買房合同書

2023買房合同書。

小編為您收集了一些有關(guān)“買房合同書”的資料希望對(duì)您有所啟示。在法律法規(guī)越來(lái)越完善之后，合同的應(yīng)用面越來(lái)越廣泛。簽署合同是友好合作的前提。感謝您光臨我們的網(wǎng)站我們希望您能喜歡這里的內(nèi)容并收藏！

買房合同書【篇1】

出賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：____________________________

法定代表人：_____________________________________

國(guó)籍：__________________________________________

身份證/護(hù)照/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

地址：__________________________________________

郵政編碼：_______________________________________

聯(lián)系電話：_______________________________________

委托代理人：_____________________________________

國(guó)籍：__________________________________________

電話：__________________________________________

地址：__________________________________________

郵政編碼：_______________________________________

買受方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：____________________________

法定代表人：_____________________________________

國(guó)籍：__________________________________________

身份證/護(hù)照/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________________

地址：__________________________________________

郵政編碼：_______________________________________

聯(lián)系電話：_______________________________________

委托代理人：_____________________________________

國(guó)籍：__________________________________________

電話：__________________________________________

地址：__________________________________________

郵政編碼：_______________________________________

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致原則的基礎(chǔ)上，同意就乙方向甲方購(gòu)買房屋事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

第一條房屋基本情況(按房屋所有權(quán)證填寫)

(一)甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于嘉興市____________________，房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)_________，房屋用途為_(kāi)_________，房屋建筑面積為平方米，車庫(kù)面積_____平方米。

(二)該房屋所有權(quán)證號(hào)為_(kāi)____(共有權(quán)證號(hào)為_(kāi)____)。土地使用權(quán)方式為_(kāi)____，土地使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)_________。

(三)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施：_______________。

(四)該房屋租賃情況______________________________。

第二條房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格

按建筑面積計(jì)算該套房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格總金額(小寫)__________元，大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

第三條付款方式、時(shí)間，雙方約定按以下第_____項(xiàng)以(現(xiàn)金、支票、其他)方式支付房款：

(一)一次性付款：

本合同鑒定之日起_____天內(nèi)，乙方一次性將購(gòu)房款支付給__________。

(二)分期付款：

合同簽訂之日起_____幾天內(nèi)，房屋及相關(guān)權(quán)屬證明交付時(shí)，權(quán)屬證明過(guò)戶后____________________________。

第四條交房方式

甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房：

(一)自本合同簽定之日起_____天內(nèi)，甲方將房屋及房屋鑰匙、房產(chǎn)證、土地使用證等相關(guān)權(quán)屬證明一并交付給乙方。

(二)其他方式_________________________。

第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任

乙方未按本合同第三條約定的時(shí)間付款，甲方有權(quán)按累計(jì)應(yīng)付款向乙方追究違約利息，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款最后期限之第二天起至實(shí)際付款之日止，月息按_____利率計(jì)算。

逾期付款超過(guò)_____天，甲方有權(quán)按下述第種約定追究乙方的違約責(zé)任：

(一)乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整，合同限期繼續(xù)履行。

若乙方在____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同，遵照下述第(二)條處理。

(二)乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整，合同終止，乙方將房屋退還給甲方。

甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。

第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任

除不可抗拒的因素外，甲方未按本合同第四條約定的時(shí)間交房的，乙方有權(quán)按累計(jì)已付款向甲方追究違約利息，自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息按______計(jì)算。

逾期交付超過(guò)_____天，乙方有權(quán)按下述第種約定追究甲方的違約責(zé)任：

(一)甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整，合同繼續(xù)限制履行。

若甲方在____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同，遵照下述第(二)條處理。

(二)甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整，合同終止。

乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方支付的'違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。

第七條甲方保證該房屋交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和拖欠任何費(fèi)用(如水電、煤氣、有線電話、物業(yè)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)，保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。

如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方轉(zhuǎn)讓該房屋之前，確認(rèn)該房屋承租人已放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并取得房屋權(quán)共有人同意。

(乙方對(duì)該房屋的各項(xiàng)基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后，如發(fā)生破漏、開(kāi)裂等問(wèn)題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。)

第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

自本合同生效之日起，乙方在三個(gè)月內(nèi)向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)，甲方積極給予協(xié)助。

如因甲方過(guò)失造成乙方不能在天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，視為甲方違約，乙方有權(quán)退房。

甲方必須在乙方提出退房之日起天將乙方已付款退還給乙方，并向乙方支付違約金_____元整。

第九條該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲乙雙方承擔(dān)。

第十條房屋轉(zhuǎn)讓后該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。

第十一條其他約定事項(xiàng)______________________。

第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)部門法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的，本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。

第十四條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

協(xié)商不成的，甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。

(一)由_______________仲裁委員會(huì)仲裁。

(二)向人民法院起訴。

第十五條本合同自________之日起生效。

(一)甲、乙雙方簽字。

(二)經(jīng)__________公證(涉外房屋轉(zhuǎn)讓必須公證)。

第十六條本合同一式_____份，其中甲乙雙方、房屋權(quán)屬登記部門及契稅部門各執(zhí)一份。

合同未盡事項(xiàng)，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等法律效應(yīng)。

甲方(簽章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

委托代理人(簽章)：__________ 委托代理人(簽章)：___________

簽訂日期：______年____月____日 簽訂日期：______年____月____日

簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________

買房合同書【篇2】

賣方：_______________(簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)碼：_____________________

買方：_______________(簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條，乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)的房產(chǎn)住宅，建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào))。

第二條，上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整(大寫：____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。

第三條，付款時(shí)間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，雙方約定時(shí)間前往房地產(chǎn)交易中心進(jìn)行交易。

第四條，稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)。

第五條，出賣房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

第六條，違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。

第七條，本合同主體

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八條本合同一式二份。甲方一份，乙方一份。

出賣方(甲方)：_________________購(gòu)買方(乙方)：__________________

時(shí)間：__________________時(shí)間：___________________

身份證號(hào)碼：__________________身份證號(hào)碼：___________________

電話：___________________電話：____________________

代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：_________________

身份證號(hào)碼:___________________身份證號(hào)碼：___________________

買房合同書【篇3】

賣方：_______________（簡(jiǎn)稱甲方）身份證號(hào)碼：_____________________

買方：_______________（簡(jiǎn)稱乙方）身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條：乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______________________________房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米（面積誤差在±5％范圍內(nèi)的不再考慮差價(jià)，超出5％的乙方有權(quán)解除合同，乙方自愿補(bǔ)差價(jià)的除外），房屋性質(zhì)__________________。

第二條：上述房產(chǎn)的交易價(jià)格計(jì)算方式為：一口價(jià)____________萬(wàn)元，價(jià)款不再調(diào)整。

第三條：付款時(shí)間與辦法：本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。甲方交付房屋完成后3日內(nèi)乙方一次性支付剩余款項(xiàng)__________元整。

第四條：甲方應(yīng)于收到乙方定金之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清。

第五條：稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條：因本合同履行存在違約的，應(yīng)向?qū)Ψ桨凑辗课菘們r(jià)的每日千分之三承擔(dān)違約金。

第七條：本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋登記部門存檔一份。

第八條：本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的由西安仲裁委員會(huì)裁決。雙方本合同預(yù)留的住址和聯(lián)系方式作為有效的聯(lián)系方式。

第九條：本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條：雙方約定的其他事項(xiàng)：

___________________________________________________________________________。

賣方（甲方）：_______________買方（乙方）：_______________

_________年________月_______日_________年________月_______日

買房合同書【篇4】

原告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：

被告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：

訴訟請(qǐng)求：_________________

一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)______________元，違約金_______________元/天，（由 年 月 日至 年 月 日）逾期 個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計(jì)算）。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照 元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金，共計(jì)人民幣_(tái)______________元（大寫：_________________）。

四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失_______________元。（按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行）。

五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購(gòu)買被告開(kāi)發(fā)的紅橋區(qū)咸陽(yáng)路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_(tái)______________元，于_____年_____月_____日將貸款人民幣_(tái)______________元付于被告帳戶，合計(jì)總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應(yīng)于 年 月 日前驗(yàn)收合格并交付使用，但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》，導(dǎo)致至今 年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。

依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額；第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn)：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國(guó)土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06—05邵公莊新區(qū) 元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_(tái)______________元。

買房合同書【篇5】

出賣人：

身份證號(hào)：

買受人：

身份證號(hào)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購(gòu)買甲方出售的房產(chǎn)事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。

第一條甲方自愿出售甲方所有的位于的房產(chǎn)給乙方。房屋建筑面積平方米。該房屋所有權(quán)證號(hào)為長(zhǎng)房權(quán)字第號(hào)。同時(shí)，甲方將其自有使用權(quán)的車庫(kù)所有權(quán)證號(hào)為_(kāi)_______________一并賣予乙方。甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí)，承諾和保證此房產(chǎn)沒(méi)有其他權(quán)利瑕疵。同時(shí)物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電、煤氣、供暖、通訊費(fèi)。甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚，如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，甲方負(fù)責(zé)賠償。乙方對(duì)本房屋的現(xiàn)實(shí)情況已充分全面了解，乙方愿意購(gòu)買上述房屋。

第二條甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)及車庫(kù)的成交價(jià)格為：總價(jià)：人民幣_(tái)__________元。

第三條辦理過(guò)戶及房屋交付。

1、乙方在簽訂買賣合同同時(shí)即交易過(guò)戶日一次性付完房款人民幣_(tái)_____元。

2、本合同生效之日起一個(gè)月內(nèi)，乙方應(yīng)將交易的房產(chǎn)及車庫(kù)交付給乙方使用。

3、甲方收到購(gòu)房款后向乙方出具收據(jù)。

4、甲方應(yīng)于交付房屋同時(shí)將水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、寬帶費(fèi)、電話費(fèi)、有線電視費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清，并將單據(jù)及相關(guān)卡折交給乙方。

第五條稅費(fèi)承擔(dān)在本次交易過(guò)程中涉及的房屋所有權(quán)更名過(guò)戶所需的費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。甲方將房屋及車庫(kù)出售給乙方的前提系在本次交易過(guò)程中涉及的房屋所有權(quán)更名過(guò)戶所需的費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)，如按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，更名過(guò)戶所需費(fèi)用必須由甲方負(fù)擔(dān)時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方所交費(fèi)用的金額在本合同購(gòu)房款之外另行向甲方支付。

第六條本合同第二條所列交易成交價(jià)格，不包括房屋內(nèi)的家具、家電以及其他私人物品。

第七條權(quán)利義務(wù)甲乙雙方均有積極辦理產(chǎn)權(quán)更名過(guò)戶的義務(wù)。

第八條違約責(zé)任

1、本合同簽訂生效后，乙方如未能在生效當(dāng)天向甲方支付約定的款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除合同。

2、甲方如不按合同規(guī)定的.日期交付房屋及車庫(kù)的，每逾期1日按房屋總價(jià)款3‰計(jì)算違約金給付乙方。逾期超過(guò)1個(gè)月，乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)自接到乙方解除合同通知之日起3日內(nèi)，返還乙方所交房款并承擔(dān)房屋總價(jià)款30%的違約責(zé)任。乙方要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自房屋交付最后期限的第二日起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付房屋總價(jià)款3‰的違約金。

第九條、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，達(dá)成一致的簽訂補(bǔ)充協(xié)議;未達(dá)成一致的，通過(guò)人民法院訴訟解決。

第十條、任何一方違約除承擔(dān)違約責(zé)任和賠償守約方損失外，還應(yīng)賠償守約方因此支付的訴訟費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。

第十一條本合同一式份。甲乙雙方各執(zhí)份,自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

簽訂時(shí)間：__________________

買房合同書【篇6】

甲方(賣方)：________身份證號(hào)碼：________身份證號(hào)碼：

甲方的代理人：________身份證號(hào)碼：________乙方(買方)：________

身份證號(hào)碼：________身份證號(hào)碼：________

乙方的代理人：________身份證號(hào)碼：________

丙X(中介方)：徐州XX公司(七店)

甲乙丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資信守。

第一條房地產(chǎn)基本狀況

經(jīng)丙X居間促成，甲方將其所有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡(jiǎn)稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。該房地產(chǎn)基本狀況如下：

(一)該房屋位于，房屋類型，結(jié)構(gòu)，樓層，建筑面積平方米，土地使用權(quán)面積平方米，附帶車庫(kù)約平方米，閣樓約平方米，裝飾裝修狀況為。

(二)該房屋所有權(quán)證號(hào)：，該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為：，土地使用權(quán)取得方式：【出讓劃撥其它】，土地使用權(quán)證號(hào)：。

(三)附隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備包括：(名稱、品牌、型號(hào)、數(shù)量)

第二條甲方擔(dān)保

(一)權(quán)利擔(dān)保。甲方對(duì)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的權(quán)屬帶給如下?lián)＃?/p>

1、保證該房地產(chǎn)是貼合國(guó)家及本市關(guān)于房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策，否則，由甲方承擔(dān)全部職責(zé);

2、該房地產(chǎn)的權(quán)利被限制狀況為：□A.甲方承諾對(duì)該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)，交易時(shí)不存在被查封、抵押及共有權(quán)人不同意出售等權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān)，保證乙方不受

第三人合法追索;□B.該房地產(chǎn)在交易前已經(jīng)設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為：，甲方應(yīng)于前辦理抵押注銷手續(xù)。

3、若該房地產(chǎn)在交易前已存在有關(guān)稅費(fèi)及設(shè)施安裝費(fèi)等債務(wù)糾紛，甲方應(yīng)在申請(qǐng)辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶前辦妥結(jié)清，如有未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)全部職責(zé);

4、因該房地產(chǎn)存在權(quán)利負(fù)擔(dān)或債務(wù)糾紛而引發(fā)訴訟等爭(zhēng)議處理程序給乙方造成損失的，甲方承擔(dān)賠償職責(zé)。

(二)質(zhì)量擔(dān)保。甲方保證所出售的房屋貼合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，具有通常的居住使用功能，交易之前鄰里之間無(wú)公用面積糾紛等矛盾，否則，由甲方承擔(dān)全部職責(zé);在保修期內(nèi)出現(xiàn)內(nèi)在結(jié)構(gòu)和質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應(yīng)當(dāng)用心協(xié)助乙方向職責(zé)

第三方主張權(quán)利。

第三條成交價(jià)格

該房地產(chǎn)按套計(jì)價(jià)，成交總價(jià)為人民幣元整________(以下均以人民幣結(jié)算)，該成交價(jià)款包括：【□A僅指該房地產(chǎn)及其附屬設(shè)施本身價(jià)格;□B還包含附隨房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備價(jià)格】

第四條付款方式和期限

(一)本合同簽訂之日，乙方應(yīng)向甲方支付定金元整，作為購(gòu)房擔(dān)保。在申請(qǐng)辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶前，甲方毀約的，雙倍返還乙方定金，乙方毀約的，無(wú)權(quán)要求甲方返還定金。完成房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶申請(qǐng)手續(xù)簽字后，定金抵作購(gòu)房款。

(二)為督促甲方及時(shí)履約，乙方能夠預(yù)留元整作為履約保證金，此款在甲方實(shí)際交付房屋、結(jié)清應(yīng)付費(fèi)用、房地產(chǎn)權(quán)全部過(guò)戶至乙方名下之日結(jié)清。

(三)除定金、保證金之外的剩余房款元整________，甲乙雙方約定采取以下第種付款方式：

□A.乙方應(yīng)于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶申請(qǐng)手續(xù)簽字之日一次性付清。

□B.乙方采取貸款方式付款

1、乙方應(yīng)于給付甲方首付款元整，剩余房款元整申請(qǐng)貸款。

2、乙方應(yīng)于向貸款機(jī)構(gòu)提交貸款申請(qǐng)的相關(guān)資料，并配合貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款調(diào)查、審查和審批等手續(xù)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理貸款手續(xù)。貸款部分的房款應(yīng)于貸款機(jī)構(gòu)放款的當(dāng)日直接給付甲方。

3、如貸款機(jī)構(gòu)實(shí)際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準(zhǔn)的，雙方約定按以下第種方式處理：

a.乙方應(yīng)于貸款機(jī)構(gòu)出具貸款承諾函之日起三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足應(yīng)交款。

b.合同終止，甲方應(yīng)在合同終止之日起三個(gè)工作日內(nèi)退還乙方已付所有款項(xiàng)。

□C.甲乙雙方約定的其他付款方式：

第五條房屋交付

(一)甲方應(yīng)于騰出該房屋，交付給乙方占有、使用，并移交該房屋房門鑰匙，作為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志。

(二)該房屋交付時(shí)，甲乙雙方應(yīng)共同對(duì)附隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的設(shè)施、設(shè)備及裝飾裝修狀況進(jìn)行清點(diǎn)查驗(yàn)，并辦理書面交接手續(xù)。

甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間，凡本合同記載的各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備及裝飾裝修被損壞、拆除的，甲方應(yīng)按購(gòu)置同等設(shè)施、設(shè)備的市場(chǎng)新品價(jià)格或修復(fù)同類工程的市場(chǎng)價(jià)值承擔(dān)賠償職責(zé)。

(三)交付日前，房屋所產(chǎn)生的水、電、有線電視、通訊、物業(yè)等各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，應(yīng)在房屋交付前結(jié)清;以上費(fèi)用的付訖憑證交乙方查驗(yàn)，如有未清事項(xiàng)，乙方有權(quán)從履約保證金中直接抵扣上述欠費(fèi)。交付日后所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

(四)房屋風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)自房屋交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方承擔(dān)。

(五)甲方應(yīng)于前將落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。

第六條產(chǎn)權(quán)過(guò)戶

(一)甲乙雙方同意于，共同應(yīng)攜帶相關(guān)資料向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，并按照規(guī)定的期限和條件及時(shí)、全面地履行相關(guān)手續(xù)和帶給完備資料;在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后7個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方共同向土地管理部門申請(qǐng)辦理該房屋土地使用權(quán)變更登記手續(xù)。

(二)房產(chǎn)登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的，雙方提出申請(qǐng)的時(shí)間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時(shí)間。

(三)辦理產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶手續(xù)所發(fā)生的稅費(fèi)按以下第種方式承擔(dān)：

□A.甲乙雙方按國(guó)家和本市的相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān);

□B.。

(四)甲方應(yīng)及時(shí)協(xié)助乙方辦理公共維修基金、物業(yè)等房屋附屬事項(xiàng)過(guò)戶手續(xù)。

(五)在房地產(chǎn)權(quán)過(guò)戶未辦理完畢前，如遇規(guī)劃拆遷，甲方應(yīng)用心協(xié)助乙方辦理相關(guān)拆遷手續(xù)，有關(guān)拆遷安置補(bǔ)償?shù)臋?quán)利和義務(wù)均歸乙方享有和承擔(dān)。

第七條違約職責(zé)

(一)除貸款機(jī)構(gòu)的原因外，乙方未按本合同約定期限付款的，每逾期____日，乙方應(yīng)按逾期未付款的萬(wàn)分之五向甲方加付違約金;逾期超過(guò)日的，甲方有權(quán)解除本合同;甲方解除合同的，應(yīng)書面通知乙方。乙方應(yīng)按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向甲方支付違約金，并承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)。甲方應(yīng)自解約通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)退還乙方除違約金和應(yīng)付稅費(fèi)之外的已付款。

(二)除不可抗力影響外，甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關(guān)系的，每逾期____日，甲方應(yīng)按乙方已付房款的萬(wàn)分之五支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過(guò)日的，乙方有權(quán)退房;甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算)，并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向乙方支付違約金，且承擔(dān)此次交易中雙方的.全部交易稅費(fèi)。

(三)甲方或乙方未如約履行義務(wù)，造成交易過(guò)戶延期的，每逾期____日，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?00元違約金，直至實(shí)際履行完畢之日止。因甲方過(guò)錯(cuò)造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內(nèi)完全取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，乙方有權(quán)退房。甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算)，并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向乙方支付違約金，且承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費(fèi)。

(四)本合同簽訂時(shí)甲方故意隱瞞該房屋已出賣給

第三人或已抵押的事實(shí)，或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給

第三人，導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，乙方有權(quán)退房。甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起三個(gè)工作日內(nèi)退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計(jì)算)，并按照乙方已付購(gòu)房款的一倍支付違約金。

(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠(chéng)信原則，導(dǎo)致本合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，另一方有權(quán)解除合同;本合同被解除的，參照本條第

1、2款執(zhí)行。

第八條中介服務(wù)

(一)丙X為甲乙雙方帶給以下服務(wù)：帶給真實(shí)有效的訂約信息;充當(dāng)訂約介紹人和撮合人;帶給法律咨詢，擬定合同文本并協(xié)助、指導(dǎo)訂立合同;協(xié)助辦理或代辦交房、過(guò)戶及貸款等手續(xù);為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創(chuàng)造便利。丙X在辦理委托事務(wù)中需繳納的手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、材料費(fèi)及印刷費(fèi)等費(fèi)用概由委托方承擔(dān)。

(二)中介服務(wù)費(fèi)按房屋成交總價(jià)的2%收取，共計(jì)元整________，由承擔(dān)，應(yīng)于付清。甲乙雙方未能交易成功的，中介費(fèi)不予減免;甲乙雙方自愿解除合同的，雙方各承擔(dān)50%;若甲方或乙方違約或違背誠(chéng)信原則導(dǎo)致未能交易成功的，由違約方或過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)全部中介費(fèi)。

(三)甲方或乙方不按時(shí)支付中介費(fèi)的，每逾期____日，應(yīng)按未付費(fèi)用的3%向丙X加付違約金;本合同簽訂后，甲乙雙方不付清中介費(fèi)而私下交易或透過(guò)其他居間方成交的，應(yīng)共同向丙X承擔(dān)雙倍中介費(fèi)。

(四)丙X故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者帶給虛假狀況，損害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介費(fèi)，造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償職責(zé)。

(五)在本合同簽訂之日，甲方應(yīng)將房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證、原購(gòu)房合同書及房款(含車庫(kù))交付憑證、契稅發(fā)票以及其它一切交易過(guò)戶所需的資料交給丙X暫時(shí)代為保管，丙X出具收到憑證。辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)時(shí)，丙X及時(shí)帶給。若以上證件不能交給丙X保管，甲乙雙方商定，將定金交給丙X代為保管，待房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至乙方名下后，丙X將定金交付給甲方抵作購(gòu)房款，若甲方或乙方毀約，適用定金罰則。

第九條補(bǔ)充或變更約定事項(xiàng)(對(duì)以上條款的變更約定，效力優(yōu)先于原約定)

。

第十條其他條款

(一)本合同未盡事項(xiàng)，由當(dāng)事方另行議定，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

(二)本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可依法起訴。

(三)為辦理貸款或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)，甲乙雙方另行簽訂的房屋轉(zhuǎn)讓合同與本合同不一致的，以本合同為準(zhǔn)。

(四)本合同自三方簽字或蓋章之日起生效;本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。

甲方：________

乙方：________

丙X代表：________

甲方代理人：________

乙方代理人________

買房合同書【篇7】

合同編號(hào)：__________________

簽訂地點(diǎn)：_______________________________

賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：___________________ 住所：___________________________________

證件名稱及號(hào)碼：_________________________ 聯(lián)系電話：_______________________________

代理人：_________________________________ 身份證號(hào)碼：_____________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：___________________ 住所：___________________________________

證件名稱及號(hào)碼：_________________________ 聯(lián)系電話：_______________________________

代理人：_________________________________ 身份證號(hào)碼：_____________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和舊機(jī)動(dòng)車現(xiàn)狀及交易的實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 舊機(jī)動(dòng)車基本情況 車主名稱：_________; 車牌號(hào)碼：_________; 廠牌型號(hào)：_________; 初次登記日期：_________; 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_________; 車架號(hào)：_________; 養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期從_________至_________; 最近一次年檢時(shí)間：_________; 行駛公里數(shù)：_________; 車輛使用性質(zhì)：□客運(yùn)、□貨運(yùn)、□出租、□租賃、□非營(yíng)運(yùn)、□其他，其他狀況：_________。

第二條 車輛交易約定事項(xiàng)

1.經(jīng)法定評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后，甲乙雙方確認(rèn)的交易車輛價(jià)款為人民幣_(tái)________元，大寫：_________(不含稅費(fèi))。付款方式：乙方應(yīng)于________年____月____日在________(地點(diǎn))同甲方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件無(wú)誤后，于________年____月____日以(現(xiàn)金、支票、匯票)的方式向甲方支付車款的_________%，計(jì)_________元;待交易車輛過(guò)戶轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成，且車輛及其證件交付完畢之日起____日內(nèi)，支付交易車輛的所有余款，計(jì)人民幣_(tái)________元，大寫：_________。

2.甲方應(yīng)在收到

第一筆車款之日起____日內(nèi)交付車輛及相關(guān)證件，并協(xié)助乙方辦理完車輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。相關(guān)證件包括：□機(jī)動(dòng)車行駛證、□機(jī)動(dòng)車登記證書、□車輛購(gòu)置附加費(fèi)憑證、□稅訖證明、□車輛年檢證明、□養(yǎng)路費(fèi)繳付憑證、□機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)單、□銷售舊機(jī)動(dòng)車委托書、□其它證件，證件總計(jì)_________件。

3.車輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：_________。

第三條 雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)可以上路或交易的規(guī)定，能夠依法辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

2.甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛狀況的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。

3.________年____月____日之前，該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費(fèi)和路面風(fēng)險(xiǎn)、刑事、民事等法律責(zé)任由甲方承擔(dān);________年____月____日之后，該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費(fèi)和路面風(fēng)險(xiǎn)、刑事、民事等法律責(zé)任由乙方承擔(dān);

4.乙方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與甲方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

5.甲方收取車款后，應(yīng)出具收款憑證。

6.乙方應(yīng)持有效證件與甲方共同辦理車輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

7.車輛交付后辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第四條 違約責(zé)任

1.

第三人對(duì)本合同所交易的車輛主張權(quán)利并有確實(shí)證據(jù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任并賠償由此給乙方造成的損失。

2.因甲方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)向乙方返還已付車款并承擔(dān)由此造成的損失。因乙方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，甲方有權(quán)解除合同，退還已付車款并由乙方承擔(dān)由此造成的損失。

3.甲方未按照約定交付車輛或相關(guān)證件的，逾期每日按車款總價(jià)_________%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金給乙方。乙方未按照約定支付剩余車款的，逾期每日按車款總價(jià)_________%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金給甲方。

第五條 合同爭(zhēng)議的解決辦法 本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商或申請(qǐng)_________主持調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

1.提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

2.依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第六條 其他約定事項(xiàng)_________。

第七條 本合同一式肆份，甲方、乙方、備案機(jī)關(guān)、相關(guān)市場(chǎng)方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。合同生效后，雙方對(duì)合同內(nèi)容的變更或補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式并作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

甲方(簽章)：__________________ ________年____月____日

乙方(簽章)：__________________ ________年____月____日

合同備案簽字(蓋章)

買房合同書【篇8】

賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

姓名:__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：________________________聯(lián)系電話：________________________

買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

姓名：__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：__________________________聯(lián)系電話：_______________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)信、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買私有住房簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條、各方承諾及保證

甲方承諾并保證：擁有座落于____________房屋的所有權(quán)，該項(xiàng)所有權(quán)是完整的，不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠(chéng)信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。

乙方承諾并保證：將誠(chéng)信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。

（甲方：乙方：）

第二條、標(biāo)的物

甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋（毛坯）座落于__________________________，建筑面積平方米，所售房屋所有權(quán)證號(hào)（總房產(chǎn)證）為，土地使用權(quán)取得方式為，土地使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)_____，土地使用權(quán)________年。

第三條、價(jià)款

本合同書

第二條項(xiàng)下標(biāo)的物全部計(jì)價(jià)為人民幣_(tái)______元。

第四條、交付與支付

1、本合同書簽訂時(shí)，甲方向乙方交付房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和全部門鎖鑰匙、電費(fèi)、自來(lái)水費(fèi)等交費(fèi)證件，并將費(fèi)用結(jié)清。

2、本合同書簽訂（并由雙方履行了第1款義務(wù)）后_____天內(nèi)，乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式：。

第五條、所有權(quán)轉(zhuǎn)移特別約定

各方確認(rèn)：本合同書項(xiàng)下標(biāo)的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。

第六條、協(xié)助義務(wù)

在乙方確定的時(shí)間，甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證的過(guò)戶手續(xù)至乙方名下，包括但不僅限于根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費(fèi)用。甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。

七、違約責(zé)任

1、因甲方違反本合同書

第一條所有權(quán)瑕疵產(chǎn)權(quán)共有、擔(dān)保責(zé)任而導(dǎo)致乙方主動(dòng)或被動(dòng)參與訴訟（仲裁）等爭(zhēng)議解決程序，甲方須承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

2、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同

第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

3、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的39;3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，由乙方向甲方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

4、甲方如不能及時(shí)履行本合同書

第六條協(xié)助義務(wù)，應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡?quán)證的，乙方有權(quán)追究甲方違約責(zé)任，每逾期____日，甲方應(yīng)按總房款的3‰向買方支付滯納金，逾期超過(guò)____日，乙方有權(quán)解除合同或依據(jù)本合同請(qǐng)求法院強(qiáng)制履行過(guò)戶手續(xù)。若因此導(dǎo)致乙方解除合同，甲方應(yīng)向乙方退還總房款、裝修費(fèi)用及支付總房款20%的違約金。

5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的，依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決辦法

（甲方：乙方：）

本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

九、雜項(xiàng)規(guī)定

1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。

甲方（簽名或蓋章）：

乙方（簽名或蓋章）：

簽訂日期：________年____月____日

簽訂日期：________年____月____日

yjs21.cOm更多幼師資料編輯推薦

買賣房屋合同書

在當(dāng)代社會(huì)中，人們對(duì)公平正義的重視日益增加，對(duì)合同的作用也越來(lái)越看重。但是，有時(shí)候由于合同過(guò)于復(fù)雜，我們可能會(huì)不知道該如何書寫。因此，編輯為大家特別精選整理了本文，希望能對(duì)您有所幫助。非常感謝您的閱讀和關(guān)注，也請(qǐng)不吝將這篇文章與您周圍的朋友分享，一起共同成長(zhǎng)！

買賣房屋合同書(篇1)

留存方 ( 甲方， 乙方， 見(jiàn)證人一， 見(jiàn)證人二)

出賣人(甲方)：姓名 身份證號(hào)碼： 甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿、協(xié)商一致、見(jiàn)證人見(jiàn)證前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。

一、宅基地房屋情況：坐落于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村(社區(qū)) ，東起 西至 ，南起 北至 。

二、該房屋及土地使用權(quán)利由甲方保證:為本人所有，經(jīng)家人同意，無(wú)任何產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、財(cái)務(wù)、繼承等糾紛。

三、經(jīng)雙方協(xié)商總價(jià)格為 元整(大寫: 萬(wàn) 千 百 拾 元整)，當(dāng)日當(dāng)面現(xiàn)款付清。

四、經(jīng)雙方簽訂合同，乙方付清甲方房款后，甲方將房屋和宅基地及其所有附屬物(包含附屬建筑樹(shù)木等)歸乙方所有，并將土地使用證交付乙方。 五、甲方于 年 月 日按照合同規(guī)定將宅基地及所屬房屋售于乙方，乙方作為購(gòu)買者擁有對(duì)于房屋及其不可分割的土地的任何權(quán)利(即：使用、改造、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等所有權(quán)和處置權(quán)，也包括被征用拆遷等產(chǎn)生的賠償或者其他形式產(chǎn)生的賠償，均由乙方所得，與甲方無(wú)任何關(guān)系，且甲方配偶和后代不得向乙方及其后代進(jìn)行追償)。

六、本合同簽訂后，甲方不得再將該宅基地房屋與他人簽訂《買賣合同》。 七、本合同簽訂后，永不反悔，任何一方不得擅自變更或解除合同。 八、本合同一式 份，甲乙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證人各一份。

甲 方： 乙 方：

見(jiàn)證人：

簽訂日期： 年 月 日

買受人(乙方)：姓名身份證號(hào)碼：

農(nóng)村集體土地使用證號(hào)碼：

最新房屋買賣合同7

甲方(售房人):_________________

身份證號(hào)：____________________

乙方(買房人):_________________

身份證號(hào):_____________________

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同以資共同遵守。

風(fēng)險(xiǎn)告知：房產(chǎn)證是證明房主對(duì)房屋享有所有權(quán)的唯一憑證，沒(méi)有房產(chǎn)證的房屋交易時(shí)對(duì)買受人來(lái)說(shuō)有得不到房屋的極大風(fēng)險(xiǎn)。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉(zhuǎn)賣，即使現(xiàn)在沒(méi)有將來(lái)辦理取得后，房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進(jìn)行交易。

第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

出售的房屋座落于___________________，建筑面積為_(kāi)______平方米(此面積含材棚面積)(以房產(chǎn)證為準(zhǔn));

第二條:甲方保證對(duì)該房屋具有處分權(quán)，保證該房屋所有權(quán)無(wú)抵押，產(chǎn)權(quán)合法。

第三條:甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商確定該房屋按照總價(jià)為(人民幣)大寫: ______________整(小寫)______________元

成效(購(gòu)房總價(jià)中已包含材棚面積)。

第四條:本協(xié)議簽定后，所有關(guān)于本協(xié)議所指房屋的附屬辜項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用一并轉(zhuǎn)讓與乙方，雙方就此問(wèn)題不再另行協(xié)議。

風(fēng)險(xiǎn)告知：有些二手房在轉(zhuǎn)讓時(shí)，存在物上負(fù)擔(dān)，即還被別人租賃。如果買受人只看房產(chǎn)證，只注重過(guò)戶手續(xù)，而不注意是否存在租賃時(shí)，買受人極有可能得到一個(gè)不能及時(shí)入住的或使用的房產(chǎn)。因?yàn)槲覈?guó)包括大部分國(guó)家均認(rèn)可“買賣不破租賃”，也就是說(shuō)房屋買賣合同不能對(duì)抗在先成立的租賃合同。這一點(diǎn)在實(shí)際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。

第五條:乙方在_______年_______月_______日，按照雙方協(xié)商結(jié)果支付給甲方前期房款(人民幣)(大寫)______________萬(wàn)元整，(小寫)______________元。

第六條:房屋的相關(guān)證件過(guò)戶手續(xù)由甲方辦理，辦理該房屋過(guò)戶手續(xù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用及應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi)，由甲方獨(dú)立承擔(dān)。

第七條:后續(xù)房款的支付金額及時(shí)間

(1)、在本協(xié)議簽定之日起雙方辦理該房屋過(guò)戶手續(xù)完畢后，將剩余房款(人民幣)大寫______萬(wàn)元整，小寫______元整，一次付清。

(2)甲方應(yīng)在雙方規(guī)定正式交付房屋日期前騰空該房屋。

(3)乙方在協(xié)商日期未按規(guī)定支付房?jī)r(jià)款的，則按下列約定承擔(dān):

違約責(zé)任:乙方逾期支付房?jī)r(jià)款的`，每逾期一天，按應(yīng)付到期房?jī)r(jià)款的千分之一支付違約金。

第八條:該房屋毀損、失火的風(fēng)險(xiǎn)自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

第九條:該房屋正式交付時(shí)，涉及到的水、電、通訊等相關(guān)雜費(fèi)，由甲方繳清，房款中不包含房屋移交前所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

第十條:本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

__________年_____月_____日

買賣房屋合同書(篇2)

兩年前，劉女士在?？?/p>

多份裁定書出爾反爾暈了案外人

劉女士的莫名官司是從20xx年開(kāi)始的。年初，劉女士在購(gòu)買葉某位于?？趪?guó)貿(mào)國(guó)際貿(mào)易商務(wù)大廈C、D座C103號(hào)商鋪的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)靠里面還有一套房子，想一起買下來(lái)整體使用。經(jīng)打聽(tīng)該房屬于鑫新公司所有，于是她便與鑫新公司聯(lián)系，并簽訂了購(gòu)房合同。20xx年4月20日，劉女士向鑫新公司購(gòu)買了C103號(hào)商鋪后面的C104號(hào)房，依約支付了95%的購(gòu)房款即人民幣313728元，5%的尾款轉(zhuǎn)為鑫新公司的稅費(fèi)由劉女士代繳。鑫新公司已將該房交付給劉女士實(shí)際占有和使用。4月25日，海口市房產(chǎn)管理局受理了該房產(chǎn)權(quán)的變更登記手續(xù)，9月21日劉女士將該房產(chǎn)權(quán)證過(guò)戶到了自己名下(房產(chǎn)證號(hào)為：?？谑蟹繖?quán)證海房HK070074號(hào))。

劉女士說(shuō)，20xx年5月30日是到房產(chǎn)局領(lǐng)取房產(chǎn)證的時(shí)間，當(dāng)她來(lái)到領(lǐng)證處時(shí)，被告知該房于5月9日被龍華區(qū)法院查封。裁定書是一位姓王的法官送來(lái)的。房產(chǎn)局的工作人員說(shuō)，他們告訴王法官，該房已受理了過(guò)戶手續(xù)，但王說(shuō)法院管不了那么多。

劉女士感到驚訝，龍華區(qū)法院查封了房產(chǎn)局已受理過(guò)戶給她的房子，那么查封該房法院應(yīng)該告知她，或者到現(xiàn)場(chǎng)貼一張公告。

此時(shí)，劉女士意識(shí)到購(gòu)買該房可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，便要求鑫新公司盡到解除購(gòu)房風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。劉女士擔(dān)心鑫新公司既無(wú)法解除風(fēng)險(xiǎn)，又不退還購(gòu)房款，當(dāng)即要求該公司將部分購(gòu)房款先退回，待風(fēng)險(xiǎn)解除后再返還，鑫新公司表示同意，退給劉女士19萬(wàn)元，劉女士給鑫新公司寫了一張收據(jù)。次日，鑫新公司反悔，擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)解除后劉女士不肯退回那19萬(wàn)元，要求先將19萬(wàn)元還回去，才愿意去化解風(fēng)險(xiǎn)。劉女士考慮到鑫新公司已將房款用掉近一半，已無(wú)力退回全部房款，如果解除合同，將拿不到全部房款，也拿不到房子。當(dāng)時(shí)咨詢了律師，了解到自己對(duì)該房的權(quán)益是受法律保護(hù)的，就將19萬(wàn)元返還給了鑫新公司。

同時(shí)，劉女士依法向龍華區(qū)法院提出異議。

龍華區(qū)法院于20xx年7月7日公開(kāi)舉行聽(tīng)證。該院經(jīng)聽(tīng)證查明，劉女士與鑫新公司于20xx年4月20日簽訂了一份商品房買賣合同，約定由劉女士購(gòu)買鑫新公司的海南省國(guó)際貿(mào)易大廈C座104房，總房?jī)r(jià)款為330240元，房屋建筑面積165.12平方米。當(dāng)日劉女士向海口市房產(chǎn)管理局交納了維修資金9907元。20xx年4月25日，劉女士向?？谑蟹慨a(chǎn)局申請(qǐng)辦理了房產(chǎn)交易手續(xù)，鑫新公司要求劉女士將購(gòu)房款交付至海口新平廣貿(mào)易有限公司。20xx年4月26日劉女士向鑫新公司支付了購(gòu)房款313728元，其中?？谌食裳b修服務(wù)有限公司(法定代表人系劉女士)轉(zhuǎn)賬150000元至?？谛缕綇V貿(mào)易有限公司，另支付現(xiàn)金163728元，鑫新公司開(kāi)具收到上述購(gòu)房款313728元的收據(jù)。同日，劉女士與鑫新公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定剩余房款16512元由劉女士代其繳付應(yīng)付稅款，如不足由鑫新公司另行補(bǔ)齊，鑫新公司認(rèn)可劉女士已付完全部購(gòu)房款。雙方還于20xx年4月26日辦理了物業(yè)移交備忘錄，將海南國(guó)際貿(mào)易大廈C座104房移交給劉女士，并由劉收取該房租金。

審查中，申請(qǐng)執(zhí)行人鄭某要求對(duì)商品房買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議、物業(yè)移交備忘錄、授權(quán)委托書、變更委托代理人的函的簽名筆跡是否劉女士所寫進(jìn)行筆跡鑒定，經(jīng)委托海南省物證鑒定中心進(jìn)行鑒定，簽名筆跡劉女士的名字確是劉女士所寫的。

龍華區(qū)法院認(rèn)為，劉女士提供的證據(jù)已證實(shí)其購(gòu)買海南國(guó)際貿(mào)易大廈C座104房，已支付了全部購(gòu)房款，且已實(shí)際占有該房產(chǎn)，并向相關(guān)房產(chǎn)部門申請(qǐng)辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。其情形符合最高人民法院《關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第十七條的規(guī)定，劉女士異議理由成立，應(yīng)予以解除查封。依照最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定(試行)》第73條的規(guī)定，裁定如下：

解除本院(20xx)龍執(zhí)字第612-3號(hào)民事裁定書對(duì)?？谑袊?guó)貿(mào)大道3-1號(hào)海南省國(guó)際貿(mào)易大廈C座104房的查封。本裁定送達(dá)后立即生效。

這是龍華區(qū)法院做出的(20xx)龍執(zhí)字第612-4號(hào)民事裁定書。

劉女士辦理了房產(chǎn)證。

鄭某不服，向龍華區(qū)法院申訴。

該院經(jīng)復(fù)查查明，20xx年4月20日，被申訴人劉女士與鑫新公司簽訂了一份《商品房買賣合同》，由劉女士購(gòu)買了位于海口市國(guó)貿(mào)大道3-1號(hào)海南省國(guó)際貿(mào)易大廈C座104號(hào)的房產(chǎn)，已交付了大部分購(gòu)房款。其在向?？谑蟹慨a(chǎn)管理局辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)的過(guò)程中，法院查封了該房產(chǎn)，劉女士向法院提出異議。法院認(rèn)為其異議理由成立，解除了對(duì)上述房產(chǎn)的查封。

申訴人鄭某申請(qǐng)查封了劉女士購(gòu)買的國(guó)際貿(mào)易大廈C座104房的房產(chǎn)后，鑫新公司的吳某與其協(xié)商和解，雙方于20xx年5月11日簽訂了《和解協(xié)議》，將上述房產(chǎn)給鄭某以抵償債務(wù)22萬(wàn)元。同日，鄭某與鑫新公司簽訂了《商品房買賣合同》。鑫新公司還就與劉女士的購(gòu)房問(wèn)題進(jìn)行了處理，于同月31日退還劉女士購(gòu)房款19萬(wàn)元。為使鄭某相信，鑫新公司將劉女士寫的《收據(jù)》復(fù)印件給鄭一份，后來(lái)還在上面加蓋了公章。

在異議聽(tīng)證過(guò)程中，劉女士否認(rèn)《收據(jù)》是其所寫，鄭某要求作筆跡鑒定，同時(shí)向?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院提出申訴。經(jīng)省檢察院檢技鑒定：《收據(jù)》上的筆跡內(nèi)容是劉女士所寫。在復(fù)查聽(tīng)證中，劉女士承認(rèn)《收據(jù)》是其所寫，但又說(shuō)其已將19萬(wàn)元購(gòu)房款退還鑫新公司，其提供了鑫新公司于20xx年8月3日寫的一份證明書，證明鑫新公司已收到其100%的購(gòu)房款，以代替其退還購(gòu)房款的收據(jù)。

龍華法院認(rèn)為，被申訴人鑫新公司將其位于?？谑袊?guó)貿(mào)大道3-1號(hào)海南省國(guó)際貿(mào)易大廈C座104號(hào)的房產(chǎn)，賣給被申訴人劉女士，本院查封后又將該房抵債給申訴人鄭某，遂退還劉女士的購(gòu)房款，劉寫下收據(jù)。后劉女士反悔，向本院提出異議，否認(rèn)《收據(jù)》是其所寫。經(jīng)鑒定，劉女士才承認(rèn)該《收據(jù)》是其所寫，但又說(shuō)已退給鑫新公司購(gòu)房款，卻提不出證據(jù)，不能認(rèn)定。劉女士收到鑫新公司退還的購(gòu)房款，應(yīng)視為雙方自動(dòng)解除買賣合同，不能對(duì)抗第三人。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定，裁定：申訴人(原申請(qǐng)執(zhí)行人)鄭某的申訴理由成立，撤銷本院(20xx)龍執(zhí)字第612-4號(hào)民事裁定書;被申訴人(原異議人)劉女士的異議理由不成立，駁回異議。

買賣房屋合同書(篇3)

房屋過(guò)戶買賣合同范本

房屋過(guò)戶是指房屋的所有權(quán)在法律上從賣方轉(zhuǎn)移到買方的過(guò)程。為了確保買賣雙方的權(quán)益，房屋過(guò)戶買賣合同成為了必不可少的法律文件。下面是一份房屋過(guò)戶買賣合同的范本，提供給大家參考。

第一章：合同雙方

1.1 買方信息：

姓名：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

1.2 賣方信息：

姓名：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

第二章：房屋基本信息

2.1 房屋所有權(quán)地址：

地址：

房產(chǎn)證號(hào)碼：

2.2 房屋面積：

使用面積（平方米）：

公共面積（平方米）：

總面積（平方米）：

第三章：買賣方式

3.1 購(gòu)買方式：

□全款購(gòu)買

□分期付款（詳見(jiàn)第四章）

3.2 購(gòu)買價(jià)格：

總價(jià)（大寫）：

總價(jià)（小寫）：

第四章：分期付款條件

4.1 總價(jià)分期付款：

首付款（大寫）：

首付款（小寫）：

首付款付款日期：

尾款（大寫）：

尾款（小寫）：

尾款付款日期：

4.2 分期付款安排：

首付款比例（%）：

首付款截止日期：

尾款比例（%）：

尾款付款截止日期：

分期付款總期數(shù)：

每期還款金額（大寫）：

每期還款金額（小寫）：

每期還款截止日期：

第五章：權(quán)益和責(zé)任

5.1 房屋拍賣限制：

□有

□無(wú)

5.2 房屋使用權(quán)：

使用權(quán)起始日期：

使用權(quán)截止日期：

5.3 房屋現(xiàn)狀：

買方自行了解房屋現(xiàn)狀，并對(duì)房屋的大小、周邊環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)施狀況等作出確認(rèn)。

第六章：違約責(zé)任

6.1 買方違約責(zé)任：

如果買方未能按時(shí)支付全部或部分款項(xiàng)，買方將承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付罰金、房屋返還給賣方等。

6.2 賣方違約責(zé)任：

如果賣方未能按時(shí)轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)給買方，賣方將承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還買方全部或部分金額、承擔(dān)買方因此產(chǎn)生的損失等。

第七章：爭(zhēng)議解決

7.1 本合同在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以通過(guò)訴訟方式解決。

7.2 合同雙方選擇以下法院管轄。

法院名稱：

法院地址：

第八章：附件

8.1 附件：

（列出所有附件的詳細(xì)清單，如房產(chǎn)證、身份證復(fù)印件等）

第九章：合同生效

9.1 本合同一式兩份，賣方和買方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。

9.2 本合同的修改或補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式，并由合同雙方簽署。

買方簽名：

日期：

賣方簽名：

日期：

以上是一份房屋過(guò)戶買賣合同的范本，僅供參考。在實(shí)際簽訂合同時(shí)，請(qǐng)根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。同時(shí)，請(qǐng)注意了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī)，以確保合同的有效性和合法性。任何涉及法律事務(wù)的行為都應(yīng)咨詢專業(yè)法律顧問(wèn)。

買賣房屋合同書(篇4)

賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)，___________________

買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)，___________________

根據(jù)_____、中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買二手房，甲、乙雙方達(dá)成如下協(xié)議，

第一條?甲方產(chǎn)權(quán)證明及其他出售資格證明

房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)，____________________

原單位批準(zhǔn)證明，____________________

第二條?乙方所購(gòu)商品房的面積

乙方向甲方購(gòu)買二手房建筑面積共____平方米(其中實(shí)得建筑面積____平立米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米)，共____套____間。(該商品房房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))。

該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的，

第___幢座____層___號(hào)房。

根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權(quán)與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一致的原則，該商品房相應(yīng)占有的土地使用權(quán)，在辦理土地使用權(quán)登記時(shí)由政府主管部門核定。

第三條?價(jià)格與費(fèi)用

按實(shí)得建筑面積計(jì)算，該房屋單位(售價(jià))(暫定價(jià))為(________幣)每平方米______元，總金額為(____幣)______元整。

1.代收____，計(jì)(_____幣)____元整;

2.代收____，計(jì)(_____幣)____元整;

第四條?實(shí)際面積與暫測(cè)面積差異的處理

實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過(guò)暫測(cè)面積的±____%(包括±____%)時(shí)，甲乙雙方同意按下述第__種方式處理。

1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起>______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按_____利率付給利息。

2.每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。

第五條?付款時(shí)間約定

乙方應(yīng)當(dāng)按以下時(shí)間如期將房?jī)r(jià)款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的銀行(帳戶名稱，_____，帳號(hào)，_____)，

XXX年__月__日前支付全部房?jī)r(jià)款的___%，計(jì)(_____幣)___元;

XXX年__月__日前支付全部房?jī)r(jià)款的___%，計(jì)(_____幣)___元;

XXX年__月__日前支付全部房?jī)r(jià)款的___%，計(jì)(_____幣)___元.

第六條?交接商品房的付款額約定

在雙方交接該商品房時(shí)，乙方累計(jì)支付的款額應(yīng)當(dāng)占全部房?jī)r(jià)款的_____%，計(jì)(___幣)_____元。其余房?jī)r(jià)款在房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦完權(quán)屬登記手續(xù)后______天內(nèi)付清。

第七條?乙方逾期付款的違約責(zé)任

乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時(shí)間付款，甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止，月利息按____計(jì)算。逾期超過(guò)___幾天，即視為乙方不履行本合同。屆時(shí)，甲方有權(quán)按下述第_____種約定，追究乙方的違約責(zé)任，

買賣房屋合同書(篇5)

【1】出賣人，現(xiàn)住址，身份證號(hào)，買受人，現(xiàn)住址，身份證號(hào)，見(jiàn)證方，見(jiàn)證人，聯(lián)系電話，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法典、中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議，

第一條乙方購(gòu)買甲方坐落于號(hào)樓房間私有樓房住宅一處，建筑面積為平方米，產(chǎn)權(quán)證號(hào)為朝私號(hào)土地使用證號(hào)為，，使用面積為平方米，使用年限________年____月____日至________年____月____日止。

第二條此房屋實(shí)際售價(jià)元整。此售價(jià)包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。

第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時(shí)，向乙方提供以下證件及復(fù)印件，身份證、戶口薄;房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣的證明;辦理房屋買賣及過(guò)戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。

第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一，無(wú)合法證件的房屋;有產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議的房屋;經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。

第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時(shí)，向甲方提供以下文件及復(fù)印件，身份證、戶口簿;辦理房屋買賣及過(guò)戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。

第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過(guò)戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國(guó)家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

第八條定金在________年____月____日見(jiàn)證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。

第九條付款方式;首付款，乙方提交材料時(shí)將首付款元人民幣支付給甲方余款，過(guò)戶完成一次性付清。注，過(guò)戶完成首付款和余款當(dāng)日兌現(xiàn)

第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還，扣除見(jiàn)證人代理費(fèi)后將余款退還甲方;如甲方違約則見(jiàn)證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方，同時(shí)甲方向乙方交付人民幣元違約金。

第十一條交房日期，。

第十二條備注，室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括，。此清單是合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

第十三條在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的`，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十六條本合同連同附件共三頁(yè)，一式三份具有同等法律效力，合同持有情況如下，甲乙雙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證人執(zhí)一份。

第十七條此合同與出售委托合同、承購(gòu)委托合同及房屋買賣合同同時(shí)起法律效力。

第十八條本合同自三方簽字之日起生效。

第十九條附帶家具甲方，乙方，見(jiàn)證人，________年____月____日________年____月____日________年____月____日無(wú)房產(chǎn)證房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書合同樣本【2】姓名身份證號(hào)，受讓方，姓名身份證號(hào)，現(xiàn)在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，甲方將自己占有、使用的一套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議書條款，以資共同遵守，

一、轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況，該房屋位于____

第二套，建筑面積近130平方米。按原狀交付，未曾裝修。

二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格，雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6萬(wàn)元整，大寫陸萬(wàn)元整。

三、付款方式，雙方一致同意購(gòu)房款由乙方一次性支付給甲方。在甲方向乙方交付房屋鑰匙同時(shí),乙方應(yīng)支付購(gòu)房款6萬(wàn)元，大寫陸萬(wàn)元整。甲方在收款時(shí)應(yīng)向乙方出具收據(jù)。

四、房屋交付，甲方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起，將上述房屋鑰匙交付乙方，并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對(duì)房屋進(jìn)行驗(yàn)收，乙方如無(wú)任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處分權(quán)歸乙方行使。

五、甲方的承諾保證，甲方保證自己對(duì)該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán)，保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對(duì)該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及

第三方的權(quán)利，否則一切后果由甲方全部承擔(dān)。

六、本協(xié)議書未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議書具有同等法律效力。

七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外，若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任方負(fù)全部責(zé)任。

八、本協(xié)議書一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證方存檔一份，協(xié)議書從雙方簽字之日起生效。

甲方，乙方，見(jiàn)證方，簽訂日期，________年____月____日

買房合同書(合集六篇)

常言道，優(yōu)秀的人都是有自己的事先計(jì)劃。在幼兒教育專業(yè)的學(xué)生的學(xué)習(xí)中，常常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料可以指生產(chǎn)、生活中必需的東西。如：生產(chǎn)資料；生活資料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。只不過(guò)，你是否知道有哪些幼師資料種類呢？小編特別為你收集的“買房合同書(合集六篇)”，不妨參考一下。希望你喜歡！

買房合同書 篇1

買房合同書是房地產(chǎn)交易中至關(guān)重要的文件，它詳細(xì)描述了買房者和賣房者之間的權(quán)利和義務(wù)。這份合同是確保交易公平合理的法律文件，同時(shí)也是雙方交易的法律依據(jù)。下面將詳細(xì)介紹買房合同書的重要性、內(nèi)容要點(diǎn)和一些常見(jiàn)的注意事項(xiàng)。

買房合同書的重要性不容忽視。買房是人生中一項(xiàng)重大的決策和投資，而買房合同書能夠確保交易的合法性和公平性。它記錄了交易的細(xì)節(jié)，確保買房者和賣房者的權(quán)益得到充分保護(hù)。如果出現(xiàn)糾紛或爭(zhēng)議，合同還可以提供法律依據(jù)，便于解決糾紛和爭(zhēng)議，保護(hù)雙方的利益。

買房合同書需要包含一些具體而詳細(xì)的內(nèi)容。首先是雙方的基本信息，包括買房者和賣房者的姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式等。其次是房屋的詳細(xì)信息，包括房屋的地址、面積、房型、樓層等。在房屋的產(chǎn)權(quán)方面，合同還應(yīng)明確房屋的歸屬權(quán)、是否為抵押貸款房等情況。合同還應(yīng)明確房屋交易的價(jià)格、付款方式、交房時(shí)間等關(guān)鍵信息。買房合同書還需要詳細(xì)描述雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括買房者付款的時(shí)間和方式、賣房者完成房屋交付的義務(wù)等。

除了以上內(nèi)容要點(diǎn)外，還有一些需要注意的事項(xiàng)。首先是合同的格式和語(yǔ)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要。合同使用的文字應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單明了，避免使用過(guò)于專業(yè)或模糊的詞語(yǔ)。合同應(yīng)當(dāng)由雙方在交易全過(guò)程中親自參與，并確保雙方對(duì)合同的內(nèi)容充分了解和同意。簽訂合同前，買房者應(yīng)仔細(xì)閱讀合同的所有條款，并咨詢專業(yè)人士對(duì)合同進(jìn)行評(píng)估和建議。在簽訂合同之前，買房者還應(yīng)查明房屋的產(chǎn)權(quán)和使用狀況，以避免可能存在的法律糾紛和風(fēng)險(xiǎn)。

買房合同書是買房交易中不可或缺的一環(huán)，它起到明確權(quán)益、保護(hù)利益和規(guī)范交易的作用。買房者和賣房者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)待合同書的簽訂，并確保雙方對(duì)合同的內(nèi)容充分理解和同意。只有通過(guò)合法合規(guī)的買房合同，才能保證雙方交易的公平合理，避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。在買賣房屋時(shí)，一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的買房合同書是確保交易順利進(jìn)行的重要保障。

買房合同書是一份確保買房交易公平合理的重要文件。它應(yīng)包含買房者和賣房者的基本信息、房屋的詳細(xì)信息、價(jià)格和付款方式等關(guān)鍵內(nèi)容，并明確買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)。買房者在簽訂合同前應(yīng)仔細(xì)閱讀、咨詢專業(yè)人士，確保理解和同意合同的內(nèi)容。只有依法合規(guī)的買房合同，才能保障買賣雙方的權(quán)益，確保交易的順利進(jìn)行。

買房合同書 篇2

2022買房時(shí)購(gòu)房合同書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布，其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習(xí)。買房時(shí)購(gòu)房合同書能幫助到大家需求和解決方案，看完能有所啟發(fā)及幫到您！內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改，相關(guān)內(nèi)容可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索。

2022買房時(shí)購(gòu)房合同書正文內(nèi)容

賣方：_______________

(簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)碼：_____________________

買方：_______________(簡(jiǎn)稱乙方)

身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條

乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào))。

第三條付款時(shí)間與辦法：1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度，乙方應(yīng)在____

繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本合同主體1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。2.乙方是____________，代表人是____________。

第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。

第十條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項(xiàng)：

出賣方(甲方)：_________________

購(gòu)買方(乙方)：__________________

身份證號(hào)碼：__________________

身份證號(hào)碼：___________________

地址：___________________地址：____________________

郵編：___________________

郵編：____________________

電話：___________________

電話：____________________

代理人(甲方)：_________________

代理人(乙方)：_________________

身份證號(hào)碼:___________________身份證號(hào)碼：___________________

買房合同書 篇3

買房合同書是一份重要的法律文件，它規(guī)定了買賣雙方在房屋交易中的權(quán)利和義務(wù)。這份合同書詳細(xì)地列出了房屋的各項(xiàng)信息、交付條件、價(jià)格、付款方式以及各方的責(zé)任和保證等內(nèi)容，為雙方提供了法律保障。在本文中，我將詳細(xì)介紹買房合同書的各個(gè)要點(diǎn)，以幫助大家更好地了解此文書的重要性和具體內(nèi)容。

買房合同書的標(biāo)題應(yīng)包含“買房合同書”幾個(gè)字樣，以明確這份合同的性質(zhì)和目的。合同應(yīng)該清晰地列出買賣雙方的姓名、身份證號(hào)碼、住址和聯(lián)系方式等基本信息，確保雙方的身份和聯(lián)系方式正確無(wú)誤。

在合同的正文部分，應(yīng)該包含以下要點(diǎn)：房屋信息、交付條件、價(jià)格、付款方式以及各方的權(quán)利義務(wù)等。

首先是房屋信息。這部分包括房屋的具體位置、用途、面積、建筑結(jié)構(gòu)等詳細(xì)信息。同時(shí)，還應(yīng)該包括房屋的權(quán)屬證明文件、不動(dòng)產(chǎn)登記證明等有關(guān)文件的復(fù)印件，以確保房屋的合法性和真實(shí)性。

其次是交付條件。這部分規(guī)定了房屋的交付日期、具體要求以及雙方的交付責(zé)任。例如，賣方需保證在交房時(shí)房屋內(nèi)電、水、燃?xì)獾仍O(shè)施正常運(yùn)行，并交付給買方相應(yīng)的鑰匙。

價(jià)格和付款方式也是買房合同書中的重要內(nèi)容。合同應(yīng)明確約定房屋的總價(jià)款、首付款、貸款金額以及分期付款的具體時(shí)間和方式。雙方對(duì)于房屋價(jià)格的確認(rèn)應(yīng)簽字確認(rèn)，并在合同附件中提供相關(guān)的支付憑證和貸款申請(qǐng)文件，以確保買賣雙方的合法權(quán)益。

買房合同書還應(yīng)明確各方的權(quán)利和義務(wù)。賣方應(yīng)保證房屋的合法權(quán)屬，不存在租賃和抵押等糾紛。賣方還應(yīng)保證在房屋交付之前，不對(duì)房屋進(jìn)行任何損壞或重大改造。買方則有權(quán)對(duì)房屋進(jìn)行認(rèn)真檢查，并提出修復(fù)或補(bǔ)償要求。合同還應(yīng)明確買賣雙方違約責(zé)任和違約金的數(shù)額等。

買房合同書是一份很重要的法律文件，它對(duì)于買賣雙方來(lái)說(shuō)都具有重要意義。通過(guò)詳細(xì)列出房屋信息、交付條件、價(jià)格和付款方式，以及各方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，買房合同書為雙方提供了法律保障，并確保了交易的安全和公正。因此，無(wú)論是買房者還是賣房者，在簽署合同之前，都應(yīng)對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)閱讀和理解，并在有需要的情況下咨詢專業(yè)人士的意見(jiàn)。只有確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，并符合雙方的利益需求，才能順利完成房屋交易。

買房合同書 篇4

甲方：_________________身份證號(hào)碼：_________________通訊地址：_________________電話：_________________

乙方：_________________身份證號(hào)碼：_________________通訊地址：_________________電話：_________________

見(jiàn)證人：_________________身份證號(hào)碼：_________________通訊地址：_________________電話：_________________

甲乙雙方經(jīng)過(guò)平等、自愿協(xié)商，就雙方共同投資購(gòu)買物業(yè)之相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資信守：_________________

一、甲乙雙方共同投資，購(gòu)買一套位于，房產(chǎn)總價(jià)款萬(wàn)元人民幣。

二、出資金額、出資比例和產(chǎn)權(quán)分配比例：_________________

甲方出資元人民幣(小寫￥元)，所占房產(chǎn)份額為百分之。

乙方出資元人民幣(小寫￥元)，所占房產(chǎn)份額為百分之。

三、房地產(chǎn)權(quán)證署名、辦理、保管

甲乙雙方共同投資所購(gòu)物業(yè)的所有權(quán)憑證即房產(chǎn)證上僅須依法載明方即可，房產(chǎn)證由不署名的'乙方負(fù)責(zé)保管。

四、購(gòu)置物業(yè)法律文件簽署、款項(xiàng)支付、購(gòu)房手續(xù)辦理及委托授權(quán)

方委托方由方全權(quán)辦理購(gòu)房定金、首付款、及其他購(gòu)置房產(chǎn)相關(guān)款項(xiàng)的支付、《房產(chǎn)預(yù)售合同》等法律文件的簽署、房產(chǎn)抵押按揭貸款辦理、房產(chǎn)交接、房屋所有權(quán)證辦理、水電煤有線電視等的開(kāi)通或入戶等所有購(gòu)房相關(guān)手續(xù)。由方依法出具經(jīng)過(guò)第三方見(jiàn)證的授權(quán)委托書，并詳細(xì)載明委托事項(xiàng)及委托權(quán)限、委托期限。

委托人有權(quán)監(jiān)督和過(guò)問(wèn)委托事項(xiàng)的辦理情況和進(jìn)展情況，受托人應(yīng)按委托人的要求報(bào)告受托事項(xiàng)的辦理情況和進(jìn)展情況，如有重要情況應(yīng)及時(shí)向委托人報(bào)告或通知。

五、購(gòu)置物業(yè)稅費(fèi)承擔(dān)

購(gòu)房及按揭貸款、產(chǎn)權(quán)登記所支出的公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、房產(chǎn)交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記稅費(fèi)、律師費(fèi)、維修基金、物業(yè)管理費(fèi)、水電煤有線電視開(kāi)通或入戶費(fèi)、中介費(fèi)(委托中介出租物業(yè))、房屋租金稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由甲乙雙方各承擔(dān)。

六、物業(yè)裝飾裝修由方負(fù)責(zé)辦理，所需費(fèi)用承擔(dān)辦法是甲方出資元人民幣(小寫￥元)。乙方出資元人民幣(小寫￥元)。七、物權(quán)行使

甲乙雙方共同行使所購(gòu)房產(chǎn)的占有、出租、使用、收益、處分等權(quán)利，如有一方依法書面授權(quán)，另一方也可以代為行使，但房產(chǎn)買賣、抵押、擔(dān)保必須有雙方書面同意，如房產(chǎn)證署名方未經(jīng)未署名方的同意擅自對(duì)雙方所購(gòu)房產(chǎn)進(jìn)行單方面的轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保等所獲利益的由未署名方享有，若因房產(chǎn)署名方的單方面行為導(dǎo)致物業(yè)價(jià)值受損，對(duì)于物業(yè)減損價(jià)值由署名方負(fù)責(zé)支付相應(yīng)物業(yè)減損價(jià)值給未署名方，署名方自愿遵守本條款。

八、物業(yè)出賣及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使

如甲乙雙方共同決定出售所購(gòu)房產(chǎn)，應(yīng)依法進(jìn)行并辦理相關(guān)手續(xù)，盈利或虧損均由甲乙雙方各自享有或承擔(dān)。在同等條件(市場(chǎng)價(jià)或評(píng)估價(jià))下，甲乙雙方任何一方均有優(yōu)先購(gòu)買權(quán);

如果一方?jīng)Q定出售房產(chǎn)，應(yīng)書面通知另一方，如果另一方不同意出售房產(chǎn)，應(yīng)書面告知。不同意出售的一方應(yīng)按公平價(jià)格(市場(chǎng)價(jià)或評(píng)估價(jià))購(gòu)買同意出售的一方的房產(chǎn)份額。如果接到出售房產(chǎn)通知后日內(nèi)不予書面答復(fù)則視為同意出售房產(chǎn);如果不同意出售房產(chǎn)又不愿意購(gòu)買或日內(nèi)不以實(shí)際行動(dòng)履行購(gòu)買承諾的，視為同意出售房產(chǎn)，并應(yīng)給予積極配合。

九、甲乙雙方以按揭貸款的方式購(gòu)買物業(yè)，具體約定如下：_________________

1、購(gòu)房首付款元(注：_________________含定金)人民幣，占房屋總價(jià)款的，由甲乙雙方各付;

2、主貸人為方先生/女士;

3、按揭貸款的期限為年;

4、由甲乙雙方每月向貸款銀行償還貸款本息，各自承擔(dān);房產(chǎn)出租后，以房屋租金每月向貸款銀行償還貸款本息，不足部分由甲乙雙方各自支付。

十、甲乙雙方所購(gòu)房產(chǎn)的實(shí)際產(chǎn)權(quán)由甲乙雙方按本協(xié)議約定共有，所有權(quán)由雙方共同行使。

十一、適用法律

本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。

十二、本協(xié)議變更或解除

1、甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議;

2、符合本協(xié)議相關(guān)條款約定的，可以變更或解除本協(xié)議;

3、未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議不得單方面變更或解除;

十三、爭(zhēng)議解決辦法

凡涉及本協(xié)議的生效、履行、解釋等而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，先由甲乙雙方協(xié)商解決，如十五日內(nèi)協(xié)商無(wú)果，雙方均可向法院(不動(dòng)產(chǎn)所在地)提交起訴狀，通過(guò)訴訟方式解決。

十四、違約責(zé)任：_________________

甲乙雙方均應(yīng)嚴(yán)格信守本協(xié)議，不得違約，如有違約，違約方應(yīng)向守約方賠償因違約方的違約行為而遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失。

十五、本協(xié)議有關(guān)甲乙雙方合資購(gòu)房未盡事宜，由甲乙雙方自行協(xié)商解決，并簽署書面文件，作為本協(xié)議的補(bǔ)充條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。

十六、本協(xié)議正本一式三份，甲方一份，乙方一份，見(jiàn)證本合資購(gòu)房協(xié)議簽定的第三方一份，均具有同等法律效力。

十七、本協(xié)議自甲乙和見(jiàn)證的第三方簽字蓋章之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

見(jiàn)證人(第三方)：_________________

_______年____月____日

買房合同書 篇5

買房合同書（一）

賣方（甲方）：買方（乙方）：

經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方自愿將縣公安局宿舍幢**樓住房一套，產(chǎn)權(quán)建筑面積為平方米的產(chǎn)權(quán)房及房?jī)?nèi)所有家具家電賣給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方必須保證房屋產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性，不得有因甲方原因所產(chǎn)生的任何麻煩和糾紛，否則乙方的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

2、甲乙雙方協(xié)定房屋總價(jià)為人民幣整（￥元），乙方預(yù)付定金人民幣整（￥元），雙方不得以任何理由違約，甲方違約雙倍返還定金給乙方，

乙方違約則甲方定金不退還定金。

3、甲乙雙方商定產(chǎn)權(quán)在年月日到房產(chǎn)局進(jìn)窗辦理交易手續(xù)，雙方立契簽字后，乙方一次性將余款整（￥元）付給甲方，甲方將房屋鑰匙及屋內(nèi)所有的家具家交給乙方。

4、乙方在付清余款前，甲方應(yīng)將房屋的水、電、有線、網(wǎng)絡(luò)、物管等所有費(fèi)用全部結(jié)清。成交日期以后所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

5、過(guò)戶的交易稅及一切費(fèi)由方承擔(dān)，因乙方須申請(qǐng)貸款，甲方必須提供相關(guān)證件配合乙方辦理公積金貸款手續(xù)。

6、甲、乙雙方共同遵守以上條款，不得違約。合同一式兩份，甲、乙各執(zhí)一份，簽字后生效，不得涂改。

甲方簽字：乙方簽字：

身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

電話：電話：

年月日

買房合同書（二）

甲方——賣方乙方——買方

關(guān)于乙方向甲方購(gòu)房事宜，雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一甲方將其擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的位于某市/區(qū)——的房屋（房屋所有權(quán)證編號(hào)：××××××××××××，建筑面積××××平方米）以人民幣——仟——佰——拾——萬(wàn)——仟——佰——拾——元整（￥——_）出售給乙方。乙方愿意以上述價(jià)格向甲方認(rèn)購(gòu)該房。

二，甲方承諾：

1向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。

2保證對(duì)出售的房屋擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)。

3保證該出售房屋未予出租。

4自簽訂本協(xié)議起，保證將該房屋按約定價(jià)格售給乙方，期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。

5按照前述業(yè)務(wù)的需要，及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù)。

6在辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶時(shí)，應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。

三乙方承諾：

1保證按要求付清房費(fèi)，予以貸款清還等。

2按國(guó)家要求不改變房屋的結(jié)構(gòu)。

3按照前述業(yè)務(wù)需要，及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù)，并承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用。

4在辦理房屋過(guò)戶時(shí)，應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。

四違約責(zé)任

1甲方違約，拒絕將房屋出售給乙方，應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。

2乙方違約，沒(méi)有向甲方購(gòu)買房屋，應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。

五協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。

六協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

七協(xié)議壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份。

甲方：

乙方：

買房合同書 篇6

房屋租賃合同

甲方（出租方）：____________________

乙方（承租方）：____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就甲方擁有的房屋出租給乙方使用，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

一、租賃房屋

甲方同意將其擁有的房屋出租給乙方使用。房屋的具體地址為_(kāi)___________________，建筑面積為_(kāi)_________平方米。

二、租賃期限

租賃期限為_(kāi)_____年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、租金和支付方式

1. 租金：乙方應(yīng)按照以下金額向甲方支付租金：每月租金為人民幣_(tái)_________元，總計(jì)每年租金為人民幣_(tái)_________元。

2. 支付方式：租金按______（季度/半年/年）支付，乙方應(yīng)在每個(gè)支付周期開(kāi)始前將租金支付給甲方。

四、押金

乙方在租賃期開(kāi)始時(shí)向甲方支付人民幣_(tái)_________元作為押金。租賃期屆滿，乙方如需續(xù)租，應(yīng)將房屋恢復(fù)原狀并交還甲方。如無(wú)違約行為，甲方應(yīng)將押金全額退還給乙方。如有損壞或丟失，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

五、續(xù)租條件

租賃期屆滿，乙方如需續(xù)租，應(yīng)提前一個(gè)月通知甲方，并按照本合同約定的條件重新商定租金和租賃期限。如雙方無(wú)法達(dá)成一致，則本合同到期后自動(dòng)終止。

六、違約責(zé)任

1. 甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定。如有違約行為，應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償由此造成的損失。

2. 如乙方未按時(shí)支付租金或違反本合同的約定，甲方有權(quán)立即終止本合同并收回房屋。乙方應(yīng)承擔(dān)因此造成的全部損失。

七、其他條款

1. 乙方保證其使用房屋的行為不違反國(guó)家法律法規(guī)。如有違法行為，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任。

2. 本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如有爭(zhēng)議，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

3. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

甲方（出租方）：____________________（簽字）

日期：______年______月______日

乙方（承租方）：____________________（簽字）

日期：______年______月______日

買房合同書(收藏九篇)

在當(dāng)今社會(huì)體系不斷完善的大環(huán)境下，債權(quán)人有權(quán)根據(jù)法律和合同要求債務(wù)人履行義務(wù)，我們?cè)谄鸩莺贤臅r(shí)候需要注意些什么？您想找一篇好文章嗎我們推薦您閱讀“買房合同書”，我們會(huì)對(duì)該領(lǐng)域進(jìn)行多角度深度分析為您呈現(xiàn)全面的內(nèi)容！

買房合同書【篇1】

甲方(出賣方)：_____________________

乙方(購(gòu)買方)：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購(gòu)買甲方房產(chǎn)事宜達(dá)成如下房屋買賣合同，共同遵守：

1、房產(chǎn)狀況

甲方自愿將座落于_____________________出售給乙方，乙方自愿購(gòu)買此房。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格

3、付款方式

乙方已于___________年___________月___________日支付給甲方購(gòu)房定金人民幣(______________________元整)，余款為人民幣(______________________元整)。

由于本房產(chǎn)暫無(wú)《不動(dòng)產(chǎn)登記證》，經(jīng)雙方協(xié)商，議定在簽訂合同后，二次支付甲方購(gòu)房款為人民幣_(tái)_____________________元整(______________________元整)，乙方暫扣人民幣(______________________元整)房款，待辦理房產(chǎn)過(guò)戶后，將暫扣款付清。

4、甲方義務(wù)

(1)由于本房產(chǎn)暫無(wú)《不動(dòng)產(chǎn)登記證》，當(dāng)前無(wú)法辦理正式的房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，本次交易屬甲乙雙方協(xié)商議定，因此待到該房產(chǎn)可以辦理《不動(dòng)產(chǎn)登記證》時(shí)，甲方有義務(wù)在第一時(shí)間主動(dòng)配合乙方完成辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，不得借故拖延。

如因甲方原因使乙方無(wú)法及時(shí)辦理過(guò)戶等相關(guān)手續(xù)而使乙方受到的損失，乙方有權(quán)向甲方索賠全部損失。

(2)甲方承擔(dān)辦理《不動(dòng)產(chǎn)登記證》所產(chǎn)生的一切費(fèi)用(包括：稅金、房屋維修基金及土地證費(fèi)用等)。

(5)甲方在將該房產(chǎn)交付給乙方時(shí)，甲方要保證將與該房產(chǎn)附隨的取暖費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、有線電視費(fèi)、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用已結(jié)清，并將相關(guān)繳費(fèi)證件交于乙方。

(6)雙方簽訂合同后，甲方有義務(wù)將該房產(chǎn)《房屋買賣合同》(包括相關(guān)協(xié)議)、購(gòu)房發(fā)票原件及本人《身份證》、《結(jié)(離)婚證》、《戶口本》復(fù)印件各1份交至乙方，并協(xié)助乙方落戶。

5、乙方義務(wù)

(1)辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任

乙方中途毀約，不得向甲方索還定金;甲方中途毀約應(yīng)將定金退還乙方，另付雙倍賠償乙方定金數(shù)額的違約金。

因該房產(chǎn)暫無(wú)《不動(dòng)產(chǎn)登記證》，雙方約定甲方收到購(gòu)房款(不包括暫扣款)，乙方拿到本房鑰匙為交易成功，甲乙雙方均不得反悔。

7、本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，如不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。

甲方(簽字)：______________________，

乙方(簽字)：______________________

______________________年______________________月______________________日

買房合同書【篇2】

甲方：______________________

乙方：______________________

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

出賣人以___________方式取得位于___________、編號(hào)為_(kāi)__________的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用權(quán)出讓合同號(hào)】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào)】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)】為_(kāi)_____________________。該地塊土地面積為_(kāi)__________，規(guī)劃用途為_(kāi)__________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為_(kāi)__________，施工許可證號(hào)為_(kāi)__________。

第二條商品房銷售依據(jù)。

買受人購(gòu)買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_(kāi)__________，商品房預(yù)售許可證號(hào)___________。

第三條買受人所購(gòu)商品房的基本情況。

買受人購(gòu)買的商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的：

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號(hào)房。該商品房的用途為_(kāi)__________，屬___________結(jié)構(gòu)，

層高為_(kāi)__________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。該商品房陽(yáng)臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款：

1.按建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為每平方米______元，總金額_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為每平方米__________元，總金額_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

3.按套計(jì)算，該商品房總價(jià)款為_(kāi)____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。

4._____________________________________________________________。

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的，不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

甲方：______________________

乙方：______________________

時(shí)間：______________________

買房合同書【篇3】

原告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：

被告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：

訴訟請(qǐng)求：_________________

一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)______________元，違約金_______________元/天，（由 年 月 日至 年 月 日）逾期 個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計(jì)算）。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照 元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金，共計(jì)人民幣_(tái)______________元（大寫：_________________）。

四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失_______________元。（按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行）。

五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購(gòu)買被告開(kāi)發(fā)的紅橋區(qū)咸陽(yáng)路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_(tái)______________元，于_____年_____月_____日將貸款人民幣_(tái)______________元付于被告帳戶，合計(jì)總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應(yīng)于 年 月 日前驗(yàn)收合格并交付使用，但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》，導(dǎo)致至今 年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。

依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額；第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn)：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國(guó)土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06—05邵公莊新區(qū) 元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_(tái)______________元。

買房合同書【篇4】

賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

姓名:__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：________________________聯(lián)系電話：________________________

買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

姓名：__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：__________________________聯(lián)系電話：_______________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)信、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買私有住房簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條、各方承諾及保證

甲方承諾并保證：擁有座落于____________房屋的所有權(quán)，該項(xiàng)所有權(quán)是完整的，不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠(chéng)信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。

乙方承諾并保證：將誠(chéng)信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。

（甲方：乙方：）

第二條、標(biāo)的物

甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋（毛坯）座落于__________________________，建筑面積平方米，所售房屋所有權(quán)證號(hào)（總房產(chǎn)證）為，土地使用權(quán)取得方式為，土地使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)_____，土地使用權(quán)________年。

第三條、價(jià)款

本合同書

第二條項(xiàng)下標(biāo)的物全部計(jì)價(jià)為人民幣_(tái)______元。

第四條、交付與支付

1、本合同書簽訂時(shí)，甲方向乙方交付房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和全部門鎖鑰匙、電費(fèi)、自來(lái)水費(fèi)等交費(fèi)證件，并將費(fèi)用結(jié)清。

2、本合同書簽訂（并由雙方履行了第1款義務(wù)）后_____天內(nèi)，乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式：。

第五條、所有權(quán)轉(zhuǎn)移特別約定

各方確認(rèn)：本合同書項(xiàng)下標(biāo)的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。

第六條、協(xié)助義務(wù)

在乙方確定的時(shí)間，甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證的過(guò)戶手續(xù)至乙方名下，包括但不僅限于根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費(fèi)用。甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。

七、違約責(zé)任

1、因甲方違反本合同書

第一條所有權(quán)瑕疵產(chǎn)權(quán)共有、擔(dān)保責(zé)任而導(dǎo)致乙方主動(dòng)或被動(dòng)參與訴訟（仲裁）等爭(zhēng)議解決程序，甲方須承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

2、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同

第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

3、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的39;3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，由乙方向甲方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。

4、甲方如不能及時(shí)履行本合同書

第六條協(xié)助義務(wù)，應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡?quán)證的，乙方有權(quán)追究甲方違約責(zé)任，每逾期____日，甲方應(yīng)按總房款的3‰向買方支付滯納金，逾期超過(guò)____日，乙方有權(quán)解除合同或依據(jù)本合同請(qǐng)求法院強(qiáng)制履行過(guò)戶手續(xù)。若因此導(dǎo)致乙方解除合同，甲方應(yīng)向乙方退還總房款、裝修費(fèi)用及支付總房款20%的違約金。

5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的，依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決辦法

（甲方：乙方：）

本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

九、雜項(xiàng)規(guī)定

1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。

甲方（簽名或蓋章）：

乙方（簽名或蓋章）：

簽訂日期：________年____月____日

簽訂日期：________年____月____日

買房合同書【篇5】

賣方：_______________（簡(jiǎn)稱甲方）身份證號(hào)碼：_____________________

買方：_______________（簡(jiǎn)稱乙方）身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條：乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______________________________房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米（面積誤差在±5％范圍內(nèi)的不再考慮差價(jià)，超出5％的乙方有權(quán)解除合同，乙方自愿補(bǔ)差價(jià)的除外），房屋性質(zhì)__________________。

第二條：上述房產(chǎn)的交易價(jià)格計(jì)算方式為：一口價(jià)____________萬(wàn)元，價(jià)款不再調(diào)整。

第三條：付款時(shí)間與辦法：本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。甲方交付房屋完成后3日內(nèi)乙方一次性支付剩余款項(xiàng)__________元整。

第四條：甲方應(yīng)于收到乙方定金之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清。

第五條：稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條：因本合同履行存在違約的，應(yīng)向?qū)Ψ桨凑辗课菘們r(jià)的每日千分之三承擔(dān)違約金。

第七條：本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋登記部門存檔一份。

第八條：本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的由西安仲裁委員會(huì)裁決。雙方本合同預(yù)留的住址和聯(lián)系方式作為有效的聯(lián)系方式。

第九條：本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條：雙方約定的其他事項(xiàng)：

___________________________________________________________________________。

賣方（甲方）：_______________買方（乙方）：_______________

_________年________月_______日_________年________月_______日

買房合同書【篇6】

賣方：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

買方：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就房屋買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 房屋基本情況

（一）賣方所售房屋（以下簡(jiǎn)稱該房屋）坐落為：____________。該房屋所在樓層為_(kāi)___層，建筑面積共__平方米。

隨該房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見(jiàn)附件。

第二條 房屋權(quán)屬情況

（一）該房屋所有權(quán)證證號(hào)為：_______________。

（二）土地使用狀況

該房屋占用的國(guó)有土地使用權(quán)以_____（出讓或劃撥）方式獲得，與該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。土地使用權(quán)證號(hào)為：____________，土地使用權(quán)年限自____年____月____日至____年____月____日止。

（三）該房屋性質(zhì)為商品房。

（四）該房屋的抵押情況為第______種：

1、未設(shè)定抵押。

2、該房屋設(shè)定有抵押權(quán)，抵押權(quán)人：______，抵押金額：______，抵押期限：自____年____月____日至____年____月____日。

（五）該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。

第三條 成交價(jià)格和付款方式

（一）經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致，該房屋成交價(jià)格為：人民幣_(tái)____元（小寫），_______元整（大寫）。其中，首付款_______元，剩余購(gòu)房款_______元辦理銀行按揭貸款。上述房屋價(jià)格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。

（二）買方付款方式如下：

1、本合同簽訂后當(dāng)日，買方向賣方支付定金人民幣_(tái)______元。

2、雙方辦理網(wǎng)簽手續(xù)時(shí)，買方向賣方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)______元。

3、該房屋驗(yàn)收交接完成后當(dāng)日日內(nèi)，買方向賣方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)_____元。

第四條 銀行解押

該房屋如有抵押，賣方應(yīng)于本合同簽訂后10日內(nèi)向抵押銀行申請(qǐng)解押，即提前結(jié)清貸款，并在貸款結(jié)清后30日內(nèi)辦理完畢抵押權(quán)注銷手續(xù)。

第五條 按揭貸款

如買方需辦理按揭貸款，雙方應(yīng)在本合同簽訂后10日內(nèi)共同向銀行申請(qǐng)按揭貸款手續(xù)。如買方貸款審批未通過(guò)，本合同自動(dòng)解除，賣方已收取的款項(xiàng)全部無(wú)息退還給買方，但買方愿意全款支付的除外。

第六條 權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記

（一）如買方無(wú)需貸款，且該房屋無(wú)抵押的，雙方同意自本合同簽訂之日起____日內(nèi)，雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請(qǐng)辦理網(wǎng)簽、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記等手續(xù)。

（二）如買方無(wú)需貸款，但該房屋有抵押的，雙方同意自抵押權(quán)注銷后____日內(nèi)共同向房屋權(quán)屬登記部門申請(qǐng)辦理網(wǎng)簽、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記等手續(xù)。

（三）如買方需貸款，且該房屋由抵押的，雙方同意自抵押權(quán)注銷、且買方貸款審批通過(guò)后，共同向房屋權(quán)屬登記部門申請(qǐng)辦理網(wǎng)簽、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記等手續(xù)。

第七條 戶口遷出

賣方應(yīng)當(dāng)在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起 日內(nèi)，向房屋所在地的戶籍管理機(jī)關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的，每逾期一日，賣方應(yīng)按照總房款的萬(wàn)分之五向買方支付違約金。如逾期超過(guò)____日，買方有權(quán)解除本合同，賣方應(yīng)自收到解除通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款，并按照總房款的30%支付違約金，如買方實(shí)際損失高于上述違約金標(biāo)準(zhǔn)，則買方有權(quán)主張實(shí)際損失賠償。

第八條 房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾

1、賣方保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，無(wú)其他共有權(quán)人，因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，賣方應(yīng)支付房?jī)r(jià)總款____%的違約金，并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。

2、賣方保證已如實(shí)陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系，附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買方。

3、賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接完成，對(duì)已納入附件一的各項(xiàng)房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

4、在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費(fèi)】【供暖】【水】【電】【燃?xì)狻俊居芯€電視】【電信】：______費(fèi)用由賣方承擔(dān)，交付日以后（含當(dāng)日）發(fā)生的費(fèi)用由買方承擔(dān)。賣方同意將其繳納的該房屋專項(xiàng)維修資金（公共維修基金）的賬面余額在房屋過(guò)戶后10日轉(zhuǎn)移給買方。如賣方未按期完成專項(xiàng)維修資金過(guò)戶的，每逾期一日，賣方應(yīng)總房款的萬(wàn)分之五的違約金。

5、買方保證具有購(gòu)房資格，征信良好。

第九條 房屋的交付和驗(yàn)收

賣方應(yīng)當(dāng)在房屋過(guò)戶到買方名下后 日內(nèi)將該房屋交付給買方。該房屋交付時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行下列各項(xiàng)手續(xù)：

1、賣方與買方共同對(duì)該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗(yàn)收，記錄水、電、氣表的讀數(shù)，并交接附件一中所列物品;

2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;

3、移交該房屋房門鑰匙;

4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù);

5、本合同規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用的支付和房屋專項(xiàng)維修資金的過(guò)戶;

6、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項(xiàng)。

本條規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)均完成后，才視為該房屋驗(yàn)收交接完成。

第十條 一房二賣

本合同簽訂后，賣方再將該房屋出賣給第三人，導(dǎo)致買方不能取得房屋所有權(quán)證的，買受人有權(quán)解除本合同，賣方應(yīng)當(dāng)自收到解除通知之日起2日內(nèi)退還買方全部已付款，并按買方累計(jì)已付房?jī)r(jià)款的_____%支付違約金，如買方實(shí)際損失超過(guò)上述違約金標(biāo)準(zhǔn)的，買方可以要求賣方支付房屋差價(jià)等損失。

第十一條 稅、費(fèi)相關(guān)規(guī)定

本合同履行過(guò)程中，買賣雙方應(yīng)按照國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定繳納各項(xiàng)稅、費(fèi)，買賣雙方承擔(dān)稅費(fèi)的具體約定如下：

1、賣方需付稅費(fèi)：（1）增值稅;（2）城市建設(shè)維護(hù)稅;（3）教育費(fèi)附加;（4）印花稅;（5）個(gè)人所得稅;（6）土地增值稅;（7）房地產(chǎn)交易服務(wù)費(fèi);（8）土地使用費(fèi)；（9）提前還款短期貸款利息（如有）;（10）提前還款罰息（如有）。

2、買方需付稅費(fèi)：（1）增值稅;（2）契稅;（3）產(chǎn)權(quán)登記費(fèi);（4）房地產(chǎn)交易服務(wù)費(fèi);（5）《房地產(chǎn)證》貼花；

3、其他稅費(fèi)由買賣雙方各承擔(dān)一半：（1）權(quán)籍調(diào)查費(fèi);（2）房地產(chǎn)買賣合同公證費(fèi)（如有）;（3）評(píng)估費(fèi);（4）保險(xiǎn)費(fèi)（如有）;（5）其他（以實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi)為準(zhǔn)）

因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，其應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于房?jī)r(jià)總款30%的違約金。

第十二條 違約責(zé)任

本合同簽訂后，任一方不履行本合同約定的義務(wù)的，每逾期一日，按總房款的萬(wàn)分之五向非違約方支付違約金。如非違約方的實(shí)際損失高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按實(shí)際損失賠償，本合同另有約定的除外。

第十三條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知另一方當(dāng)事人，并自不可抗力事件結(jié)束之日起3日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋驗(yàn)收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。

第十四條 爭(zhēng)議解決方式

本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十五條 送達(dá)條款

本合同首部當(dāng)事人聯(lián)系方式和聯(lián)系信息適用于雙方往來(lái)聯(lián)系、書面文件送達(dá)及爭(zhēng)議解決時(shí)法律文書送達(dá)。因首部聯(lián)系方式和聯(lián)系信息錯(cuò)誤而無(wú)法直接送達(dá)的自交郵后第7日視為送達(dá)。

第十六條 其他事項(xiàng)

本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對(duì)本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充。對(duì)本合同的解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。

賣方：

買方：

____年____月____日

購(gòu)買房合同

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代，合同無(wú)處不在，合同用于各種地方，各種場(chǎng)所。簽訂了合同就有了法律保護(hù)，我們?cè)谥贫ê贤瑫r(shí)需要注意哪些事項(xiàng)？愿這會(huì)對(duì)你有所好處。

購(gòu)買房合同 篇1

出賣人：

買受人：

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議：

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)出賣人以__________________方式取得位于_____________________、編號(hào)為_(kāi)________________的地塊的土地使用權(quán)。

【土地使用權(quán)出讓合同號(hào)】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào)】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)】為_(kāi)________________________。

該地塊土地面積為_(kāi)_________，規(guī)劃用途為_(kāi)____________，土地使用年限自______年_____月_____日至_____年_____月_____日_________________________________________________________________________。

第二條商品房銷售依據(jù)買受人購(gòu)買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_(kāi)___________，商品房預(yù)售許可證號(hào)為_(kāi)__________。

第三條買受人所購(gòu)商品房的基本情況買受人購(gòu)買的商品房(以下簡(jiǎn)稱該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的'：第__________【幢】【座】____________【單元】【層】____________號(hào)房。

該商品房的用途為_(kāi)___________，屬____________結(jié)構(gòu)，層高為_(kāi)_________，建筑層數(shù)地上________層，地下_________層。

該商品房陽(yáng)臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共__________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積__________平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款。

1.按建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為(______幣)每平方米________元，總金額(_______幣)______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。

2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為(_______幣)每平方米__________元，總金額(_______幣)______千______百_______拾_______萬(wàn)_______千_______百_______拾_______元整。

3.按套(單元)計(jì)算，該商品房總價(jià)款為(_________幣)________千________百_______拾_______萬(wàn)_______千_______百_____拾_________元整。

商品房買賣合同說(shuō)明：

1.本合同文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。簽約之前，買受人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容，對(duì)合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門咨詢。

2.本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)并出售的房屋。

3.為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。雙方當(dāng)事人可以對(duì)文本條款的內(nèi)容進(jìn)行修改、增補(bǔ)或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。

4.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項(xiàng)為優(yōu)先。

5.對(duì)合同文本中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要?jiǎng)h除或添加的內(nèi)容，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。中選擇內(nèi)容，以劃√方式選定;對(duì)于實(shí)際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時(shí)，應(yīng)在空格部位打______，以示刪除。

6.在簽訂合同前，出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示應(yīng)當(dāng)由出賣人提供的有關(guān)證書、證明文件。

7.本合同條款由中華人民共和國(guó)建設(shè)部和國(guó)家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。

甲方：_____________

乙方：_____________

___年___月___日

購(gòu)買房合同 篇2

購(gòu)買回遷房買賣合同

一、合同雙方

甲方：(賣方) _________________身份證號(hào)碼：_________________

地址：________________________電話：______________________

乙方：(買方) _________________身份證號(hào)碼：_________________

地址：________________________電話：______________________

二、住房說(shuō)明

1、樓房名稱：_____________________

2、房屋號(hào)碼：_____________________

3、面積：_______平方米

4、交付日期：________年____月____日。如因乙方原因延遲交房，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付____元的違約金。

5、裝修：本房屋交付時(shí)為毛坯房。

三、房屋價(jià)款

1、購(gòu)房總價(jià)：_______元

2、房屋總價(jià)款包括：房屋價(jià)款、公共維修基金、裝修基金。

3、乙方支付方式：以____________方式付清房屋總價(jià)款_______元。

四、關(guān)于產(chǎn)證

1、產(chǎn)權(quán)證在買賣合同簽訂后，甲方為取得房屋產(chǎn)權(quán)證做出努力，但如因工作繁忙延誤時(shí)間，甲方并不承擔(dān)逾期責(zé)任。

2、如發(fā)生任何法律訴訟，雙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

五、房屋權(quán)證移交

1、甲方應(yīng)向乙方移交產(chǎn)權(quán)地契，購(gòu)房合同和審批手續(xù)，并宣布本房屋債務(wù)和爭(zhēng)議，保證轉(zhuǎn)交全部都真實(shí)有效。

2、產(chǎn)權(quán)證件交付時(shí)，乙方應(yīng)全部支付房屋總價(jià)款。乙方應(yīng)該在接受產(chǎn)權(quán)證書15個(gè)工作日內(nèi)辦理房屋過(guò)戶手續(xù)。

六、違約責(zé)任

1、由于產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、外觀、配件、包裝不符合要求而造成甲方不能完成交貨，乙方有權(quán)解除合同，要求退回已支付的款項(xiàng)。

2、甲方如因過(guò)失或故意違反買賣合同規(guī)定，造成乙方損失的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

七、鑰匙移交

1、產(chǎn)權(quán)證件交付后，甲方應(yīng)向乙方移交鑰匙。

2、鑰匙移交后，乙方有權(quán)對(duì)房屋內(nèi)的裝修進(jìn)行修繕或更換房門，甲方應(yīng)為乙方安全與生活提供便利。

八、其他

1、買賣合同的附件構(gòu)成合同不可分割的一部分，與合同原文具有同等效力。

2、買賣合同的任何修改或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，并由買賣雙方簽署。

3、買賣合同爭(zhēng)議的解決應(yīng)當(dāng)予以調(diào)解。協(xié)商未果，可依法到相關(guān)部門解決。

四、合同簽署

一式兩份，買賣雙方各持一份。

甲方（賣方）：__________________________ 乙方（買方）：_________________________

簽訂日期：_____________ 年 ____ 月 ____ 日簽訂日期：_____________ 年 ____ 月 ____ 日

購(gòu)買房合同 篇3

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就地皮買賣有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成以下協(xié)議：

1、 乙方購(gòu)買甲方合法擁有的__________________________地，以_______________________為界，宗地編號(hào)_________號(hào)，宗地面積__________m。

2、 甲方把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方確保該地真的容積率小于等于2.5，綠化率不少于30%，建筑密度小于等于35%，高度不得高于30米。土地用途為商服用地。

1、 雙方協(xié)定上述地皮出售價(jià)格為每平方米人民幣(大寫)，總價(jià)人民幣_(tái)_______________元(大寫)。此地皮款為甲方凈價(jià)，甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。

2、 乙方同意按以下時(shí)間和金額向甲方支付土地價(jià)款：第一期定金，地價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)______(大寫),其余款項(xiàng)應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后_____日內(nèi)一次性付清。

3、 買賣上述地皮交易過(guò)程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)繳納，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

1、 乙方的開(kāi)發(fā)建設(shè)應(yīng)依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

2、 本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商解決并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3、 本合同一式二份共二頁(yè)，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

購(gòu)買房合同 篇4

甲方：_________________ 乙方：_________________

一、甲方 愿意將_________________號(hào)樓_________________單______元_________________樓東戶三室兩廳兩衛(wèi)，面積_________________平方米房子買給乙方 。

二、房款總價(jià)￥______元(人民幣)大寫：____________________元整，房款不包含進(jìn)戶費(fèi)用。

三、乙方付款程序

(1)乙方在上交購(gòu)房資料同時(shí)付給甲方定金￥______元整，大寫：_______________________元整。

(2)乙方在_________________取鑰匙時(shí)將剩余購(gòu)房款￥20______元，大寫：____________________元給甲方付清。

四、在簽訂購(gòu)房合同之前所有房屋資料辦理過(guò)程由甲方負(fù)責(zé)，乙方協(xié)助。

五、在開(kāi)發(fā)辦交鑰匙時(shí)，甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行，負(fù)相應(yīng)法律責(zé)任。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：________

_________年__________月____日

購(gòu)買房合同 篇5

甲方：______

乙方：______

茲有甲方座落于房屋______，面積為_(kāi)_____平方米，權(quán)屬為_(kāi)_____。

一、甲乙雙方議定上述房屋成交價(jià)為人民幣_(tái)_____元整，小寫______元，大寫______元。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_____元整，作為購(gòu)房定金。

二、甲乙雙方同意并約定在簽定合同日內(nèi)乙方支付首付款（含定金）人民幣_(tái)_____元給甲方，剩余房款人民幣_(tái)_____元應(yīng)在首付款內(nèi)付給甲方?？偡?jī)r(jià)的5%______元于房屋名字更換后付清。

三、由于現(xiàn)實(shí)原因，本小區(qū)房產(chǎn)暫時(shí)無(wú)兩證，乙方已對(duì)甲方所要出售的房產(chǎn)做了充分了解自愿購(gòu)買該房，經(jīng)雙方協(xié)商，更名后辦證所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)全部由乙方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)證辦好后歸乙方所有。

辦理房產(chǎn)證前更名事宜由甲方承擔(dān)，乙方給予配合。如不能如期更名辦理房產(chǎn)證時(shí)甲方承擔(dān)所需費(fèi)用，過(guò)戶費(fèi)由乙方承擔(dān)。

四、甲方須提供該房購(gòu)房協(xié)議、發(fā)票等所有資料及本人與共有權(quán)人身份證等復(fù)印件各壹份，協(xié)助乙方落戶。

五、由甲乙雙方協(xié)商同意于年月日由甲方將上述房產(chǎn)正式交付乙方。房屋移交給乙方后，其該建筑范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一并并入乙方使用，如由于國(guó)家政策或自然因素等不可抗拒的原因（如：升值，貶值，拆遷等），造成的損失或受益均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方享受或承擔(dān)。

六、甲方必須保證轉(zhuǎn)讓房屋權(quán)屬清楚，無(wú)任何家庭糾紛，轉(zhuǎn)讓前無(wú)其他拖欠費(fèi)用，若發(fā)生與甲方有關(guān)的債權(quán)債務(wù)或家庭糾紛，概由甲方清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)賠償。

七、違約責(zé)任：乙方中途毀約，不得向甲方索還定金，所簽合同終止。

甲方中途毀約應(yīng)將定金退還乙方，另付乙方10%定金數(shù)額的違約金，乙方不能按期向甲方付清購(gòu)房款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每超壹日，由違約方賠償房?jī)r(jià)款的千分之一的滯納金給對(duì)方。因本房暫無(wú)兩證，雙方約定甲方收到購(gòu)房款，乙方拿到本房鑰匙為交易成功，甲方雙方均不得反悔。若乙方進(jìn)住后，甲方反悔，甲方除返還乙方所付全部購(gòu)房款外，另付違約金______元，乙方反悔，則無(wú)條件搬出，另付違約金______元。

七、本房產(chǎn)因暫無(wú)兩證，其平方面積按計(jì)算，將來(lái)辦證過(guò)程中如有測(cè)量誤差，甲乙雙方約定，互不追究，其成交價(jià)不變。

八、本合同按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》進(jìn)行，一式叁份，甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。

九、本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

附：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商另補(bǔ)協(xié)議。

甲方：______乙方：______證明人：______

身份證號(hào)：______身份證號(hào)：______身份證號(hào)：______

聯(lián)系電話：______聯(lián)系電話：______聯(lián)系電話：______

工作地址：______工作地址：______工作地址：______

日期：____年____月____日日期：____年____月____日日期：____年____月____日

購(gòu)買房合同 篇6

購(gòu)買回遷房買賣合同

第一章 總則

為了保障雙方的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》等法律及相關(guān)規(guī)定，買方、賣方在自愿、平等、公正的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。

第二章 協(xié)議的內(nèi)容

一、房屋基本情況

1.房屋坐落于：__________街道__________號(hào)（以下簡(jiǎn)稱“房屋”）。

2.買賣單價(jià)：人民幣_(tái)_________元/平方米，房屋總價(jià)：人民幣_(tái)_________元（以不含增值稅的價(jià)款為準(zhǔn)）。

二、房屋交付及交房時(shí)間

1.買賣房屋自鑒定價(jià)款及其他款項(xiàng)交付完畢之日起交付。

2.房屋移交后，買方對(duì)房屋的物權(quán)即獲得保障。同時(shí)，買方同意在收到房屋及有關(guān)權(quán)證材料的同時(shí)向賣方支付全部房款。

三、房屋產(chǎn)權(quán)狀況

1.房屋系出售方所有合法、完全、無(wú)爭(zhēng)議的物業(yè)，賣方保證其對(duì)房屋享有所有權(quán)或合法的處分權(quán)，并保證其房屋權(quán)利沒(méi)有被他人占用或享受。

2.房屋土地使用權(quán)屬于市政府劃撥并具有正在或即將到期的回遷屬性房產(chǎn)，賣方是該房屋的合法業(yè)主，享有房屋使用權(quán)。

四、付款方式及賬戶

1.雙方應(yīng)在簽署本合同時(shí)一次性支付房屋款項(xiàng)。

2.買方需要將房款存入賣方指定的銀行賬戶，并向賣方出具相關(guān)證明材料，賣方確認(rèn)收款后，將在一個(gè)工作日內(nèi)辦理過(guò)戶手續(xù)。

五、稅費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用

1.房產(chǎn)過(guò)戶所需的稅費(fèi)由賣方負(fù)擔(dān)。

2.因房屋買賣產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用由雙方協(xié)商負(fù)擔(dān)。

六、保證和承諾

1.賣方保證其所出售的物業(yè)權(quán)屬清晰，無(wú)須辦理協(xié)議到期之須經(jīng)法定程序續(xù)簽等事宜。

2.賣方已貸款全部贖回，房屋無(wú)任何擔(dān)保貸款，其它權(quán)利人等事宜，均解除。

七、合同變更與解除

雙方同意在未達(dá)成任何一致前，本合同不得被單方撤銷、變更或解除。只有在事先獲得對(duì)方書面授權(quán)的情況下，本合同才能進(jìn)行任何修改。

八、爭(zhēng)議解決

如發(fā)生本合同的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行溝通和調(diào)解。如協(xié)商無(wú)法解決，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并依據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局裁決，對(duì)雙方均具有法律效力。

第三章 附則

1.本合同一式兩份，買方、賣方各執(zhí)一份，具有同等效力。

2.本合同未涉及的事項(xiàng)雙方可協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為本合同的附件，并應(yīng)于雙方簽署之前予以確定。

3.本合同任何一方放棄或違反其在本合同中所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)均不視為影響其他權(quán)利或義務(wù)的有效性。

4.本合同經(jīng)雙方簽署后生效。本合同效力長(zhǎng)期有效，長(zhǎng)期執(zhí)行。