲 方: 乙 方:
見證人:
簽訂日期: 年 月 日
買受人(乙方):姓名身份證號碼:
農(nóng)村集體土地使用證號碼:
最新房屋買賣合同7
甲方(售房人):_________________
身份證號:____________________
乙方(買房人):_________________
身份證號:_____________________
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同以資共同遵守。
風(fēng)險告知:房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權(quán)的唯一憑證,沒有房產(chǎn)證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風(fēng)險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉(zhuǎn)賣,即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后,房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進(jìn)行交易。
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
出售的房屋座落于___________________,建筑面積為_______平方米(此面積含材棚面積)(以房產(chǎn)證為準(zhǔn));
第二條:甲方保證對該房屋具有處分權(quán),保證該房屋所有權(quán)無抵押,產(chǎn)權(quán)合法。
第三條:甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商確定該房屋按照總價為(人民幣)大寫: ______________整(小寫)______________元
成效(購房總價中已包含材棚面積)。
第四條:本協(xié)議簽定后,所有關(guān)于本協(xié)議所指房屋的附屬辜項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用一并轉(zhuǎn)讓與乙方,雙方就此問題不再另行協(xié)議。
風(fēng)險告知:有些二手房在轉(zhuǎn)讓時,存在物上負(fù)擔(dān),即還被別人租賃。如果買受人只看房產(chǎn)證,只注重過戶手續(xù),而不注意是否存在租賃時,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產(chǎn)。因?yàn)槲覈ù蟛糠謬揖J(rèn)可“買賣不破租賃”,也就是說房屋買賣合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點(diǎn)在實(shí)際中被很多買受人及中介公司忽視,也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
第五條:乙方在_______年_______月_______日,按照雙方協(xié)商結(jié)果支付給甲方前期房款(人民幣)(大寫)______________萬元整,(小寫)______________元。
第六條:房屋的相關(guān)證件過戶手續(xù)由甲方辦理,辦理該房屋過戶手續(xù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用及應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由甲方獨(dú)立承擔(dān)。
第七條:后續(xù)房款的支付金額及時間
(1)、在本協(xié)議簽定之日起雙方辦理該房屋過戶手續(xù)完畢后,將剩余房款(人民幣)大寫______萬元整,小寫______元整,一次付清。
(2)甲方應(yīng)在雙方規(guī)定正式交付房屋日期前騰空該房屋。
(3)乙方在協(xié)商日期未按規(guī)定支付房價款的,則按下列約定承擔(dān):
違約責(zé)任:乙方逾期支付房價款的`,每逾期一天,按應(yīng)付到期房價款的千分之一支付違約金。
第八條:該房屋毀損、失火的風(fēng)險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第九條:該房屋正式交付時,涉及到的水、電、通訊等相關(guān)雜費(fèi),由甲方繳清,房款中不包含房屋移交前所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
第十條:本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
__________年_____月_____日
買賣房屋合同書(篇2)
兩年前,劉女士在???/p>
多份裁定書出爾反爾暈了案外人
劉女士的莫名官司是從20xx年開始的。年初,劉女士在購買葉某位于??趪Q(mào)國際貿(mào)易商務(wù)大廈C、D座C103號商鋪的同時,發(fā)現(xiàn)靠里面還有一套房子,想一起買下來整體使用。經(jīng)打聽該房屬于鑫新公司所有,于是她便與鑫新公司聯(lián)系,并簽訂了購房合同。20xx年4月20日,劉女士向鑫新公司購買了C103號商鋪后面的C104號房,依約支付了95%的購房款即人民幣313728元,5%的尾款轉(zhuǎn)為鑫新公司的稅費(fèi)由劉女士代繳。鑫新公司已將該房交付給劉女士實(shí)際占有和使用。4月25日,海口市房產(chǎn)管理局受理了該房產(chǎn)權(quán)的變更登記手續(xù),9月21日劉女士將該房產(chǎn)權(quán)證過戶到了自己名下(房產(chǎn)證號為:??谑蟹繖?quán)證海房HK070074號)。
劉女士說,20xx年5月30日是到房產(chǎn)局領(lǐng)取房產(chǎn)證的時間,當(dāng)她來到領(lǐng)證處時,被告知該房于5月9日被龍華區(qū)法院查封。裁定書是一位姓王的法官送來的。房產(chǎn)局的工作人員說,他們告訴王法官,該房已受理了過戶手續(xù),但王說法院管不了那么多。
劉女士感到驚訝,龍華區(qū)法院查封了房產(chǎn)局已受理過戶給她的房子,那么查封該房法院應(yīng)該告知她,或者到現(xiàn)場貼一張公告。
此時,劉女士意識到購買該房可能出現(xiàn)風(fēng)險,便要求鑫新公司盡到解除購房風(fēng)險的責(zé)任。劉女士擔(dān)心鑫新公司既無法解除風(fēng)險,又不退還購房款,當(dāng)即要求該公司將部分購房款先退回,待風(fēng)險解除后再返還,鑫新公司表示同意,退給劉女士19萬元,劉女士給鑫新公司寫了一張收據(jù)。次日,鑫新公司反悔,擔(dān)心風(fēng)險解除后劉女士不肯退回那19萬元,要求先將19萬元還回去,才愿意去化解風(fēng)險。劉女士考慮到鑫新公司已將房款用掉近一半,已無力退回全部房款,如果解除合同,將拿不到全部房款,也拿不到房子。當(dāng)時咨詢了律師,了解到自己對該房的權(quán)益是受法律保護(hù)的,就將19萬元返還給了鑫新公司。
同時,劉女士依法向龍華區(qū)法院提出異議。
龍華區(qū)法院于20xx年7月7日公開舉行聽證。該院經(jīng)聽證查明,劉女士與鑫新公司于20xx年4月20日簽訂了一份商品房買賣合同,約定由劉女士購買鑫新公司的海南省國際貿(mào)易大廈C座104房,總房價款為330240元,房屋建筑面積165.12平方米。當(dāng)日劉女士向??谑蟹慨a(chǎn)管理局交納了維修資金9907元。20xx年4月25日,劉女士向??谑蟹慨a(chǎn)局申請辦理了房產(chǎn)交易手續(xù),鑫新公司要求劉女士將購房款交付至??谛缕綇V貿(mào)易有限公司。20xx年4月26日劉女士向鑫新公司支付了購房款313728元,其中海口仁成裝修服務(wù)有限公司(法定代表人系劉女士)轉(zhuǎn)賬150000元至??谛缕綇V貿(mào)易有限公司,另支付現(xiàn)金163728元,鑫新公司開具收到上述購房款313728元的收據(jù)。同日,劉女士與鑫新公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議,約定剩余房款16512元由劉女士代其繳付應(yīng)付稅款,如不足由鑫新公司另行補(bǔ)齊,鑫新公司認(rèn)可劉女士已付完全部購房款。雙方還于20xx年4月26日辦理了物業(yè)移交備忘錄,將海南國際貿(mào)易大廈C座104房移交給劉女士,并由劉收取該房租金。
審查中,申請執(zhí)行人鄭某要求對商品房買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議、物業(yè)移交備忘錄、授權(quán)委托書、變更委托代理人的函的簽名筆跡是否劉女士所寫進(jìn)行筆跡鑒定,經(jīng)委托海南省物證鑒定中心進(jìn)行鑒定,簽名筆跡劉女士的名字確是劉女士所寫的。
龍華區(qū)法院認(rèn)為,劉女士提供的證據(jù)已證實(shí)其購買海南國際貿(mào)易大廈C座104房,已支付了全部購房款,且已實(shí)際占有該房產(chǎn),并向相關(guān)房產(chǎn)部門申請辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。其情形符合最高人民法院《關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第十七條的規(guī)定,劉女士異議理由成立,應(yīng)予以解除查封。依照最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第73條的規(guī)定,裁定如下:
解除本院(20xx)龍執(zhí)字第612-3號民事裁定書對??谑袊Q(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104房的查封。本裁定送達(dá)后立即生效。
這是龍華區(qū)法院做出的(20xx)龍執(zhí)字第612-4號民事裁定書。
劉女士辦理了房產(chǎn)證。
鄭某不服,向龍華區(qū)法院申訴。
該院經(jīng)復(fù)查查明,20xx年4月20日,被申訴人劉女士與鑫新公司簽訂了一份《商品房買賣合同》,由劉女士購買了位于??谑袊Q(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104號的房產(chǎn),已交付了大部分購房款。其在向??谑蟹慨a(chǎn)管理局辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的過程中,法院查封了該房產(chǎn),劉女士向法院提出異議。法院認(rèn)為其異議理由成立,解除了對上述房產(chǎn)的查封。
申訴人鄭某申請查封了劉女士購買的國際貿(mào)易大廈C座104房的房產(chǎn)后,鑫新公司的吳某與其協(xié)商和解,雙方于20xx年5月11日簽訂了《和解協(xié)議》,將上述房產(chǎn)給鄭某以抵償債務(wù)22萬元。同日,鄭某與鑫新公司簽訂了《商品房買賣合同》。鑫新公司還就與劉女士的購房問題進(jìn)行了處理,于同月31日退還劉女士購房款19萬元。為使鄭某相信,鑫新公司將劉女士寫的《收據(jù)》復(fù)印件給鄭一份,后來還在上面加蓋了公章。
在異議聽證過程中,劉女士否認(rèn)《收據(jù)》是其所寫,鄭某要求作筆跡鑒定,同時向海口市龍華區(qū)人民檢察院提出申訴。經(jīng)省檢察院檢技鑒定:《收據(jù)》上的筆跡內(nèi)容是劉女士所寫。在復(fù)查聽證中,劉女士承認(rèn)《收據(jù)》是其所寫,但又說其已將19萬元購房款退還鑫新公司,其提供了鑫新公司于20xx年8月3日寫的一份證明書,證明鑫新公司已收到其100%的購房款,以代替其退還購房款的收據(jù)。
龍華法院認(rèn)為,被申訴人鑫新公司將其位于??谑袊Q(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104號的房產(chǎn),賣給被申訴人劉女士,本院查封后又將該房抵債給申訴人鄭某,遂退還劉女士的購房款,劉寫下收據(jù)。后劉女士反悔,向本院提出異議,否認(rèn)《收據(jù)》是其所寫。經(jīng)鑒定,劉女士才承認(rèn)該《收據(jù)》是其所寫,但又說已退給鑫新公司購房款,卻提不出證據(jù),不能認(rèn)定。劉女士收到鑫新公司退還的購房款,應(yīng)視為雙方自動解除買賣合同,不能對抗第三人。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定,裁定:申訴人(原申請執(zhí)行人)鄭某的申訴理由成立,撤銷本院(20xx)龍執(zhí)字第612-4號民事裁定書;被申訴人(原異議人)劉女士的異議理由不成立,駁回異議。
買賣房屋合同書(篇3)
房屋過戶買賣合同范本
房屋過戶是指房屋的所有權(quán)在法律上從賣方轉(zhuǎn)移到買方的過程。為了確保買賣雙方的權(quán)益,房屋過戶買賣合同成為了必不可少的法律文件。下面是一份房屋過戶買賣合同的范本,提供給大家參考。
第一章:合同雙方
1.1 買方信息:
姓名:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
1.2 賣方信息:
姓名:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋所有權(quán)地址:
地址:
房產(chǎn)證號碼:
2.2 房屋面積:
使用面積(平方米):
公共面積(平方米):
總面積(平方米):
第三章:買賣方式
3.1 購買方式:
□全款購買
□分期付款(詳見第四章)
3.2 購買價格:
總價(大寫):
總價(小寫):
第四章:分期付款條件
4.1 總價分期付款:
首付款(大寫):
首付款(小寫):
首付款付款日期:
尾款(大寫):
尾款(小寫):
尾款付款日期:
4.2 分期付款安排:
首付款比例(%):
首付款截止日期:
尾款比例(%):
尾款付款截止日期:
分期付款總期數(shù):
每期還款金額(大寫):
每期還款金額(小寫):
每期還款截止日期:
第五章:權(quán)益和責(zé)任
5.1 房屋拍賣限制:
□有
□無
5.2 房屋使用權(quán):
使用權(quán)起始日期:
使用權(quán)截止日期:
5.3 房屋現(xiàn)狀:
買方自行了解房屋現(xiàn)狀,并對房屋的大小、周邊環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)施狀況等作出確認(rèn)。
第六章:違約責(zé)任
6.1 買方違約責(zé)任:
如果買方未能按時支付全部或部分款項(xiàng),買方將承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付罰金、房屋返還給賣方等。
6.2 賣方違約責(zé)任:
如果賣方未能按時轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)給買方,賣方將承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于退還買方全部或部分金額、承擔(dān)買方因此產(chǎn)生的損失等。
第七章:爭議解決
7.1 本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,可協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以通過訴訟方式解決。
7.2 合同雙方選擇以下法院管轄。
法院名稱:
法院地址:
第八章:附件
8.1 附件:
(列出所有附件的詳細(xì)清單,如房產(chǎn)證、身份證復(fù)印件等)
第九章:合同生效
9.1 本合同一式兩份,賣方和買方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.2 本合同的修改或補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式,并由合同雙方簽署。
買方簽名:
日期:
賣方簽名:
日期:
以上是一份房屋過戶買賣合同的范本,僅供參考。在實(shí)際簽訂合同時,請根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。同時,請注意了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī),以確保合同的有效性和合法性。任何涉及法律事務(wù)的行為都應(yīng)咨詢專業(yè)法律顧問。
買賣房屋合同書(篇4)
賣方(以下簡稱甲方),___________________
買方(以下簡稱乙方),___________________
根據(jù)_____、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達(dá)成如下協(xié)議,
第一條?甲方產(chǎn)權(quán)證明及其他出售資格證明
房屋產(chǎn)權(quán)證號,____________________
原單位批準(zhǔn)證明,____________________
第二條?乙方所購商品房的面積
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實(shí)得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))。
該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的,
第___幢座____層___號房。
根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權(quán)與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一致的原則,該商品房相應(yīng)占有的土地使用權(quán),在辦理土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。
第三條?價格與費(fèi)用
按實(shí)得建筑面積計(jì)算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
1.代收____,計(jì)(_____幣)____元整;
2.代收____,計(jì)(_____幣)____元整;
第四條?實(shí)際面積與暫測面積差異的處理
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第__種方式處理。
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起>______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
第五條?付款時間約定
乙方應(yīng)當(dāng)按以下時間如期將房價款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的銀行(帳戶名稱,_____,帳號,_____),
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(jì)(_____幣)___元;
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(jì)(_____幣)___元;
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(jì)(_____幣)___元.
第六條?交接商品房的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計(jì)支付的款額應(yīng)當(dāng)占全部房價款的_____%,計(jì)(___幣)_____元。其余房價款在房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦完權(quán)屬登記手續(xù)后______天內(nèi)付清。
第七條?乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按____計(jì)算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責(zé)任,
買賣房屋合同書(篇5)
【1】出賣人,現(xiàn)住址,身份證號,買受人,現(xiàn)住址,身份證號,見證方,見證人,聯(lián)系電話,根據(jù)中華人民共和國民法典、中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議,
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米,產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為,,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價元整。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件,身份證、戶口薄;房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣的證明;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一,無合法證件的房屋;有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件,身份證、戶口簿;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第九條付款方式;首付款,乙方提交材料時將首付款元人民幣支付給甲方余款,過戶完成一次性付清。注,過戶完成首付款和余款當(dāng)日兌現(xiàn)
第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期,。
第十二條備注,室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括,。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的`,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具甲方,乙方,見證人,________年____月____日________年____月____日________年____月____日無房產(chǎn)證房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書合同樣本【2】姓名身份證號,受讓方,姓名身份證號,現(xiàn)在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,甲方將自己占有、使用的一套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議書條款,以資共同遵守,
一、轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況,該房屋位于____
第二套,建筑面積近130平方米。按原狀交付,未曾裝修。
二、轉(zhuǎn)讓價格,雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為6萬元整,大寫陸萬元整。
三、付款方式,雙方一致同意購房款由乙方一次性支付給甲方。在甲方向乙方交付房屋鑰匙同時,乙方應(yīng)支付購房款6萬元,大寫陸萬元整。甲方在收款時應(yīng)向乙方出具收據(jù)。
四、房屋交付,甲方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起,將上述房屋鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進(jìn)行驗(yàn)收,乙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權(quán)歸乙方行使。
五、甲方的承諾保證,甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及
第三方的權(quán)利,否則一切后果由甲方全部承擔(dān)。
六、本協(xié)議書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議書具有同等法律效力。
七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任方負(fù)全部責(zé)任。
八、本協(xié)議書一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方存檔一份,協(xié)議書從雙方簽字之日起生效。
甲方,乙方,見證方,簽訂日期,________年____月____日
房屋買賣合同集合
這篇文章是編輯花費(fèi)時間篩選出的精粹“房屋買賣合同”,若需方便閱讀請將此頁加入收藏夾。隨著法律在人們心中的地位越來越重要,合同貫穿于企業(yè)的每一項(xiàng)經(jīng)營活動中。簽訂合同的同時就有了法律的依靠。
房屋買賣合同【篇1】
出賣方(甲方):_________________購買方(乙方):__________________身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________ 身份證地址___________________ 身份證地址___________________ 現(xiàn)住址:___________________現(xiàn)住址:____________________電 話:___________________ 電 話:____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米,該房屋產(chǎn)土地使用年限為______權(quán)證號_______產(chǎn)權(quán)人_______共有情況_______抵押情況_______租賃情況_______其他限制情況_______
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該價格包括房屋附屬設(shè)施,設(shè)備裝飾裝修,相關(guān)物品及權(quán)利,本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以分期付款方式付款,并約定乙方先支付十六萬元首付款作為甲方還清該房屋剩余貸款,房產(chǎn)證解押,同日雙方在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi),當(dāng)日支付人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,甲方將房屋過戶給乙方,剩余房款人民幣____________元整由甲方過戶后乙方申請住房公積金或商業(yè)貸款,并于銀行放款后付給甲方。乙方應(yīng)在過戶后三個月之內(nèi)交付余款。乙方交付的房價款甲方應(yīng)開具收款憑證。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款(包含定金)之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)管理、水、電、燃?xì)狻⒂芯€電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清。在正式交接前如果房屋質(zhì)量出現(xiàn)明顯變化如遭受水災(zāi)火災(zāi)等,雙方重新協(xié)商房屋合同價格,如協(xié)商不成任何一方均可解除本合同,雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),
第六條違約責(zé)任 1,甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款(不記利息,不含定金)返還給乙方,若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以雙倍定金以及乙方所已付款返還給乙方。
2,甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
3,乙方全部或一部分不履行本合同約定的給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權(quán)解除本合同。
4,由于甲方向乙方隱瞞該房屋已存在抵押、出租、查封及其他對乙方購房決定產(chǎn)生影響的重要事實(shí)、導(dǎo)致乙方不能或不愿意購買該房屋的,甲方愿意向乙方承擔(dān)雙倍返還定金的賠償責(zé)任。
第七條本合同主體 1.甲方是____________共______人, 2.乙方是____________共______人。
第八條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,,乙方一份。自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第九條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方(簽章):___________乙方(簽章):___________
簽約日期:___________簽約日期:___________
房屋買賣合同【篇2】
甲方(售房人):_______
身份證號:_______
乙方(購房人):_______
身份證號:_______
丙方(中介方):_______
營業(yè)執(zhí)照:_______
甲乙丙三方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、行政法規(guī)市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:甲方自愿將位于_______區(qū)_______大街_______房屋(房產(chǎn)證號:石房權(quán)證新字第33號;國有土地使用權(quán)號:新—華國用______第_______號)一套出售給乙方,乙方對該房屋已做充分了解并實(shí)地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,對該房屋的房產(chǎn)證和國有土地使用證也進(jìn)行認(rèn)真閱讀,愿意購買該房屋。
第二條:甲乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價格為:人民幣(小寫)800000元(大寫)捌拾萬元整,此房價包括以下附屬設(shè)施:整體廚柜、消毒柜、跑步機(jī)、太陽能及一切不動產(chǎn)。
第三條:乙方應(yīng)于合同簽訂當(dāng)日向甲方交付購房首付款人民幣(大寫)_______萬元整(小寫)_______元整,甲方應(yīng)于簽訂合同當(dāng)日將該房屋所有權(quán)證和國有土地使用證暫押于丙方。剩余該房屋售房款人民幣(大寫)_______元整(小寫)_______元整自房管局辦理過戶之日起一個月內(nèi)付給甲方。
第四條:甲乙雙方同意甲方于乙方將全部售房款人民幣捌拾萬元給付甲方后的三日內(nèi)騰空該房屋并將該房屋的鑰匙交給乙方,丙方應(yīng)積極協(xié)助甲乙雙方辦理該房屋的水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等手續(xù)的交接事宜。甲乙雙方同意在甲方交給乙方鑰匙前該房屋的水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由甲方承擔(dān);甲方交給乙方鑰匙后該房屋的水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由乙方承擔(dān)(甲方交給乙方鑰匙后的甲方已承擔(dān)的費(fèi)用甲方應(yīng)將有關(guān)交費(fèi)收據(jù)或證明交給乙方,乙方根據(jù)交費(fèi)收據(jù)或證明給付甲方),如果甲方一時辦理不清應(yīng)給乙方留夠足夠的費(fèi)用由乙方代交。
第五條:乙方付給丙方中介服務(wù)費(fèi)_______元整,在簽訂本合同的同時交納。
第六條:除不可抗力外,雙方不得中途毀約,甲方中途毀約給付乙方16萬元違約金并賠付丙方壹萬元;乙方中途毀約給付甲方16萬元違約金并賠付丙方1萬元。乙方延期付款給付甲方違約金5萬元并按同期銀行貸款利率的'四倍利率計(jì)息。
第七條:該房屋過戶的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。過戶的費(fèi)用包括但不限于:契稅、交易服務(wù)費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、土地出讓金、印花貼花稅、營業(yè)稅、土地增值稅、個人所得稅等等。以上該房屋過戶的一切相關(guān)費(fèi)用在過戶前由乙方交付丙方,辦完手續(xù)后乙丙雙方憑票結(jié)算,多退少補(bǔ)。
第八條:本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份、丙方三份,經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章生效。
甲方:_______
乙方:_______
丙方:_______
簽約日期:_______年_______月_______日
房屋買賣合同【篇3】
一、合同形式的概念及其原則
合同的形式,是指作為合同內(nèi)容的合意的外觀方法或者手段。簡言之,合同形式是指合同當(dāng)事人合意的外在形式?!睹穹ㄍ▌t》第56條規(guī)定:"民事法律行為可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規(guī)定用特定形式的,應(yīng)當(dāng)依照法律的規(guī)定。"《合同法》第10條規(guī)定:“當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人約定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。”這是法律關(guān)于合同形式的一般規(guī)定。根據(jù)法律規(guī)定,合同形式包括書面形式、口頭形式和其他形式。
合同形式的'選擇,除法律另有規(guī)定外,由合同當(dāng)事人協(xié)商確定。合同形式自由是合同自由原則的體現(xiàn)。最高法院民法研究室認(rèn)為,我國《合同法》與世界各國合同的通例相一致,對合同形式采取了從寬態(tài)度,盡可能促成合同成立,盡可能促成合同有效,盡可能減少因?yàn)楹贤问降娜毕荻鴮?dǎo)致合同不成立或合同無效的現(xiàn)象。
二、書面形式是房屋買賣合同的法定形式
房屋買賣合同標(biāo)的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立。《城市房地產(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同……”?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例》第28規(guī)定:“商品房銷售,當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同?!鄙鲜鲆?guī)定是認(rèn)定房屋買賣合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應(yīng)包括如下類型:
(一)正式房屋買賣合同
正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結(jié)構(gòu)、建筑面積、價款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時,房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)往往要求使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因?yàn)椴皇褂媒y(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實(shí)踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認(rèn)購書、預(yù)訂協(xié)議等預(yù)約合同文本要求買受人簽署,其中有的預(yù)約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當(dāng)于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)填寫的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預(yù)約合同
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:“商品房的認(rèn)購、訂購、預(yù)訂等協(xié)議具備
(三)房屋買賣合同的其他書面形式。
《合同法》第11條規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式?!备鶕?jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,“涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓的”的文書,不適用“電子簽名、數(shù)據(jù)電文”。無疑排除了以“數(shù)據(jù)電文”為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來資料,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認(rèn)定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實(shí)際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認(rèn)為,認(rèn)定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項(xiàng)事實(shí):房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
三、口頭形式和其他形式的房屋買賣合同的認(rèn)定
由于法律法規(guī)規(guī)定,房屋買賣合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式訂立,故,一般情況下,不應(yīng)認(rèn)定買賣雙方以口頭或其他形式成立房屋買賣合同。認(rèn)定口頭或其他形式成立房屋買賣合同,必須具備合同法規(guī)定的合同實(shí)際履行條件。《合同法》第36條規(guī)定:“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書面形式,當(dāng)事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù),對方接受的,該合同成立。”《合同法》第37條規(guī)定:“采用合同書形式訂立合同,在簽字或者蓋章之前,當(dāng)事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù),對方接受的,該合同成立?!备鶕?jù)上述規(guī)定,當(dāng)事人未采用書面形式訂立房屋買賣合同的,或書面合同形式存在重大缺陷的,只要一方已經(jīng)履行主要義務(wù),對方接受,即可認(rèn)定合同成立。如買方已支付大部分(50%以上)購房款,賣方接收,主張合同成立的一方必須證明付款用途為購房,且房屋具體位置確定。如賣方已交付房屋,買方接收,主張合同成立的一方必須證明房屋系為買賣目的所交付,且房屋價款能夠確定。
《最高人民法院關(guān)于適用
四、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本案爭議房屋買賣合同成立
有觀點(diǎn)認(rèn)為,本案雙方當(dāng)事人簽訂的認(rèn)購書并未具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,依據(jù)商品房買賣合同司法解釋第2條規(guī)定,房屋買賣合同未成立。筆者認(rèn)為,此觀點(diǎn)不能成立,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定甲、乙雙方房屋買賣合同成立。理由如下:
(一)“認(rèn)購書”已經(jīng)具備本約性質(zhì),不應(yīng)認(rèn)定為預(yù)約合同。商品房買賣合同司法解釋第2條規(guī)定只能針對預(yù)約合同適用。本案中,甲、乙雙方簽訂的協(xié)議雖名為“認(rèn)購書”,但約定內(nèi)容并不限于對將來進(jìn)行房屋買賣有關(guān)事宜的初步確認(rèn),而是對有關(guān)房屋買賣事項(xiàng)的作出了具體明確的約定,如房屋價款確定,付款期限明確,且約定全部購房款應(yīng)在簽訂正式房屋買賣合同之前付清等?!罢J(rèn)購書”不再屬于預(yù)約合同,而是具備了本約合同的性質(zhì)。協(xié)議中雖約定應(yīng)簽訂正式房屋買賣合同文本,但系為辦理合同備案及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記所需。這種情況下,應(yīng)認(rèn)定雙方房屋買賣合同已經(jīng)成立,不應(yīng)適用商品房買賣合同司法解釋第2條的規(guī)定。
(二)甲方已經(jīng)付清了全部購房款,實(shí)際履行了全部合同義務(wù),乙方已經(jīng)接收,認(rèn)定雙方房屋買賣合同不成立,既違背合同法關(guān)于合同成立的相關(guān)規(guī)定,也不符合維護(hù)交易安全的司法原則。商品房買賣合同司法解釋第2條規(guī)定對預(yù)約合同的內(nèi)容要求較為嚴(yán)格,但對實(shí)際履行條件規(guī)定較為寬松,即“出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款”,對履行義務(wù)的程度未作要求。而本案中,乙于約定期限屆滿次日付清全部購房款,雖不符合約定,但甲已經(jīng)接受,視為雙方以實(shí)際履行變更原合同約定。乙付清全部購房款,甲接收并出具發(fā)票,理應(yīng)屬于“一方已經(jīng)履行主要義務(wù),一方接受”。即使甲、乙雙方并未簽訂認(rèn)購書,根據(jù)《合同法》第36條的規(guī)定,也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方之間的房屋買賣合同成立。認(rèn)定房屋買賣合同不成立,導(dǎo)致乙完全履行了合同義務(wù)卻無法實(shí)現(xiàn)合同目的,只能要求乙方返還購房款,其權(quán)益必然受損,既不符合公平原則,也不利于維護(hù)交易安全。
房屋買賣合同【篇4】
合同雙方當(dāng)事人:
出售方(甲方):
現(xiàn)住址:
身份證號:
工作單位:
購買方(乙方):
現(xiàn)住址:
身份證號:
工作單位:
一、為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
一.所售房屋的基本情況
該房屋為勝利油田限價商品房(毛胚房),位于**市**區(qū)錦苑一區(qū)九十五號樓四單元四零一室,建筑面積八十八平方米(另帶車庫三十平方米)。
二.價款與計(jì)價方式
該房屋總售價款為人民幣伍拾萬元整。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同之日起,乙方已交付甲方的購房定金人民幣(兩千元整)并轉(zhuǎn)為房款;甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同之日交付乙方房屋鑰匙時,乙方支付甲方部分房款人民幣四十七萬元整,甲乙雙方在勝利油田勝利房地產(chǎn)交易中心辦理過戶交易手續(xù)時,過戶費(fèi)用共同平分支付。過戶后乙方需支付甲方剩余房款人民幣三萬元整。
三.交付房屋
甲方于簽訂本合同時將房屋鑰匙交給乙方,以給予乙方房屋有關(guān)的相關(guān)憑證。
四.特別約定
1.在甲方簽訂本合同之前必須還清房屋貸款及是否有房產(chǎn)抵押,并結(jié)清房屋水、電、氣、暖、衛(wèi)生、管理等其它相關(guān)費(fèi)用。乙方搬進(jìn)房屋之后發(fā)生的房屋水、電、氣、暖、衛(wèi)生、管理等其它費(fèi)用與甲方無關(guān)。
2.在辦理過戶交易手續(xù)中發(fā)生的費(fèi)用甲乙雙方共同平分支付,該房屋房產(chǎn)證辦理所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。后續(xù)如需要相關(guān)證件,甲方配合乙方辦理。
3.甲方在得知具備辦理房屋過戶交易時通知乙方并協(xié)同乙方辦理房屋過戶交易手續(xù)。
五.違約責(zé)任
1.甲乙雙方簽訂合同后,若甲方放棄售房,則屬甲方違約。甲方除返還乙方已交付的購房定金和已付房款外,要按乙方的房屋裝修費(fèi)用及違約時的該房市場價格額外折算費(fèi)用賠付乙方,并賠付乙方違約金三萬元整。
2.甲乙雙方簽訂合同后,若乙方放棄購房,則屬乙方違約,乙方已交付甲方的購房定金不退還。甲方返還乙方已交付的房款,乙方要按房屋裝修費(fèi)用及違約時的該房市場價格額外折算費(fèi)用賠付甲方,并賠付甲方違約金三萬元整。
3.甲乙雙方簽訂合同后,未經(jīng)雙方同意,不按約定時間辦理過戶手續(xù)的,除執(zhí)行第五條第一、二款外,還應(yīng)每日向?qū)Ψ街Ц哆`約金五十元。
4.該房屋自簽訂合同后,因油田政策及其他原因?qū)е乱曳讲荒苓^戶的,乙方可以轉(zhuǎn)讓,甲方配合過戶。
5.本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交**市仲裁委員會仲裁或依法向**市人民法院起訴。
6.本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
7.本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,基補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本本合同號同具法律效力。
出售方(簽章): 購買方(簽章):
年 月 日 年 月 日 二手房屋買賣合同范本書
二手房屋買賣合同范本書(一)
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人
民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在
繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支
付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款
人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng):
出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________
身份證號碼: __________________身份證號碼: ___________________
地 址:___________________地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________電 話:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________身份證號碼: ___________________
見 證 方: 鑒證機(jī)關(guān):
地址:
郵編:
電話:
法人代表:
代表: 經(jīng) 辦 人:
日期:年月日 鑒證日期:_______年____月____日
房屋買賣合同【篇5】
鄉(xiāng)村房屋買賣合同書——維護(hù)雙方權(quán)益,保障交易安全
在鄉(xiāng)村地區(qū),房屋的買賣交易常常使用鄉(xiāng)村房屋買賣合同書。該合同書在買賣雙方交易中起著當(dāng)中橋梁的作用,旨在保障雙方權(quán)益,維護(hù)交易的安全和順利進(jìn)行。
一、合同內(nèi)容
鄉(xiāng)村房屋買賣合同書應(yīng)該包含以下內(nèi)容:
1.買賣的房屋基本情況,例如房屋結(jié)構(gòu)、用途、面積等信息
2.房屋的證件狀況,包括房產(chǎn)證、土地證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等
3.房屋的權(quán)屬狀況,例如產(chǎn)權(quán)類型、產(chǎn)權(quán)所有人等
4.雙方交易價格和支付方式
5.房屋移交時間和方式
6.房屋交易的附加條款,例如買賣雙方的責(zé)任、保證以及違約處理等
二、簽訂合同的必要性
簽訂鄉(xiāng)村房屋買賣合同書是必不可少的,它可以保障買賣雙方的權(quán)益,防止交易過程中出現(xiàn)糾紛。簽訂合同可以清晰的說明房屋的相關(guān)材料以及權(quán)益,這樣可以避免因?yàn)槟承┮蛩卦斐傻牟槐匾穆闊?。在房屋交接的過程中,一些波折也會因?yàn)楹贤募s束力而減少。在買房的過程中,就必須充分了解所簽合同的內(nèi)容,避免自己在交易過程中被侵害。
三、交易中容易出現(xiàn)的問題
1.房屋證件問題。在房屋交易中,經(jīng)常會出現(xiàn)證件不全、讀不懂合同等問題。對于這種情況,可以選擇找專業(yè)人士解決。買方在購房時一定要仔細(xì)核查對方的證件和權(quán)屬證明,確保這個房子的所有權(quán)、土地使用權(quán)、穩(wěn)定性較為可靠,符合法律的要求。
2.價款支付問題。在交易中,發(fā)生價款支付的問題時,及時與對方協(xié)商解決,不能自己亂動,避免造成更多的麻煩和后果。
3.交接問題。當(dāng)房屋交接時,買方買了房子后得配合賣方的工作,過多的遷就賣方會使交易過程變得更加繁瑣。在交接時,雙方最好協(xié)商好具體的時間和方式,以免出現(xiàn)不必要的麻煩。
四、需要注意的事項(xiàng)
1.了解交易步驟。在進(jìn)行房屋交易時,必須了解房屋交易的相關(guān)手續(xù)和步驟,按照規(guī)定程序進(jìn)行交易,避免被騙。
2.房屋檢查。在進(jìn)行房屋交易時,應(yīng)該進(jìn)行實(shí)地考察和勘查,這樣可以了解房屋的實(shí)際情況并避免未曾發(fā)現(xiàn)的問題。
3.簽訂合同。在買房時簽訂合同是非常重要且必要的,一定要保障自身的權(quán)益和合法利益。
總的來說,鄉(xiāng)村房屋買賣合同書對于鄉(xiāng)村地區(qū)的房屋買賣交易來說是非常必要的,通過簽訂該合同,可以確保交易雙方的利益得到維護(hù)和保障。同時,在進(jìn)行房屋交易時,需要注意以上提及的問題,及時處理問題和交易中的糾紛。
房屋買賣合同【篇6】
甲方(出售方) 身份證號碼:
乙方(買售方) 身份證號碼:
丙方(居間方)
甲、乙、丙三方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)及xxx市相關(guān)規(guī)定,本著自愿、公平、平等、誠實(shí)信用原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
第一部分 關(guān)于房屋買賣
第一條 成交房屋基本情況
房屋登記地址:
房屋權(quán)屬證號:土地使用證號:房屋用途:
登記所有人房屋抵押情況:
房屋共有人是否同意出售:□是 □否
目前是否已出租:□是 □否承租人是否放棄優(yōu)先購買權(quán)□是 □否
房屋權(quán)屬情況:□私有產(chǎn)權(quán)房 □使用權(quán)的公房□可以出售的經(jīng)濟(jì)適用房 □其他
房屋狀況建筑面積: 平方米; 房型: ; 樓層
其他情況
1.1 經(jīng)協(xié)商,甲方愿將上述房屋出售給乙方,甲方對上述房屋信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),并保證房屋交付乙方時的狀況與乙方實(shí)地看房時的狀況保持一致,否則愿承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任、賠償乙方因此而受到的一切損失。
1.2 乙方確認(rèn),對該房屋已作了充分了解并實(shí)地查看過房屋,對房屋現(xiàn)狀沒有異議,愿意購買該房屋。
第二條 成交價格
甲乙雙方協(xié)商后確定的成交價格為:人民幣xxx元,(大寫:xx)
第三條 付款方式
3.1 現(xiàn)金或貸款支付
如甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時:甲方有義務(wù)配合一方辦理貸款手續(xù);
乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機(jī)構(gòu)貸款的,乙方應(yīng)于xxx前以現(xiàn)金方式補(bǔ)齊房款。
3.2 資金監(jiān)管服務(wù)
xxxx房地產(chǎn)中介有限公司可以為本次交易提供免費(fèi)的資金監(jiān)管服務(wù),雙方自愿選擇該項(xiàng)服務(wù),并于簽訂本協(xié)議當(dāng)日簽訂《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。
雙方自愿將本次交易所涉及的全部款項(xiàng)暫存于指定的銀行監(jiān)管帳戶中,并按本合同及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》所約定的程序及方式辦理。
甲方:乙方:
身份證號:身份證號:
聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽訂日期:年月日
房屋買賣合同【篇7】
甲方:姓名_____身份證號:________籍貫:____
乙方:姓名_____身份證號:________籍貫:____
協(xié)議事由:乙方欲購買甲方位于棟單元室房產(chǎn)一處,房屋建筑面積____平方米,每平米單價____元,總金額____元,(大寫:___________)。地下室建筑面積____平方米,每平米單價____元,總金額____元,(大寫:___________)。甲方欲用此價格將房產(chǎn)出售給乙方,由于此房屋屬于甲方銀行按揭貸款____元所購買,銀行不予辦理轉(zhuǎn)按揭交易,因此甲乙雙方立定此協(xié)議。(甲方持有商品房買賣合同編號:GF-20xx-0171)。
第一條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,本協(xié)議自簽訂之日起,乙方必須每月按時使用甲方原還款賬戶(中國銀行戶名:____卡號:6216618500001463289)進(jìn)行月供還款(還款時間為每月10日,還款金額根據(jù)銀行利率調(diào)整)。
第二條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,自協(xié)定簽訂之日乙方付給甲方房屋首付款____元(大寫:__________),以及甲方已繳納的`公共維修基金、物業(yè)費(fèi)等共計(jì)____元(大寫:_________)此費(fèi)用有甲方持有各種繳費(fèi)收據(jù)為證。
第三條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,若乙方嚴(yán)格按照此協(xié)議還清甲方銀行購房貸款后甲方無條件給乙方辦理房屋過戶手續(xù),過戶費(fèi)按當(dāng)時國家規(guī)定過戶費(fèi)用各付一半。甲方付給乙方____元(大寫:______),作為過戶抵押保證金。
第四條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)定,甲方在此期間無條件為乙方辦理物業(yè)中的相關(guān)手續(xù)。
第五條:若甲乙雙方中途出現(xiàn)無能力執(zhí)行此協(xié)議,則由繼承人繼續(xù)執(zhí)行此協(xié)議。
注:以上各種各種費(fèi)用均以甲乙雙方所開收據(jù)為證。
違約責(zé)任:
1、若乙方不履行此協(xié)議或不嚴(yán)格按照此協(xié)議執(zhí)行,則甲方不予給乙方辦理過戶手續(xù)。
2、若乙方嚴(yán)格按照此協(xié)議執(zhí)行至還清甲方銀行貸款之日起,則甲方無條件給乙方辦理過戶手續(xù),若至?xí)r甲方無故不給乙方辦理過戶手續(xù),經(jīng)雙方協(xié)定房產(chǎn)將歸乙方所有。
3、若甲方中途提出毀約,則甲方必須退給乙方所付甲方所有金額,以及乙方所還銀行所有貸款金額全額,并付給乙方此全額的30%違約金.
4、若乙方中途提出毀約,則甲方不退給乙方所付給甲方的所有金額,以及銀行還款金額。
此協(xié)議自簽訂之日起開始執(zhí)行。
甲方:________乙方:________
電話:________電話:________
簽訂時間:年月日
房屋買賣合同【篇8】
甲方(賣方):乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 嘉峪關(guān)市裕關(guān)區(qū) 31號樓 1單元601室(建筑面積131.73平方米,地下室35.99平方米)房地產(chǎn)出賣給乙方
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物,地下室總價款為人民幣大寫 叁拾萬元整,即人民幣小寫300000元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金壹拾萬元整,小寫100000元。
四、乙方支付定金之日后,甲方負(fù)責(zé)辦理房屋使用證過戶手續(xù);在甲方辦理好房屋使用證更名后個月內(nèi),乙方須付清甲方剩余房款共計(jì)大寫貳拾萬元,且在付清當(dāng)日甲方和乙方當(dāng)面交接房主鑰匙及其他相關(guān)手續(xù)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、自甲方購房之日起(既2014年12月23日)起至2014年年內(nèi)的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等房屋所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、甲方應(yīng)將更名后的合法房屋使用證交付乙方;自協(xié)議生效日起至甲乙雙方完成房屋交易日內(nèi),該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押及債務(wù)糾紛,無房產(chǎn)瑕疵,無人租住。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迦f元的違約金;在乙方未付清甲方房屋全部房款前,房屋實(shí)際產(chǎn)權(quán)仍歸甲方所有。
九、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效,協(xié)議不得私自篡改、涂抹。
十、附加條款:
1、乙方支付甲方相關(guān)房款后,須由甲方出具收款憑證并交由乙方保管。
2、甲乙雙方在完成相關(guān)手續(xù)交接及各款項(xiàng)清楚后,視為房屋交易結(jié)束,至此,房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
甲方(賣方):(印) 身份證號:
乙方(買方):(印) 身份證號:
房屋買賣合同【篇9】
甲方:______________身份證號碼:_________________
乙方:______________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
第一條、房屋的基本情況:
甲方自愿將其村證房位于市_____________區(qū)___________________的房屋(建筑面積_____________平方米)以人民幣________________仟________________佰________________拾________________萬________________仟________________佰________________拾________________元整(¥_____________元)的價款出售給乙方。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:_________________包括_____________。
第三條、本合同簽定時,由于甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)無償全力協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)確認(rèn)手續(xù)。
第四條、甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押或擔(dān)保等以及其他權(quán)利瑕疵。
第五條、付款時間和方式
乙方于_______年_______月_______日將房款人民幣__________拾__________萬__________仟__________佰__________拾__________元整一次性付給甲方。
第六條甲方承諾及權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證其房產(chǎn)不存在質(zhì)量和技術(shù)等有可能危害居住安全的'問題,如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、甲方保證并承諾對上述房屋及土地?fù)碛惺褂脵?quán)(村宅基地),并沒有任何出租,甲方各方均對處分該標(biāo)的房產(chǎn)不存在任何異議,對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項(xiàng)權(quán)利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況。交易后如因權(quán)屬問題有上述事項(xiàng),由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
3、本合同簽訂后,甲方對該房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
____年_____月_____日
還遷房買賣合同合集
合同如何寫才能受到法律保護(hù)?為了避免紛爭的出現(xiàn),合同可以維護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益,促進(jìn)交易的進(jìn)行,這是一個非常有趣的主題“還遷房買賣合同”希望您喜歡,下面是我總結(jié)的一些心得希望對你有所幫助!
還遷房買賣合同(篇1)
出賣人(甲方) 身份證號碼:
買受人(甲方) 身份證號碼:
根據(jù)《中戶人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方向乙方出售房屋簽訂本協(xié)議,以資共同遵守。
第一條、因甲方的房屋被依法拆遷,甲方自愿將其回遷安置的位于或位于的房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,面積約平方,房價每平方元。 總房價萬元。 乙方在取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第二條、由于上述的房屋尚未施工,甲方同意協(xié)助乙方進(jìn)行挑選房屋樓層及位置。 該房屋交房期兩年時間,在交房時如因面積減少或增大,均按協(xié)議所定放假多退少補(bǔ)。
第三條、本協(xié)議簽字生效后,乙方即時付購房定金萬元,
第二次付款在乙方取得該房鑰匙的同時,一次性付房款萬元,尾款萬元。 在乙方取得房產(chǎn)證當(dāng)天一次性付清。
第四條、本協(xié)議簽訂后,雙方應(yīng)共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房主張任何的權(quán)利。 更不得再將該房出售或贈與
第三人,否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條、甲方所出售房屋為拆遷安置回遷房,甲方并未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),對此乙方完全知曉,乙方同意甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)過戶的承諾:甲方在能辦理產(chǎn)權(quán)登記時應(yīng)該盡快辦理產(chǎn)權(quán)登記,甲方辦理完產(chǎn)權(quán)登記后,在其產(chǎn)權(quán)證下來____日內(nèi),應(yīng)立即協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),過戶所有費(fèi)用有乙方承擔(dān)。 在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應(yīng)予全力協(xié)助。 如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而乙方遭受損失的,由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條、乙方如不能及時按合同約定支付房款,甲方有權(quán)沒收定金,并按房款總額的日千分之三向乙方收取拖欠天數(shù)的違約金。 因甲方原因,致使該協(xié)議無法履行的,甲方承擔(dān)定金雙倍返還責(zé)任,并同時承擔(dān)房款總額的日千分之三違約金,自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。 (原則上不超過總房價的兩倍)
第七條、甲方應(yīng)出具拆遷安置協(xié)議,確保對該買賣協(xié)議中的房屋有處置權(quán)。 甲方是共人,乙方暫定 代理人,在辦理產(chǎn)權(quán)登記時,乙方可以為其本人或其他親屬等。
第八條、本協(xié)議雙方應(yīng)共同遵守,雙方發(fā)生分歧應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____區(qū)人民法院提起訴訟,違約方承擔(dān)所有訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)等所有費(fèi)用。
第九條、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
補(bǔ)充:
甲方:
乙方:
還遷房買賣合同(篇2)
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項(xiàng)的權(quán)利。
2、甲方應(yīng)保證其房產(chǎn)不存在質(zhì)量和技術(shù)等有可能危害居住安全的問題。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地?fù)碛兴袡?quán)(拆遷安置所得),并沒有任何出租,除上述甲方各當(dāng)事人外不存在其他共有權(quán)人且甲方各方均對處分該標(biāo)的房產(chǎn)不存在任何異議,對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項(xiàng)權(quán)利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實(shí)陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,本合同第二條所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
5、在乙方交付第一筆購房款給甲方任何一方后,甲方承諾房產(chǎn)暫時在甲方名下,但甲方對該房產(chǎn)已不享有任何權(quán)利,乙方對該房產(chǎn)享有完全的權(quán)利。甲方僅因自身及房產(chǎn)問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)。
6、在乙方交付第二筆購房款給甲方任何一方后,房屋實(shí)際所有者為乙方,甲方不再對房屋主張任何權(quán)利,乙方可自主決定如何使用或處置該房屋,包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
還遷房買賣合同(篇3)
賣方:_________(簡稱甲方)身份證號:_________
買方:_________(簡稱乙方)身份證號:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在,建筑面積為_________平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價人民幣_________元整(大寫:_________)。
本合同簽定之日甲乙雙方同意以分期付款方式付款,即乙方先付給甲方人民幣_________元,余下乙方在_________年_________月_________日前付清尾款,甲方應(yīng)于收到乙方先期付款之日起并應(yīng)在交房當(dāng)日將等費(fèi)用結(jié)清。
第三條稅費(fèi)分擔(dān):甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。雙方經(jīng)協(xié)商產(chǎn)權(quán)過戶交易稅費(fèi)由方承擔(dān)。
第四條產(chǎn)權(quán)證辦理出2個工作日內(nèi),甲方攜帶《回遷協(xié)議書》身份證、戶口本原件,各極配合乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
第五條違約責(zé)任:甲方未按規(guī)定期限將房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證過戶給乙方,應(yīng)賠償乙方雙倍購房金即人民幣_________元整(大寫人民幣:_________)。
第六條甲方自愿交付給乙方_________元,做為房產(chǎn)證辦理保證金,過戶給乙方后,乙方退還甲方
第七條本合同發(fā)生爭議的解決方式,在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商,訴訟方式解決。
第八條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定,經(jīng)雙方簽章與本合同具法律效力。
出賣方(甲方)簽字:_________配偶:_________
購買方(乙方)簽字:_________
_________年_________月_________日
還遷房買賣合同(篇4)
出賣人(甲方)
買受人(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
1、因甲方的房屋被依法遷,甲方自愿將其回遷的樓房轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工,開發(fā)商出售的房屋處于預(yù)售階段。甲方同意乙方去開發(fā)商處按照房屋的出售的價格進(jìn)行挑號,選擇房屋的樓層及位置。
3、根據(jù)開發(fā)商的要求,乙方自行應(yīng)當(dāng)支付房款(房屋平均價格為每平方米元,具體房款按所購的樓層及位置具體核算)。除此,作為乙方還應(yīng)當(dāng)按所購買的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米元的酬謝金。
4、乙方在挑完號選擇好房屋的樓層及位置后,支付給甲方酬謝金的三分之一;待房屋主體結(jié)構(gòu)完成后再支付三分之一;基余的待樓房交付后十日內(nèi)支付完畢。
5、上述所指的開發(fā)商開發(fā)的回遷樓房應(yīng)當(dāng)位于。如果回遷房屋位置不在上述地段,乙方有權(quán)利解除該協(xié)議,甲方應(yīng)當(dāng)退還已支付的酬謝金。
6、乙方有權(quán)利在甲方與拆遷辦結(jié)算完補(bǔ)償協(xié)議后直接與開發(fā)商簽訂購房協(xié)議,甲方不得無故阻攔。如果需要甲方方面的相關(guān)手續(xù),甲方有義務(wù)協(xié)助提供。
7、如乙方不能與開發(fā)商直接簽訂購房協(xié)議或合同,以甲方名義簽訂購房協(xié)議,甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)的需要,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料。如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
8、乙方如在本
還遷房買賣合同(篇5)
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:_____ _______,身份證號:____________________ ______; 買方(以下簡稱乙方):
姓名:_____ _______,身份證號:____________________ ______; 合同款項(xiàng):
1、根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有房屋,達(dá)成如下協(xié)議:
2、甲方自愿將位于_____市_____區(qū)_______________________第_____棟________單元_______樓_______號的自有住房出售給乙方。該房屋系_____________結(jié)構(gòu),建筑面積_____________平方米,房屋所有權(quán)證號碼為______________________。
3、甲方愿將上述房屋及其附屬設(shè)施以大寫人民幣_____________ ___________(¥ 元)的價格轉(zhuǎn)讓給乙方永久性使用和擁有,不論市場價格如何變動,永不反悔;該房屋移交乙方時,其房屋占用的土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
4、乙方于本合同簽訂后三日內(nèi)向甲方支付大寫人民幣______________(¥ 元),余款大寫人民幣_ __ ___(¥ 元);余款待該房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)完成時由乙方支付甲方。甲方在收款時應(yīng)主動向乙方出具同等金額的收據(jù)。
5、甲方應(yīng)于本合同簽訂后______日內(nèi),將房屋交付乙方使用。交付后,上述房屋的占有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)、擁有權(quán)均歸屬乙方,甲方不得以任何理由干涉或收回。該房屋的任何收益均歸屬乙方。
6、甲方同意將該房產(chǎn)的附屬配套票據(jù)(使用權(quán)合同及交款發(fā)票等)包含在總轉(zhuǎn)讓價內(nèi)連同該房產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
7、甲方保證上述房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、土地使用權(quán)合法、未用作抵押或擔(dān)保、未被查封,且其共有人對出售無異議;若交易后發(fā)生該房屋交易前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛或財(cái)務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。由此給乙方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失,由甲方負(fù)責(zé)賠償。
8、甲方保證本房屋出售之合法性,符合貴陽市房屋交易相關(guān)規(guī)定的上市交易條件,無不允許上市交易的情形;與原售房單位如有購房欠款、分?jǐn)偪?、稅款等拖欠費(fèi)用由甲方自行解決。向原售房單位購買該房屋產(chǎn)權(quán)的費(fèi)用由乙方向國家交納,房產(chǎn)過戶所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)向國家交納。其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商交納。
9、甲方繳付的住房共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的結(jié)余部分不予退還,隨同房屋產(chǎn)權(quán)過戶轉(zhuǎn)移給乙方。
10、甲方把房屋鑰匙交給乙方,并在雙方在場的情況下,由乙方對房屋進(jìn)行驗(yàn)收,乙方如無任何異議,則甲方完成房屋交付。屆時該房屋應(yīng)無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等。
11、房屋交付后,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證,當(dāng)需要甲方出示相關(guān)證件或證明時,甲方不得以任何理由拒絕。
12、若政府部門規(guī)劃布局需要拆遷該樓房時,甲方應(yīng)及時通知乙方,并且甲方保證房屋拆遷款、土地賠償金及其他任何收益全額歸乙方所有。
13、房屋買賣在產(chǎn)權(quán)登記確認(rèn)前,風(fēng)險責(zé)任由甲方承擔(dān);產(chǎn)權(quán)登記確認(rèn)后,風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
14、甲方在本合同簽訂前已如實(shí)告知原產(chǎn)權(quán)單位,且原產(chǎn)權(quán)單位放棄了優(yōu)先購買權(quán)。
15、本合同末盡事宜,可由雙方協(xié)商,以補(bǔ)充協(xié)議明確。本合同補(bǔ)充協(xié)議為合同的組成部分,具有同等法律效力。沒有約定的事宜按國家、地方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
16、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。
17、本合同簽訂后,雙方不得違約。如甲方違約,雙倍返還乙方購買該房產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用;若乙方違約,定金不退。
18、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,可通過房地產(chǎn)管理部門解釋相關(guān)政策,盡可能協(xié)商解決。如果雙方爭議不能協(xié)商一致,依法向人民法院起訴。
19、本合同自雙方簽訂之日起生效。
20、本合同共頁,一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,產(chǎn)權(quán)登記部門一份,均具有同等法律效力。
21、甲、乙雙方約定補(bǔ)充條款如下:
出賣方(甲方):_______________
電話:_________________
簽約日期:____年___月__日
購買方(乙方):_______________
電話:_________________
簽約日期:____年___月__日
甲方共有人意見:______________________________
甲方共有人(簽章):___________________________
乙方共有人意見:____________________________
乙方共有人(簽章):_________________________
還遷房買賣合同(篇6)
甲方(出讓方):___
乙方(買受方):___
證明人:
現(xiàn)甲乙雙方就原單位具體名稱和具體房屋編號職工住宅回遷房(拆遷補(bǔ)償協(xié)議中回遷到的地址為:新房的地址編號)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成以下協(xié)議:
甲方在新房的地址編號有一套回遷房,具體房屋編號為:2號樓3單元一層?xùn)|戶,建筑面積為71.5平米。因目前的政策暫不允許該住宅領(lǐng)取房產(chǎn)證上市交易,而甲方又急于對空閑住宅加以利用,乙方又需要房屋居住,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議,具體內(nèi)容如下:
第一條因本回遷房戶主為___,___長女為___、長子為___,___無其他子女。
第二條經(jīng)過甲乙雙方多次協(xié)商,乙方以人民幣204000元向甲方購買該回遷房。
第三條乙方須在20xx年10月18日前向甲方支付定金人民幣1000元;之后乙方須在20xx年10月21日前向甲方支付剩余房款人民幣203000元;如果乙方未能在20xx年10月21日前向甲方支付全部房款,則視為乙方主動終止交易,且1000元定金歸甲方所有,而乙方有權(quán)要回除去1000元定金外的已經(jīng)付給甲方的房款,同時甲方有權(quán)將該回遷房出讓給他人而不受乙方任何約束。
第四條在開發(fā)商向房產(chǎn)部門辦理房產(chǎn)登記事宜時,甲乙雙方應(yīng)一同辦理。在首次辦理該回遷房的房產(chǎn)登記證明時,需要向相關(guān)政府部門交納物業(yè)維修基金、契稅、交易手續(xù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印花稅等費(fèi)用,上述費(fèi)用須由乙方承擔(dān)。如果因乙方未能及時完全支付上述費(fèi)用而造成辦理房產(chǎn)登記證明延誤,所產(chǎn)生后果由乙方承擔(dān)。
第五條本協(xié)議簽訂后,乙方可以直接與開發(fā)商聯(lián)系詢問房產(chǎn)登記辦理進(jìn)度,如果需要甲方方面的相關(guān)手續(xù),甲方須一同辦理。
第六條在進(jìn)行二手房過戶過程所產(chǎn)生的契稅、印花稅、營業(yè)稅、個稅、手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)等費(fèi)用須由甲方承擔(dān)。如果因甲方未能及時完全支付上述費(fèi)用而造成二手房過戶延誤,所產(chǎn)生后果由甲方承擔(dān)。
第七條甲方取得房產(chǎn)登記證明后,須在10個工作日內(nèi)與乙方一同辦理二手房過戶手續(xù)。
第八條乙方向甲方支付完全部房款后,該回遷房產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。雙方應(yīng)該共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有購房款和利息及有關(guān)費(fèi)用外,還須支付20000元的違約金,之后該回遷房產(chǎn)權(quán)仍然歸甲方所有。如果乙方違約,甲方在扣除20000元違約金后將其余184000元房款退還乙方,之后該回遷房產(chǎn)權(quán)仍然歸甲方所有。
第九條甲方在20xx年5月12日接收該回遷房時,同時拿到兩張收據(jù)和一份《拆遷房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書》。第一張收據(jù)開具時間為20xx年5月12日,項(xiàng)目為裝修押金,金額為500元,交款人為___;第二張收據(jù)開具時間為20xx年5月12日,項(xiàng)目為水電表費(fèi)900元、衛(wèi)生費(fèi)120元、物業(yè)費(fèi)429元,金額為1449元,交款人為____;《拆遷房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書》中:填表日期為20xx年5月12日,被拆遷人為____,安置地址為現(xiàn)在房屋的地址的2號樓3單元一層?xùn)|戶,建筑面積為71.5m2。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日,甲方應(yīng)將兩張收據(jù)轉(zhuǎn)交給乙方。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日,甲方須將該《拆遷房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書》交給乙方保管;將該協(xié)議交給乙方保管后出現(xiàn)丟失或者毀損,導(dǎo)致不能進(jìn)行房產(chǎn)登記等后果由乙方完全負(fù)責(zé)。
第十條20xx年10月15至20xx年4月15日該回遷房供暖費(fèi)用須由乙方完全承擔(dān)。
第十一條本協(xié)議共兩頁;本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)行一份,證明人執(zhí)一份。
甲方簽字:乙方簽字:
時間:時間:
甲方身份證號:乙方身份證號:
甲方聯(lián)系方法:乙方聯(lián)系方法:
甲方繼承人1簽字:
甲方繼承人1身份證號:證明人簽字:
甲方繼承人1聯(lián)系方法:
證明人聯(lián)系方法:
甲方繼承人2簽字:證明時間:
甲方繼承人2身份證號:證明人身份證號:
甲方繼承人2聯(lián)系方法:
還遷房買賣合同(篇7)
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
二、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負(fù)擔(dān)。甲方承擔(dān)本合同轉(zhuǎn)讓的房屋及土地稅費(fèi)。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。
三、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
四、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣__元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過_30天時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照下述兩種算法取高值返還乙方:本房屋合同轉(zhuǎn)讓金額本金及利息,利息按年息20%計(jì)算,計(jì)息期自合同簽訂日起算;解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用,搬遷等損失。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因影響房屋質(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決:依法向合同簽署地人民法院起訴。
七、其他約定
未過戶前本房屋甲方以抵押形式抵押給乙方,并辦理抵押手續(xù)。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
見證人:
年 月 日
還遷房買賣合同(篇8)
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人(甲方):___________ (以下簡稱甲方) 身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):___________ (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
甲方原有位于 的房產(chǎn)一套,屬于 區(qū)的拆遷人,甲方與 簽訂的安置補(bǔ)償協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,甲方對原房產(chǎn)可得到安置房面積 平方米,甲方自愿將其中 平方米出售給乙方。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方拆遷安置屋座落在銅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長安路東側(cè)、黃河路北側(cè)、拖龍山西側(cè)拖龍山安置小區(qū),甲方自愿出售12#樓4單元401室_,位于第四層,共三室二廳一衛(wèi),房屋結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)六層,建筑面積為平方米,房屋用途為住宅。(詳見土地房屋權(quán)證第______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:
第三條、本合同中所述房屋為 拆遷安置房
是 的家庭 (夫妻)共同財(cái)產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價格:
買賣房屋面積為 平方米,按 元/平方米計(jì)價,共計(jì)人民幣 元整(大寫: 元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意首付(定金)人民幣____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,首付款在簽訂合同當(dāng)日支付,付首款付款當(dāng)日甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項(xiàng)用途。第二筆房款在交付房屋和鑰匙當(dāng)日付人民幣_______拾______萬元整,第三筆(尾款)房款人民幣_____萬____仟____佰____拾____元整在辦理產(chǎn)權(quán)過戶甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出兩日內(nèi)付給甲方。
甲方的銀行賬號:開戶行 ,戶名,賬號。
乙方可現(xiàn)金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的賬戶。
第六條、房屋交付:
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶鑰匙全部交付給乙方。由乙方所有。
第七條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定:
對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費(fèi)用均由甲方承擔(dān),辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起三日內(nèi),將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方。
2、在辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù)之后,自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶請求之日起30天內(nèi)甲方須無條件協(xié)助房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù),所須相關(guān)費(fèi)用(包含雙方交易費(fèi),營業(yè)稅等)全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的過戶手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
3、甲方應(yīng)在乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的同時將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
4、乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任:
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過叁拾天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的壹%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過陸拾天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第1種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1. 甲方按乙方累計(jì)已付款的貳拾%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實(shí)際交付之日起_拾_天內(nèi)交付房屋。
2.終止合同,甲方將乙方累計(jì)已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應(yīng)在三十天內(nèi)辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項(xiàng)退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計(jì)算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補(bǔ)償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時,新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十條、雙方約定的其他事項(xiàng):
1、從合同簽訂之日起,賣方不得再對合同進(jìn)行增加任何附加條件,且賣方從合同簽訂之日起就對該房產(chǎn)無任何處置權(quán)(包括贈與、轉(zhuǎn)讓、繼承、或從事商業(yè)活動)。
2、本合同附件如下
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
還遷房買賣合同(篇9)
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋情況
乙方同意購買甲方所有的坐落于的房產(chǎn),該房屋使用面積_____平方米,建筑面積____平方米,戶型為三室兩廳兩衛(wèi),精裝修,買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀,并確認(rèn)該房屋是在房產(chǎn)證、土地證未辦理的情況下以現(xiàn)狀出售;如實(shí)測面積與合同約定面積不符,以合同約定使用面積為準(zhǔn)。注:該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾
1、此房為拆遷房,現(xiàn)無房產(chǎn)證,無法到房地局交易,經(jīng)協(xié)商甲方自愿轉(zhuǎn)讓給乙方,甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索,由此產(chǎn)生的責(zé)任和后果由甲方一并承擔(dān),且當(dāng)許可辦理產(chǎn)權(quán)時,甲方必須無條件的配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)給乙方、
2、甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,甲方應(yīng)支付房價總款5%的違約金,并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。
3、甲方保證已如實(shí)陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
4、甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接完成,對已納入附件一的各項(xiàng)房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
5、在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、供暖、水、電、燃?xì)狻⒂芯€電視、電信等相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān),交付日以后(含當(dāng)日)發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方同意將其繳納的該房屋專項(xiàng)維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后15日轉(zhuǎn)移給乙方。如甲方未按期完成專項(xiàng)維修資金過戶的,每逾期一日,甲方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第三條、成交價格及付款方式
上述房產(chǎn)的交易價格為:XXX元,單價:人民幣XXX元/平方米。總價:人民幣XXX元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。按套計(jì)算,甲方不得再以任何形式追加。
因本合同簽署前,乙方已向甲方支付購房定金人民幣__________元整(大寫:XXX元整),購房定金支付方式為XXX。本次還需支付剩余全部尾款XXX元整(大寫:XXX元整),尾款支付時間為合同簽署后XXX天內(nèi),尾款支付方式為乙方向甲方XX銀行賬戶(戶名:XXX,賬號:XXX)轉(zhuǎn)賬XXX元整(大寫:XXX元整),銀行轉(zhuǎn)賬憑證即為交易憑據(jù)。
第四條房屋的交付和驗(yàn)收
甲方應(yīng)當(dāng)在乙方向其支付第一批房款部分后日內(nèi)將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應(yīng)當(dāng)履行下列各項(xiàng)手續(xù):
1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗(yàn)收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品;
2、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、燃?xì)饪拔飿I(yè)費(fèi)用在交房前全部繳清;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、甲方于合同簽署當(dāng)日將該房屋房產(chǎn)所有購房資料原件包括但不僅限于:
等合同文書和權(quán)力憑證及房屋相關(guān)的資料和物品等正式交付乙方
5、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項(xiàng)。
本條規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗(yàn)收交接完成。乙方現(xiàn)場檢查后,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上書房屋的占有、使用、收益、處置權(quán)歸乙方所有。
第五條、該房屋內(nèi)物品情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,結(jié)果如下:
1、房屋內(nèi)無法拆裝的電器、裝修均歸乙方所有(油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器、淋浴電器、馬桶(2個)、梳妝臺、洗手池、餐桌椅(1套)、空調(diào)(2臺)電視柜、衣柜、窗簾等等XXX);
2、將洗衣機(jī)、冰箱、電視、床(3張),餐桌(?。┮约胺课輧?nèi)個人衣物備品等自行帶走;
3、
4、
第六條違約責(zé)任
一、逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,甲方未按本合同第四條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在15日之內(nèi),自第四條約定的交付期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止,甲方應(yīng)按日計(jì)算向乙方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實(shí)際交付之日起3日內(nèi)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過15日后,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照乙方全部已付款的5%向乙方支付違約金。
二、逾期付款責(zé)任
乙方未按照第三條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
1、逾期在15日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日計(jì)算向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之五的違約金,并于實(shí)際支付應(yīng)付款之日起3日內(nèi)向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過15日后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起3日內(nèi)按照逾期應(yīng)付款的5%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付款。
第七條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起10日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋驗(yàn)收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條爭議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
第十條、本協(xié)議全文共三頁,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。
賣方(甲方)_________________買方(乙方)__________________
身份證號碼:_________________身份證號碼:__________________
(甲方配偶)________________
身份證號碼:_________________
年月日年月日
購買房合同(合集5篇)
俗話說,磨刀不誤砍柴工。在平日里的學(xué)習(xí)中,幼兒園教師時常會提前準(zhǔn)備好有用的資料。資料的定義范圍較大,可指代生產(chǎn)資料。參考資料我們接下來的學(xué)習(xí)工作才會更加好!所以,你有哪些值得推薦的幼師資料內(nèi)容呢?小編特地為大家精心收集和整理了“購買房合同(合集5篇)”,僅供你在工作和學(xué)習(xí)中參考。
購買房合同(篇1)
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:_____________________________________________________________
注冊地址:____________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:______________________________________________________
法定代表人:________________________ 聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_____________________________
委托代理人:________________ 地址:____________________________
郵政編碼:________________________ 聯(lián)系電話:________________________
委托代理機(jī)構(gòu):______________________________________________________
注冊地址:____________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________________________________
法定代表人:________________________ 聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_____________________________
買受人:____________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:___________________ 國籍:__________________
【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】_____________________________
地址:_______________________________________________________________
郵政編碼:___________________________ 聯(lián)系電話:______________________
【委托管理人】【 】姓名:________________ 國籍:______________
地址:________________________________________________________________
郵政編碼:____________________________ 電話:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以_______________ 方式取得位于__________________ 編號為__________________
的地塊的土地使用權(quán)?!就恋厥褂脵?quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為 ______________________________________________________
該地塊土地面積為________________,規(guī)劃用途為_____________。土地使用年限自_____ 年 ______ 月______ 日至 ______ 年 ______月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________________。
建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為____________________ ,施工許可證號為 __________________。
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為____________,
商品房預(yù)售許可證號為______________________。
______________________________________________________________________________,
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
______________________________________________________________________________.
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見 合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:
第__________________ 【幢】【座】_________ 【單元】【層】_______________號房。
該商品房的用途為___________,屬 ___________結(jié)構(gòu),層高為_________,建筑層數(shù)地上________層,地下________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。見附件一房屋平面圖
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共 _______平方米,其中,套內(nèi)建筑面積
_________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e________平方米(有關(guān)公共部位與公共房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
第四條 計(jì)價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第________種方式計(jì)算該商品房價款:
⒈按建筑面積計(jì)算,該商品房單價為(________幣 )每平方米______元,總金額(_______幣)______千_____ 百 _____ 拾 _____ 萬 _____ 千 _____ 百 _____ 拾 _______ 元整。
⒉按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價為(______幣)每平方米________元,總金額( ______ 幣 )_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______ 拾______ 元整。
⒊按套(單元)計(jì)算,該商品房總價款為(______ 幣 )_______ 千 ______ 百_____
拾 _____ 萬______千______百______拾 ______ 元整。
⒋____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計(jì)價的,不使用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交附后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第______種方式進(jìn)行處理;
⒈雙方自行約定:
(1)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________34567
(4)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
⒉雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 ______________ 利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人。 產(chǎn)權(quán)登記面積—合同約定面積
面積誤差比=_________________________________________×100%
合同約定面積
因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第五條 付款方式及期限。
買受人按下列第_______種方式按期付款:
⒈一次性付款
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
⒉分期付款
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
⒊其他方式
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第六條 買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第______ 種方式處理:
⒈按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____ 日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際金額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_______日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的 ______ %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際金額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付一氣應(yīng)付款萬分之 ______(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。
本條中逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
⒉_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
第七條 交付期限
出賣人應(yīng)當(dāng)在_______ 年______ 月______ 日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第______ 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
⒈該合同房經(jīng)驗(yàn)收合格。
⒉該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
⒊該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
⒋該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
⒌________________________________________________________________________
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:
⒈遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起 ______ 日內(nèi)告知買受人的;
⒉_______________________________________________________________________
⒊_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
第八條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 ______ 種方式處理:
⒈按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 _______ 日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人交付已交付房價款萬分之 ______ 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超出________ 日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起_______ 天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的
_____ %向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。
⒉_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
第九條 規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
(1)該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)______________________________________________________________________
(3)______________________________________________________________________
(4)______________________________________________________________________
(5)______________________________________________________________________
(6)______________________________________________________________________
(7)______________________________________________________________________
買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_________ 天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按________________________ 利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議?!?】【6】【7】
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
第十一條 交接
商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的.,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第_______ 種方式處理:
⒈出賣人賠償雙倍的扎、設(shè)備差價。
⒉________________________________________________________________________
⒊________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期到達(dá)使用條件:
⒈________________________________________________________________________
⒉________________________________________________________________________
⒊________________________________________________________________________
⒋________________________________________________________________________
⒌________________________________________________________________________
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
⒈________________________________________________________________________
⒉________________________________________________________________________
34567
⒊________________________________________________________________________
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______ 日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任。買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第 _______ 項(xiàng)處理:
⒈買受人退房,出賣人在買受人提供退房要求之日起_______ 日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_______ %賠償買受人損失。
⒉買受人不退房,出賣人按已付房價款的______ %買受人支付違約金。
⒊________________________________________________________________________
第十六 保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
第十七條 雙方可以就下列事項(xiàng)約定:
⒈該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)_____________________________________________
____________________________________________
⒉該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)___________________________________________
____________________________________________
⒊該商品房所在樓宇的命名權(quán)_________________________________________________
_____________________________________________
⒋該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)_________________________________________________
_____________________________________________
⒌_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
⒍_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
第十八條 買受人的房屋僅作___________________________________ 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第_______種方式解決: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
⒈提交__________________________________________________ 仲裁委員會仲裁。
⒉依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______ 頁,一式______ 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人_______ 份,買受人______ 份,_________________ 份 ______________ 份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向____________申請登記備案。
出賣人(簽章) 買受人(簽章)
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(簽章) 【 】:
(簽章)
_______ 年_______ 月_______ 日 _______ 年 ______ 月______ 日
簽于_________________________ 簽于________________________
購買房合同(篇2)
甲方(賣方):______________________
住所:______________________________
郵編:______________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________________
資質(zhì)證書號碼:______________________
法定代表人:________________________
聯(lián)系電話:__________________________
委托代理人:________________________
聯(lián)系電話:__________________________
乙方(買方):______________________
國籍________________________________
性別:______________________________
出生年月:__________________________
住所(址):________________________
郵編:______________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:________
聯(lián)系電話:__________________________
委托代理人:________________________
住所(址):________________________
聯(lián)系電話:__________________________
乙方(買方):______________________
國籍:______________________________
性別:______________________________
出生年月:__________________________
住所(址):________________________
郵編:______________________________
身份證/護(hù)照/營業(yè)執(zhí)照號碼:________
聯(lián)系電話:__________________________
委托代理人:________________________
住所(址):________________________
聯(lián)系電話:__________________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方預(yù)售的《_______________》________內(nèi)銷商品房事宜,訂立本合同。
第一條 甲方通過______________方式取得___________區(qū)/縣_____________地塊土地使用權(quán),并依法登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號為:___________,土地面積為:___________土地用途為:___________,土地使用期限自_____年月_____日至_____年_____月_____日止。
甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《__________》(暫定名/現(xiàn)定名)內(nèi)銷商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_______________結(jié)構(gòu),建筑物地上層數(shù)為 層。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_______________。
上述內(nèi)銷商品房已具備《上海市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓辦法》規(guī)定的預(yù)售條件,經(jīng)_________局批準(zhǔn)上市預(yù)售(預(yù)售許可證編號:_______)。
第二條 乙方向甲方購買__________路__________《__________》_____幢號)_____層_____室(以下簡稱該房屋)。據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為平方米:其中套內(nèi)建筑面積為___平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為___平方米,該房屋相應(yīng)占有的土地使用權(quán)分?jǐn)偯娣e為_____平方米。
該房屋平面圖見本合同附件一;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件二;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系、租賃關(guān)系、相鄰關(guān)系等)見本合同附件三;該房屋的使用公約或有關(guān)承諾書見本合同附件四。
第三條 乙方購買該房屋每平方米房屋建筑面積單價為_____幣_____元(大寫):__________
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為_____幣__________元(大寫):___________
第四條 乙方購買該房屋的總房價款是指該房屋所有權(quán)和該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)的總價格。本合同約定的總房價款除房屋建筑面積的暫測與實(shí)測不一致的原因外,不再作變動。
第五條 在該房屋交付時,房屋建筑面積以上海市房屋土地管理局認(rèn)定的測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如甲方暫測面積與實(shí)測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
2.該房屋的實(shí)測建筑面積為________平方米(相應(yīng)占有的土地使用分?jǐn)偯娣e為________平方米),實(shí)測建筑面積的測繪機(jī)構(gòu)為上海市房屋土地管理局認(rèn)定的____________________________________
3.該房屋總價款為____________幣____________元。
(大寫):____________________________________。
乙方已付清全部房價款/乙方已付____________幣____________元。
(大寫):________________________________________。
甲方已開具發(fā)票/收據(jù)給乙方。
4.________________________________________________
本交接書由甲、乙雙方簽字生效。
甲方簽字:________ 乙方簽字:________
日期:____________ 日期:____________
本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書
轉(zhuǎn)讓方(甲方)_____________
立書人_____________________
受讓方(乙方)_____________
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方向乙轉(zhuǎn)讓本合同(指甲方為購買正在建造的_______________________________________________室商品房于______年_____月_____日與_________________________________公司簽訂的商品房預(yù)售合同,該預(yù)售合同已登記備案)權(quán)益達(dá)成如下約定:
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓價款的約定
2.關(guān)于權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)移的約定
3.關(guān)于房屋交付的約定
甲方已征得/書面通知________________________公司_______將已預(yù)購的______________________________________室商品房轉(zhuǎn)讓給乙方。待房屋交付時,乙方憑本合同權(quán)益書即可與_______________________公司辦理房屋交接手續(xù)。如不能辦理房屋交接手續(xù),則由甲方承擔(dān)責(zé)任。
本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書自雙方簽字/經(jīng)________________公證處公證之日起生效。
甲方簽字:________ 乙方簽字:________
日期:____________ 日期:____________
購買房合同(篇3)
賣方(下稱甲方):________________
買方(下稱乙方):________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
第一條甲方所有房屋,座落于武漢市______區(qū)________,為______結(jié)構(gòu),建筑面積____平方米,用地面積____平方米?!胺课菟袡?quán)證”號為“武房權(quán)證____字第____號”,“土地使用權(quán)證”號為“____字第____號。房屋附屬設(shè)施見附件。
第二條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)____________元。
第三條本合同簽訂之日,乙方應(yīng)付人民幣(大寫)______________給甲方,余款人民幣(大寫)____________在辦理完轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條甲方應(yīng)在收到乙方全部房款________日內(nèi),將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚,如甲方有設(shè)定抵押、按揭等行為應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)時,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的____%向乙方支付違約金;乙方解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方所付房款,并按全部房款的______%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的`,由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費(fèi),并按全部房款的____%向甲方支付違約金。
第七條甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內(nèi),攜帶“房屋所有權(quán)證”種“土地使用權(quán)證”到相關(guān)部門辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)。辦理轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi),按國家、省、市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān),或由雙方另行約定。
第八條因不可抗力造成違約的,甲、乙雙方友好協(xié)商解決。
第九條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行商議,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十條本合同履行如發(fā)生爭議,由甲、乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可以委托武漢仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式四份,雙方各持一份,其他二份交由有關(guān)部門存欄。
第十三條補(bǔ)充協(xié)議、附件:
1 、________________________________________
2 、________________________________________
3 、________________________________________
4 、________________________________________
5 、________________________________________
立合同人:____________
賣方(簽章):________________
聯(lián)系地址:____________
身份證號碼:________________聯(lián)系電話:____________
代理人(簽章):____________
聯(lián)系地址:____________________
身份證號碼:____________聯(lián)系電話:____________
法定代表人(簽章):________________
聯(lián)系地址:____________________
身份證號碼:________________聯(lián)系電話:____________
買方(簽章):____________
聯(lián)系地址:________________
身份證號碼:____________聯(lián)系電話:________________
代理人(簽章):________________
聯(lián)系地址:____________
身份證號碼:________________聯(lián)系電話:____________
代理人(簽章):____________
聯(lián)系地址:____________
身份證號碼:____________聯(lián)系電話:____________
法定代表人(簽章):________________
聯(lián)系地址:____________
身份證號碼:____________聯(lián)系電話:____________
簽訂時間:____年____月____日
購買房合同(篇4)
賣方(下稱甲方):_______________________
買方(下稱乙方):_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項(xiàng)目名稱為_____________,座落_______________________,項(xiàng)目總平面見附件1。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就上述項(xiàng)目之商品房買賣,訂立本契約。第一條標(biāo)的
第1款乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋(下稱該房屋);該房屋使用功能為_________(住宅/辦公/商業(yè))。
該房屋主體建筑總層數(shù)_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層;屬框架框架/框剪/磚混)結(jié)構(gòu),層高_(dá)________米。
該房屋建筑面積_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,公用分?jǐn)偯娣e_________平方米。
計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e的共有部位詳見附件2;雖未計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e但歸全體業(yè)主共有公用的房屋和建筑部位詳見附件3。
除附件2、3所列項(xiàng)目以外的配套房屋、建筑歸甲方所有,甲方可依法行使權(quán)利但權(quán)利人應(yīng)當(dāng)按規(guī)劃設(shè)計(jì)用途使用該房屋、建筑物、不得擅自改變其用途。
與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施及其標(biāo)準(zhǔn)見附件4,該房屋的套型及分層平面位置見附件5,裝修裝飾及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見附件6。
第2款本契約所稱該房屋,包括其占用土地范圍內(nèi)國有土地使用權(quán),該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。
第3款甲方已申領(lǐng)_________第_________號《_________市商品房預(yù)售許可證》,依法可以銷售該房屋。第二條價格
第1款乙方購買該房屋以建筑面積計(jì)算,單價為________元/平方米,房款合計(jì)(大寫)_____________元整(小寫:_______),幣種為人民 幣。
第2款乙方除上述房款外,對取得附件3所列項(xiàng)目的共有權(quán)不再另行支付價款。第三條定金及其處理辦法
第1款乙方應(yīng)于______年_____月_____日前向甲方支付定金(大寫_____________元)(小寫:_______元),幣種為人民幣。
第2款甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附件7最后一次付款時,充抵房款。
2.在空白時,甲方一次性返還乙方。第四條付款方式及時間
第1款乙方按照本契約附件7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第2款如乙方違反本契約附件7的約定,乙方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之五計(jì)算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
3.__________________________________________________________________
第3款(以下適用于一次性付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款式50%的,甲方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________
(以下適用于分期付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款20%的,甲方有權(quán)要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________
(以下適用于其他付款方式)甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:
1.就付款方 式的期限以及遲延付款所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任須明確約定,以防產(chǎn)生糾紛無約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準(zhǔn)時的解決辦法和處理方式。第五條(本條適用于預(yù)售商品房)預(yù)售款的專用
第1款該房屋竣工前,《_________》商品房的預(yù)售款應(yīng)用于有關(guān)該房屋的工程建設(shè),由開戶銀行監(jiān)管。
第2款甲方如將該預(yù)售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務(wù)能力;乙方有權(quán)中止履行本契約,甲方在30天內(nèi)不提供相應(yīng)擔(dān)保的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方;并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
2._________________________________________________________________。第六條房屋交付時間
第1款甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第2款甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之五計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________。
第3款甲方逾期交付該房屋,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款3%向乙方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________。第七條(本條適用于分期建設(shè)、分期驗(yàn)收交付的項(xiàng)目)公共配套設(shè)施的交付時間
第1款甲方應(yīng)按附件4載明的時間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用。
第2款如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬分之二計(jì)算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
2.___________________________________________________________________。
第3款甲方未按前款約定的時間交附件4中第1-6項(xiàng)公共配套設(shè)施,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統(tǒng)等。
購買房合同(篇5)
合同登記號:()商字第()號 重慶市商品房買賣 合 同 重慶市國土資源和房屋管理局印制 重慶市工商行政管理局監(jiān)制 合 同 填 寫 說 明 1、 本合同文本是根據(jù)《重慶市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理?xiàng)l例》和建設(shè)部、國家工商行政管理局印發(fā)的《商品房買賣合同示范文本》制定的合同示范文本。印制的合同條款為提示性條款,供買賣雙方當(dāng)事人約定時采用。簽約之前,購房人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容,對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,由房地產(chǎn)管理部門解釋。 2、 本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)建設(shè)并出售的房屋(包括期房和現(xiàn)房)。 3、 房屋買賣是雙方當(dāng)事人自身的民事法律行為,涉及的標(biāo)的額較大、專業(yè)性較強(qiáng)、法律規(guī)范較多,當(dāng)事人可向法律專家咨詢。 4、 根據(jù)《重慶市土地房屋權(quán)屬登記條例》的規(guī)定,房地產(chǎn)交易登記部門在辦理交易登記時,實(shí)行實(shí)名登記制。因此,購房人在簽訂本合同時,應(yīng)當(dāng)填寫真實(shí)姓名或名稱;購房人為兩個以上的,可以全部填寫。 5、 在簽訂本合同前,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)向購房人出示《重慶市商品房預(yù)售(租)許可證》或《房地產(chǎn)權(quán)證》。預(yù)售許可證或《房地產(chǎn)權(quán)證》真實(shí)性、合法性及該商品房屋是否存在重復(fù)預(yù)售和被司法機(jī)關(guān)查封等權(quán)利轉(zhuǎn)移受限制的情況,購房人可在售房現(xiàn)場通過聯(lián)機(jī)備案系統(tǒng)或到房屋所在地的區(qū)縣(市)房地產(chǎn)交易管理部門查閱。 6、 為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,雙方當(dāng)事人可以對合同文本條款的內(nèi)容進(jìn)行增補(bǔ)或刪減。本合同文本中相關(guān)條款后有空白行的供雙方當(dāng)事人約定。合同簽訂生效后,未被修改的印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。 7、 本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項(xiàng)為優(yōu)先。 8、 對合同文本【】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要增補(bǔ)或刪減的內(nèi)容,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定?!尽恐羞x擇內(nèi)容,以劃方式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時,應(yīng)在空格部位打,以示刪減。 9、 為保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,雙方可以將預(yù)售廣告、售樓書約定為本合同的附件。 商品房買賣合同 (合同編號:) 合同雙方當(dāng)事人: 甲方(賣方) ________________________________ 注冊地址_______________________________ 郵編 ____________________________ 營業(yè)執(zhí)照號碼___________________________資質(zhì)證書號碼 ____________________ 法定代表人_____________________________聯(lián)系電話 ________________________ 委托代理人_____________________________ 聯(lián)系電話 ________________________ 委托代理機(jī)構(gòu)___________________________資質(zhì)證書號碼___________________ 注冊地址_______________________________郵編 ____________________________ 法定代表人_____________________________聯(lián)系電話 ________________________ 乙方(買方) _________________________________ 【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照號碼】_______________________ 國籍 _____________ 通訊地址____________________________ 郵編_______________________________ 聯(lián)系電話 ______________________________ 【委托代理人】【法定代理人】__________________________ 國籍 ________________ 地址_________________________________ 郵編_______________________________聯(lián)系電話 ________________________________ 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房訂立本合同: 第一條本商品房土地使用權(quán)狀況及項(xiàng)目名稱。 本商品房項(xiàng)目的土地使用權(quán)為【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得,并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記,取得《房地產(chǎn)權(quán)證》,證書號為____________________________________________ 該地塊土地面積為,規(guī)劃用途為 ,土地使用年限至 年 月日止(其中住宅用地使用年限為年,非住宅用地使用年限為年)。 本商品房項(xiàng)目【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________________________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為________________________,施工許可證號為__________________。 第二條本商品房銷售依據(jù)。 甲方銷售的商品房為下列第________項(xiàng): 1、現(xiàn)房?!斗康禺a(chǎn)權(quán)證》號:___________________________。 2、預(yù)售商品房。《商品房預(yù)售(預(yù)租)許可證》號:________________________,預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān):____________________________________ 乙方所購商品房的基本情況。 座落:區(qū)縣(市)鎮(zhèn)路街、巷號附號 幢 號 總層數(shù) 單元 所在層次 房號 結(jié)構(gòu) (按說明填寫) 戶型 (按說明填寫) 建筑面積(m2) 套內(nèi)單價 (元/m2) 用途 (按說明填寫) 套內(nèi) 分?jǐn)?小計(jì) 軸線范圍 說明 1、該商品房戶型圖見本合同附件一; 2、有關(guān)房屋公共部位與公用分?jǐn)偯娣e構(gòu)成說明見附件二; 3、該商品房陽臺是[封閉式][非封閉式]; 4、該房屋形態(tài)是[平層][錯層][躍層][退臺式花園洋房]; 5、結(jié)構(gòu)分類:[鋼結(jié)構(gòu)][鋼筋混凝土][混合結(jié)構(gòu)][磚木結(jié)構(gòu)][其他結(jié)構(gòu)] 6、戶型分類:[單間][單間配套][一室一廳][二室一廳][二室二廳][三室一廳][三室二廳] [三室三廳][四室一廳][四室二廳][四室三廳][五室以上]; 7、用途分類 住 宅 類:[經(jīng)濟(jì)適用房][普通成套住宅][獨(dú)立別墅][聯(lián)排別墅][高檔公寓] 非住宅類:[辦公用房][攤位][門面][商場][車位][倉儲用房][工業(yè)用房] [其他用房] 第四條計(jì)價方式與價款。 甲方與乙方約定按下述第_____種方式計(jì)算該商品房價款: 1、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房總成交金額為【人民幣】_________ 元整, 大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。 2、按套( 單元 )計(jì)算,該商品房總價款為【人民幣】_______________元整, 大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。 第五條付款方式及期限。 本項(xiàng)目商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行為_________________________。 乙方按下列第_______種方式按期付款: 1、一次性付款:__________________________________ 2、分期付款: _________________________________ 3、按揭付款: _______________________________ 第六條交房期限及交付條件。 屬現(xiàn)售商品房的,甲方應(yīng)當(dāng)在_________年_____月_____日前,將商品房交付乙方使用。 屬預(yù)售商品房的,甲方應(yīng)當(dāng)在_________年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將已進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案登記的商品房交付乙方使用。 如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)予以延期: 1、遭遇不可抗力,且甲方在發(fā)生之日起_______日內(nèi)告知乙方的。 2、______________________________ 3、_____________________________ 交房手續(xù)的辦理。 商品房達(dá)到交付使用條件后,甲方應(yīng)當(dāng)書面通知乙方辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時,甲方應(yīng)當(dāng)出示《商品房竣工驗(yàn)收備案登記證》,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由甲方承擔(dān)。 由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理: 1.____________________________2.___________________________ 3. ___________________________ 第八條乙方逾期付款的違約責(zé)任。 乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加): 1、逾期在_______日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行; 2、逾期超過____日后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_______%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)甲方同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之____(該比率應(yīng)不小于上款中的比率)的違約金。 本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第五條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。 甲方逾期交房的違約責(zé)任。 除本合同第六條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加): 1、逾期不超過____日,自本合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行; 2、逾期超過_____日后,乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自乙方解除合同通知到達(dá)之日起______日內(nèi)退還全部已付款,并按乙方累計(jì)已付款的_______%向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之________(該比率應(yīng)不小于上款中的比率)的違約金。 第十條面積確認(rèn)及面積差異處理。 根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價方式,本條規(guī)定以套內(nèi)建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。 在房屋交付時,房屋建筑面積以有資質(zhì)的房屋測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如實(shí)測面積與合同約定面積有差異的,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理: 1、合同約定房屋總面積與實(shí)測面積誤差在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。 2、合同約定房屋總面積與實(shí)測面積誤差超過3%的,乙方有權(quán)退房。 乙方退房的,甲方應(yīng)在乙方提出退房之日起30日內(nèi),將已收房款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。 乙方不退房的,實(shí)測面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)的,房屋差價由乙方補(bǔ)足;超出3%部分的房屋差價由甲方承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸乙方。實(shí)測面積小于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)的,房屋差價由甲方據(jù)實(shí)返還乙方;超出3%部分的房屋差價由甲方雙倍返還乙方。 面積誤差比 = 實(shí)測面積 - 約定面積 100% 約定面積 經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更造成的面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 第十一條甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)狀況的承諾。 甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因甲方原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。 若出售的商品房設(shè)有他項(xiàng)權(quán)利的,甲方應(yīng)當(dāng)在出售前征得他項(xiàng)權(quán)人的書面同意,并以書面形式公示和明確告知乙方。 第十二條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。 經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到乙方所購商品房質(zhì)量、使用功能或使用環(huán)境的,甲方應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi)將變更內(nèi)容書面通知乙方: 1、該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向; 2、_____________________________ 3、_____________________________; 4、 _____________________________ 5、 __________________________ 甲方未在本合同約定時限內(nèi)通知乙方的,乙方有權(quán)退房。 乙方應(yīng)當(dāng)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)作出是否退房的書面答復(fù)。15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。 乙方退房的,甲方須在乙方提出退房書面要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。 乙方不退房的,應(yīng)當(dāng)與甲方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如雙方在30日內(nèi)未能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的,雙方同意解除本合同,并按上款退房的約定處理。 第十三條甲方關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。 甲方交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)要求甲方按照下述第_______種方式處理: 1、甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。 2、______________________________ 3、__________________________________ 第十四條甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。 本項(xiàng)目物業(yè)管理用房為______m2,位于_____幢_____單元________房號________,軸線范圍_________________________________ 甲方承諾與該商品房直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件: 1、于_______年________月________日前通水; 2、于_______年________月________日前通電; 3、于_______年________月________日前通氣; 4、___________________________________________ 5、_______________________________ 如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理: 1、_________________________ 2、___________________________ 第十五條關(guān)于合同登記和產(chǎn)權(quán)登記的約定。 現(xiàn)售商品房的,自本合同簽定之日起30日內(nèi),向所在地的區(qū)縣(市)房地產(chǎn)交易管理部門申請辦理合同登記備案和《房地產(chǎn)權(quán)證》。 預(yù)售商品房的,自本合同簽定之日起10日內(nèi)向所在地的區(qū)縣(市)房地產(chǎn)交易管理部門申請辦理合同登記備案;在商品房交付使用后60日內(nèi),應(yīng)辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》。 辦理合同登記備案和《房地產(chǎn)權(quán)證》,由【雙方共同】【甲方】【乙方】到房地產(chǎn)交易管理部門辦理。如由單方辦理的,另一方應(yīng)予以無條件配合。 如因甲方的責(zé)任,致使乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第________項(xiàng)處理: 1、乙方退房,甲方在乙方提出退房書面要求之日起30日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方賠償損失。 2、乙方不退房的從逾期之日起,甲方按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。 3、______________________________ 第十六條保修責(zé)任。 乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的保修范圍和保修期限承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。 乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。 因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 第十七條附 則。 該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)、外墻面使用權(quán)、樓宇的命名權(quán)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部分和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。甲方不得擅自改變本項(xiàng)目按照規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)的公共建筑和共有設(shè)施的用途,如甲方隨意改變公共建筑和共有設(shè)施用途,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任。 乙方同意,因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主委員會,自該房屋交付之日起,即將所購房屋交甲方在《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》中委托的物管企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行管理并遵守房屋使用公約。乙方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定繳納物業(yè)專項(xiàng)維修資金。 第十八條爭議解決方式。 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第_________種方式解決: 1、申請重慶仲裁委員會仲裁。 2、依法向人民法院起訴。 第十九條合同效力。 本合同自雙方簽訂之日起生效。未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。合同附件與本合同具有同等法律效力。 本合同連同附件共_____頁,一式____份,其中甲、乙雙方各持一份、合同登記機(jī)關(guān)一份。 甲方(簽章):乙方(簽章): 【法定代表人】:【法定代表人】: 【委托代理人】:【委托代理人】: _______________年____月_____日 簽于 ________________________ 附件一:房屋分層分戶戶型平面圖 附件二:公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明 附件三:裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 1.外墻: 2.內(nèi)墻: 3.頂棚: 4.地面: 5.門窗: 6.廚房: 7.衛(wèi)生間: 8.陽臺: 9.電梯: 10.電表(安): 11.其他: 附件四:合同補(bǔ)充協(xié)議 附件五: 本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書 立書人 轉(zhuǎn)讓方(甲方) ______________________ 受讓方(乙方) _____________________ 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓本合同(指甲方為購買的正在建造的_________商品房,于____________年__________月_________日與_________________________公司簽訂的商品房買賣合同,該合同已登記備案)權(quán)益達(dá)成如下約定: 第一條關(guān)于轉(zhuǎn)讓價款的約定 ________________________________________________ 第二條關(guān)于權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)移的約定 __________________________________________ 第三條關(guān)于房屋交付的約定 甲方已將預(yù)購的_______________________________商品房轉(zhuǎn)讓給乙方的情況書面告知預(yù)售人______________________公司。待房屋交付時,乙方憑本合同權(quán)益書即可與__________公司辦理房屋交接手續(xù)。如不能辦理房屋交接手續(xù),則由甲方承擔(dān)責(zé)任。 本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書自雙方簽字并經(jīng)合同登記機(jī)關(guān)登記后生效。 甲方簽字:乙方簽字: 日期:日期: 附件六:房屋交易登記表 登 記 機(jī) 關(guān) 意 見 經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:登記機(jī)關(guān):(簽章) 年月日 他 項(xiàng) 權(quán) 利 摘 要 預(yù) 售 合 同 再 轉(zhuǎn) 讓 登 記 意 見 經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:登記機(jī)關(guān):(簽章) 年月日