委托合同書
發(fā)布時間:2024-03-06 委托合同書委托合同書經典。
在各項法律設施的不斷健全與完善的今天,合同成為我們踏入工作領域的地一把鑰匙。如何有規(guī)劃性地寫好一份合同呢?您需要什么樣的內容幼兒教師教育網編輯為您量身定制了一篇“委托合同書”,請認真學習并參考本文!
委托合同書(篇1)
委托方(以下簡稱甲方):__________
(公司名稱 / 個人姓名和性別)_
身份證號 / 公司營業(yè)執(zhí)照號:__________
負責人:__________
住所:__________
聯(lián)系電話:__________
受托方(以下簡稱乙方):__________
(公司名稱 / 個人姓名和性別)
身份證號 / 公司營業(yè)執(zhí)照號:__________
負責人:__________
住所:__________
聯(lián)系電話:__________
甲、乙雙方(以下簡稱"雙方")經友好協(xié)商,基于平等、自愿的原則一致,根據《中華人民共和國民法典》等法律、法規(guī)之規(guī)定,達成如下協(xié)議:__________
【律師提示】:建議此處對協(xié)議雙方主體、協(xié)議標的、合同目的進行進一步明確。
第一條 項目名稱:__________ 。
(注:本參考格式可以應用于產品設計、工藝編制、測試分析、計算機程序編制、工程計算等輔助性技術服務活動)。
第二條 甲方的主要義務
1.在合同生效后 日內向乙方提供下列技術資料、數據、材料、樣品:__________ 。
2.在接到乙方關于要求改進或更換不符合合同約定的技術資料、數據、材料、樣品的通知后 天內、及時做出答復;
3.按約向乙方支付報酬_ 元,支付方式如下:
(1)合同生效后 日內向乙方支付報酬總額的____%;
(2)合同履行完成后(驗收合格之日起) 日內向乙方支付全部報酬余額。(注:雙方可約定由乙方實報實銷或包干使用等方式)
(3)乙方開戶銀行:__________ ;
(4)帳 號:__________ 。
4.協(xié)助乙方完成下列配合事項:
【律師提示】:甲方亦可根據乙方對技術工作的完成情況階段性地支付報酬。
第三條 乙方的主要義務
1.在 ____年 月 日前完成技術服務工作。
2.依照下列技術經濟指標完成技術服務工 。
3.發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術資料、數據、樣品、材料或工作條件不符合合同約定時,應在合同生效后 天內通知委托方改進或者更換;
4.應對甲方交給的技術資料、樣品等妥善保管;在合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)繼續(xù)工作對材料、樣品或設備等有損壞危險時,應中止工作,并及時通知委托方;工作完成后應歸還上述技術資料、樣品,不得擅自存留復制品。
【律師提示】:甲乙雙方在本合同項下各自的義務范圍可進一步明確,如甲方負責提供哪些資料、創(chuàng)造哪些條件,乙方負責提供哪些資料和技術、完成哪些工作、達到什么標準等。
第四條 保密條款
甲乙雙方應對各自提供的下列技術資料、數據承擔保密義務:____________ 。 保密期限為:____________年。
【律師提示】:保密條款過于簡單,可對保密內容、保密方式、雙方所承擔的責任再進一步細化,亦可根據不同的保密級別有所區(qū)分。
第五條 技術成果收益歸屬
在履行本合同中,甲方利用乙方提供的技術資料和工作條件完成的新的技術成果,屬于甲方所有,乙方利用甲方提供的技術資料和工作條件完成的新的技術成果,屬于乙方所有。(注:當事人還可以有其他不同的約定)
【律師提示】:此處可做列舉性說明,可避免今后在權利歸屬上出現(xiàn)異議,減輕雙方的舉證負擔。
第六條 甲方的違約責任
1.甲方未按照合同約定提供有關技術資料、數據、樣品和工作條件,影響工作質量和進度的,應當如數支付報酬。逾期 ____個月不提供約定的物質技術條件,乙方有權解除合同,甲方應當支付數額為報酬總額 %的違約金。
2.甲方遲延支付報酬,應當支付數額為報酬總額 _____%的違約金,逾期二個月不支付報酬或者違約金的,應當交還工作成果,補交報酬,支付數額為報酬總額____%的違約金。
3.甲方遲延接受工作成果的,應支付數額為報酬總額 _%的違約金和保管費。逾期____個月不領取工作成果的,乙方有權變賣、處理工作成果,從獲得的收益中扣除報酬、違約金和保管費后,剩余部分返還甲方,所獲得的收益不足抵償報酬、違約金和保管費的,有權請求甲方賠償損失。
第七條 乙方的違約責任
1.擅自不履行合同,應當免收報酬并支付數額為報酬總額 _____%的違約金。
2.未按約定的期限完成工作的,應支付數額為報酬總額 的違約金。
3.未按質按量完成工作的,應當負責返工改進或如數補。如果給甲方造成損失的,應賠償損失。
4.在工作時間,發(fā)現(xiàn)對方提供的技術資料、數據、樣品、材料或工作條件等不符合合同規(guī)定,未按約定期限通知委托方,造成技術服務工作停滯、延誤或不能履行的,應酌減或免收報酬;
5.在工作期間,發(fā)現(xiàn)委托方提供的物品有受損的危險,未按約定期限通知委托方,應對由此造成的損失承擔責任。
6.違反合同約定、擅自將有關技術資料、數據、樣品或工作成果引用,發(fā)表或提供給第三人,應支付數額為報酬總額 %的違約金。
7.對甲方交付的樣品,材料及技術資料保管不善,造成滅失、短少、變質、污染或者損壞的,應賠償損失。
(注:技術服務合同的標的短期難以發(fā)現(xiàn)缺陷的,當事人可以在合同中約定保證期,在保證期內發(fā)現(xiàn)服務質量缺陷的,服務方應當負責返工或者采取補救措施。但因委托方使用。保管不當引起的問題除外。)
第八條 "不可抗力、免責條款":
由于不可抗力事件,致使一方在履行其在本合同項下的義務過程中遇到障礙或延誤,不能按規(guī)定的條款全部或部分履行其義務的,不應視為違反本合同。本合同所指不可抗力,實質不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第九條 驗收標準和方法
1.驗收標準:本合同約定的各項技術指標;
2.驗收方法:由甲方組織有關同行業(yè)專業(yè)技術人員驗收,寫出驗收報告;
3.驗收費用由 方負擔。
【律師提示】:_技術指標非常重要,在本合同中應明確、具體化。
第九條 有關名詞和術語的解釋
1. 。
2. 。
3. 。
第十條 合同爭議的解決辦法
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 種方式解決:__________
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院起訴。
第十一條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為 ____年,自 ____年____月____日至 ____年____月____日。
2.本合同正本一式 份,雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
以下無正文。
甲方(蓋章):__________ 乙方(蓋章):__________
授權代表(簽字):__________ 授權代表(簽字):__________
簽訂地點:__________ 簽訂地點:__________
________年____月____日 ________年____月____日
委托合同書(篇2)
餐飲業(yè)委托合同書,是為了規(guī)范餐飲業(yè)中的合作關系而制定的一種契約。餐飲業(yè)涉及的范圍廣泛,從餐廳、酒吧、咖啡店到婚宴、公務接待等場合,都需要與眾多的供應商、服務商、顧客等相互合作。而餐飲業(yè)委托合同書則是在這種合作關系中起到規(guī)范作用的文書。
餐飲業(yè)委托合同書的內容包括兩個主要部分,一個是委托人和受托人之間的關系,另一個是與餐飲業(yè)務相關的具體內容。在委托人和受托人之間的關系方面,主要包括協(xié)議簽署雙方的身份、義務和責任等方面。在具體內容方面,則包括服務項目的范圍、價格、時間、質量標準等方面。
委托人和受托人之間的合作關系一般有兩種形式,一種是以合同的形式簽署,另一種是以授權函的形式授權受托人代為辦理。不管是哪一種形式,合同都應該是全面且具體的。雙方在簽署合同前,應該清楚地了解所需合作的內容、時間、費用等方面的詳細信息。同時,要明確各自的權利和義務,以便在合同期間能夠相互信任合作。
提供餐飲業(yè)務的具體內容,是合同中重點涉及的部分之一。無論餐廳、酒吧、咖啡店,或者是婚宴、公務接待等場合,雙方需要就具體的服務范圍、標準、價格等方面達成一致。此外,還需要明確一些特別條款,例如是否可以調整價格、延期等特殊情況下的處理方式等。
另外,在餐飲業(yè)委托合同書中,還需重點關注食品安全方面的問題。餐飲行業(yè)本身就是一個極易出現(xiàn)食品安全問題的行業(yè),因此針對這一點,委托合同書中就要有相關的條款,確保食品安全的同時,還要明確各自的責任和義務。例如,《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,食品生產者、經營者應當對向消費者提供的食品的安全負責,因此,餐飲業(yè)委托合同書中要詳細說明供應商和承辦方的食品安全責任和義務。
總之,餐飲業(yè)委托合同書是一份不可或缺的重要文書,為餐飲業(yè)中的合作關系提供了全面、具體和生動的規(guī)范。各方合作前,應該認真審核合同條款,避免出現(xiàn)糾紛。作為餐飲業(yè)的從業(yè)者,我們應該重視起草和執(zhí)行合同,更好地促進行業(yè)的健康發(fā)展。
委托合同書(篇3)
引導語:知識產權合同包括著作權合同、專利權合同,商標權合同等,其系指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止知識產權權利義務關系的協(xié)議,性質上屬于民事合同。今天,小編為大家整理了關于專利申請委托合同范本,歡迎閱讀與參考!
專利申請委托合同書
一、委托事項:
發(fā)明創(chuàng)造名稱:
□發(fā)明 □實用新型 □外觀設計
二、本所工作人員在申請公布或公布前有保密義務。
三、委托人通信地址若有變更,請立即通知代理人,以防失去聯(lián)系。
四、本協(xié)議書自簽字并交納代理費和代收款后生效;本協(xié)議自專利授權之日起終止。受權后的各項事務由委托人自理。
委托人:(簽章) 委托人:××××專利事務所
聯(lián)系人: 代理人:
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
年 月 日 年 月 日
費 用
1.申請代理費 元,實審代理費 元,申請代理加急費: 元,其它費用 元。
2.代收款項:
實用新型申請費□ 元 發(fā)明申請費□ 元
外觀設計申請費□ 元 實質審查費□ 元
公布費 □ 元
3.代理費、代收費合計: 元
4.交款方式和期限:
現(xiàn)金 元
支票 元
日期: 年 月 日
備注:
委托合同書(篇4)
甲方名稱:____________ 乙方名稱:____________
公司地址:____________ 工作地址:____________
聯(lián)系電話:____________ 聯(lián)系電話:____________
為了保證甲、乙雙方能夠合作愉快,以及提高雙方的工作效率,本著精誠合作、互惠互利的原則,甲乙雙方結為戰(zhàn)略合作伙伴,特簽定以下合作協(xié)議:
廣告牌設置地點:規(guī)定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置。
一、甲方可將乙方在組織結構上編制為其企劃設計部,在配合甲方工作中,乙方均以甲方劃設計部或企劃顧問的名義參與工作。
按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若于甲方指定期限內未能完全拆除。
二、乙方所有成員均可為甲方工作,但具體可由乙方按照需要自行調配,正常工作地點目前僅限_____內環(huán)線以內企事業(yè)單位。
如甲方廣告發(fā)布手續(xù)不齊或廣告發(fā)布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
三、乙方負責甲方企業(yè)形象廣告和產品形象廣告的設計工作,保證及時完成甲方委托的設計事務,并保證其設計質量達到甲方的要求,乙方積極主動維護甲方公司的品牌形象推廣工作。
甲乙雙方根據《廣告法》及《廣告管理條例》及國家有關規(guī)定,就廣告牌租賃發(fā)布廣告事項。
四、甲方給乙方設計的工作量為:每月最多不超過個標準p(1頁純平面圖為1個標準p,特殊性質設計不在此例,比如標志設計)。如果超出最多工作量,所超出的量費用按實另計。
甲方租賃乙方廣告牌及廣告位置期間,甲方有權決定廣告發(fā)布內容,但必須保證其真實性、合法性。
五、甲乙雙方的費用按月現(xiàn)金結算。每月月終日內,即每月日前甲方必須結算上月費用給乙方,結算元人民幣/月。但在簽定此合同之時甲方須向乙方支付1000元費用做為預付金,合同終止時退還甲方。
在合同執(zhí)行期間,此廣告位如因非雙方責任無法履行時,乙方應在該廣告停發(fā)后三日內書面形式通知甲方,余款退還甲方,合同終止;
六、雙方結算的費用僅為設計服務費用,不包括以上合作所產生稅費。如甲方有乙方此合同工作范圍之外其他項目與乙方合作,雙方可另行簽定單項合作協(xié)議。乙方保證以最優(yōu)的價格服務甲方。
乙方保證對本次合同中約定的廣告位置具有完全的廣告發(fā)布權或經營權,如因該廣告位使用權產生的一切糾紛。
七、若因乙方原因其設計不符合甲方要求,則甲方有權終止雙方的合作,費用按月周期內平均每天的費用_______(元/天)進行結算。
甲方保證設計的廣告內容或設計稿的合法性,若因甲方要求設計的廣告內容侵犯其他第三方權利的,乙方有權拒絕甲方不合理要求,關于甲方要求的設計廣告內容。
乙方為甲方設計的作品,在甲方付清相應服務費用后,其知識產權即屬于甲方,乙方不得擅自將其轉讓甲方之外任何第三方作為商業(yè)用途。但乙方保留用于參展、評選的權利。
不可抗拒的因素指無法預見的且超出乙方合理控制的事件,比如自然災害、戰(zhàn)爭、或類似戰(zhàn)爭狀態(tài)及政府干預行為(如市政建設、城市規(guī)劃調整、市政動遷、發(fā)布公益廣告等特殊情況)等。遇不可抗拒的因素,導致合同不能履行,合同終止,雙方互不承擔違約責任。廣告費用按照實際上刊天數計算多退少補。
九、乙方有權拒絕甲方委派的非甲方公司的廣告設計事務。
十、單次合作周期最短不少于三個月,最長不超過十二個月。
此次合作的期限為:________年____月____日到________年____月____日。
十一、雙方因不可抗拒力(如地震、臺風、戰(zhàn)爭)而使本協(xié)義終止,不在違約范圍內。
十二、未盡事宜,雙方另行友好協(xié)商解決
本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力
甲方:____________ 乙方:____________
代表:____________ 代表:____________
簽章:____________ 簽章:____________
日期:____________ 日期:____________
委托合同書(篇5)
編號: 日期:
委托方(甲方): 受托方(乙方): 天 津之 家
甲方自愿將房屋委托乙方代為租賃及相關服務、具體內容如下:
一、乙方有義務對甲方的委托房屋及相關的資信嚴格保密、
二、房屋信息 房屋名稱 坐落地址
靠近什么路或主要建筑: 附近有何交通:
1、房齡: 年; 房間數量: 衛(wèi)生間數量: 總建筑面積: 平米;房屋朝向:_____
總層數:_____;電梯 裝修情況:高檔 一般 簡單 地面:
2、電器: 新 一般 包括:
家具: 新 一般 包括:
對講門鈴 保安 有線電視 衛(wèi)星電視 兒童游樂場 停車場 會所 :
3、天然氣 暖氣 采暖費: 元 /年; 物業(yè)費: 元/月;
; 月租金((提供家電)
三、甲乙雙方商定的委托期:
以房屋租出為準、簽訂委托時,甲方需向乙方出示該房屋的合法有效產權憑證、房主本人的身份證等正本、由代理人簽訂本委托書,應出示代理人身份證原件和房屋產權人的書面授權書、該授權書是本委托書不可分割的一部分、
四、甲方責任:
甲方承諾”房屋信息”中登記情況和如下條件屬實,如有不實造成一切糾紛及損失由甲方負責:
損壞,符合環(huán)保要求、
該房屋如系共有財產,共有人需全部簽字、
五、乙方責任:
介紹房屋并將信息及時反饋給甲方、
代表房東與客戶協(xié)商合同條款并安排簽約、
六 、服務費及支付
,甲方一次性支付租房合同總金額的
款規(guī)定支付乙方服務費、
但如系房客原因,乙方可協(xié)助甲方向房客追究違約責任、
七、簽訂此委托書,不影響房主本人的出租權、
委托方(甲方) 受托方(乙方)
身份證號:
產權人姓名:
地址:
電話:
YJS21.cOm更多幼師資料小編推薦
裝修委托合同經典
俗話說,磨刀不誤砍柴工。在平日里的學習中,幼兒園教師時常會提前準備好有用的資料。資料可以指人事物的相關多類信息、情報。參考資料可以促進我們的學習工作效率的提升。你知不知道我們常見的幼師資料有哪些呢?為了讓你在使用時更加簡單方便,下面是小編整理的“裝修委托合同經典”,供您參考,并請收藏本頁!
裝修委托合同【篇1】
發(fā)包方(簡稱甲方):____________
承包方(簡稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《連云港市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(20XX)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則。
乙方完成初步設計方案后,甲方至乙方處看圖,與設計師經過溝通同意,由雙方簽字確認。乙方在 年 月 日至 年 月 日,共 天完成全套裝潢設計圖及施工圖紙,甲方到乙方處取圖,并約定設計交底日期,此時甲方支付乙方 設計費,計人民幣(大寫) 元。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住房。乙方為本市經工商行政管理機關登記核準的裝飾企業(yè)。
2.裝飾施工地點:_________________________________
3.住房結構:________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):__________________
7.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,責任由甲方承擔。
全套圖紙完成后,甲方如有更改意見,再與乙方設計師溝通。乙方根據協(xié)商方案,繪制更改圖紙,由雙方簽字確認,施工過程中設計師應至少有四次去現(xiàn)場放樣及指導施工,以達到設計效果,
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30 –20XX《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《連云港市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(20XX)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則。
2.本工程由________方設計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果。
本工程執(zhí)行DBJ08 62 97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30 20XX《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
6.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。
乙方交付經甲方同意確認后整套設計圖紙時,甲方一次性付清設計費余額;如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙,甲方需付相應設計費。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時
本合同所設計的圖紙的版權為甲方擁有;只供乙方作為本合同指定的地點施工專用。若乙方有本合同施工以外的其它用途,應征得甲方同意。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。屬甲方責任感。
本合同為雙方同意簽訂,雙方不得以其他文件提出對合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項經雙方協(xié)商無效時,不得影響其它條款的實施。
五、關于工程價款及結算的約定
1.工程款付款方式按下列方式支付: 付款時間 付款百分比 金 額
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定后開工前二至五天 支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)增加工程項目款支付方式,當 簽訂項目變更表時候,一次性支付增加工程項目價格100%。如因甲方付款而造成停工或未能施工,工期順延,所有責任由甲方承擔
雙方就本合同約定的條款有所爭議時,經雙方同意可請______市室內裝飾協(xié)會調解,該調解結果為最終解決方式。
2、工程保修期兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前________天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對
質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,工程竣工驗收合格后。
(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
(2)指派__________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方。
受托方承諾按照本協(xié)議附件一的《裝修設計平面示意圖》及附件二的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、設備標準達不到本協(xié)議附件一及附件二規(guī)定的標準,委托方有權要求受托方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價0.5倍給予補償。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修委托合同【篇2】
發(fā) 包 方(甲方)
承 包 方(乙方)
合同編號, 日期, 年 月 日
委托方 (甲方),
承接方 (乙方),
工程項目,裝飾工程、設計、施工、安裝。
依照中華人民共和國民法典及有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就委托方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜。特擬定本合同(包括合同附件和補充協(xié)議)以便共同遵守。如下,
第一條,工程概況
1、工程名稱,
2、工程地址,
3、工程內容與做法(祥見施工圖紙、預算書、增減項目等)
4、工程施工安裝內容以雙方簽認的工程及報價單項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單為依據。按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協(xié)商單價簽認后生效。
5、工程委托方式,雙方商定采取下列第 種方式。
(1)承接施工、包料(承接方提供裝飾祥盡預算書、材料明細表)
(2)承接施工、部分包料;委托方提供部分主材(燈具、潔具、五金配件、地磚、大
理石、櫥柜、瓷片、窗簾等)
6、工期約定,
1.雙方商定本工程( )個工作日竣工,乙方按時、按質、按量完成全部施 工及安裝項目。即自 年 月 日起。
2.工期以物業(yè)批準施工日期之日為計。節(jié)假日或物業(yè)特殊規(guī)定不允許施工,不計 入工期。
3.如因甲方延誤主材入場或特殊設計變更等認為因素耽誤工期,不計入工期。
第二條,工程價款
一、工程預算總造價(金額大寫) 分 (¥ 元)。
祥見本合同附件裝飾工程預算書。
工程量的增減價款,按實際工程量增減。(新增工程項目,需先設計并報價。雙方簽字后方可實施。如不需設計項目,參照預算書項目清單或由業(yè)務部門重新報價)。
第三條,質量要求
一、工程使用主要的材料的品種、規(guī)格、型號、名稱經雙方認可。
二、工程施工驗收,由甲、乙雙方現(xiàn)場驗收。
三、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方確認增加的費用并另簽定補
充合同及預算書。
四、甲方對施工過程中的質量有檢查和監(jiān)督的權利與義務。乙方對甲方提出的意見,應
進行整改。
第四條、材料供應
一、凡由甲方自購的材料、設備等因產品質量問題造成損失,乙方不負責經濟賠償;如
因乙方施工安裝不當造成損失,由乙方負責賠償。
二、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,應禁止使用,如已使用,對工程造成的
損失由乙方負責。
三、甲方負責采購供應的材料、設備應該是符合設計要求的合格產品,并應在該工程項
目施工前三天運至工地現(xiàn)場。如延期到達,工期順延。
第五條、付款方式
一、合同一經簽定,甲方五天內支付乙方部分工程預備款。金額為雙方認可的預算書上
確定的工程款 %即為(¥ 元)。確保乙方及時入場施工。
二、工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進場時,甲方三天內預付乙方工程款即雙方簽認的預算書中工程款總額的 %即為(¥ 元)。
三、施工及安裝竣工驗收合格后,甲方需在兩個月內支付剩余工程款總額的 %即為(¥ 元)。
四、 甲方付清工程款后,乙方與甲方辦理移交并發(fā)放裝飾工程保修卡。
五、 甲方工程款必需交給乙方指定貨委托收款人員(見乙方委托書)。否則,造成損失由甲方負責全部責任。
六、 乙方在全面履行合同的前提下,甲方在應付款日期不付款(包括增加項目工程款)是違約行為。乙方有權停止施工,造成影響由甲方,驗收合格未結清工程款時,不得交付使用,甲方在未結算前調換房鎖,視為驗收合格。同意與乙方結算并付全部工程款。
第六條、工程工期
一、如果因甲方或自然災害而造成質量問題,工期延誤由甲方承擔責任。如果因乙方原
因而延誤工期責任由乙方自負(具體可以在補充協(xié)議中進行說明)。
二、因甲方自行挑選的材料、設備質量不合格而影響工程質量并造成工程延期的,其返
工費由甲方承擔,工期順延。因乙方材料及施工原因造成質量事故,其返工及材料
費用由乙方承擔,工期不變。
三、在施工中,因工程質量問題,雙方意見不一造成停工,均按延遲工期論處, 雙方
可以友好協(xié)商或主動要求有關部門調節(jié)或仲裁部門協(xié)調處理,盡快解決糾紛,以繼
續(xù)施工。
四、甲方提出變更設計,停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工
變更、增減原因、工程部位、時間、材料等。乙方根據甲方變更要求三天內向乙方
提出變更所采取的措施、增減的造價。
五、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改設計方案和施工內容而延誤
工期的均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,工期順延。如因乙方是原因,造成返
工,由乙方承擔責任,工期不變。
六、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問
題和延誤工期,甲方自負責任,并負責材料及人工費用。
第七條,工程驗收
一、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,甲乙雙方組織進
行竣工驗收,驗收合格后,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
二、隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,核實工程量。甲方接到通知后兩
天內部按時驗收,乙方可自檢隱蔽工程,并如實填寫隱蔽工程記錄和實際工程量記
錄,甲方應予承認。
三、乙方通知甲方進行工序驗收或竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收。甲方自行搬
進入住,視為承認工程的竣工日期。
第八條,其他事項
一、甲方
1、須提供物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交
底。以便乙方使用。
2、開工前,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的
房屋中滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承
擔費用。
3、如確實需要拆,改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并
承擔有關費用。
4、向乙方提供施工所需水、電燈設施。
5、協(xié)助乙方辦理施工申請、審批燈手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處報批時規(guī)定由甲方應
付的費用。
6、甲方可派人員參與或監(jiān)督施工。
7、及時履行乙方的其他協(xié)助義務。
二、乙方
1、指派(姓名) 楊彬 為乙方駐工地工程監(jiān)理,負責合同履行,并按合同要求組
織施工,保質保量按期完成任務。
2、佩證上崗,文明施工,負責施工現(xiàn)場的安全、防火,以及防止因施工造成的管道堵
塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快負責修
復或賠償。
3、在裝潢事故范圍內承擔保修責任(免費保修),由于甲方使用不當二造成損壞和不可
抗拒的災害,不在保修范圍。保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起,保修時間為
二年。超過二年后,乙方繼續(xù)提供服務,但收取工本費用。(隱蔽工程正常保修五年)
4、甲方需乙方進行維修時,必須出示保修卡和結算單,否則,乙方可以拒絕維修。
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護。
6、施工期間出現(xiàn)的人員安全事故由乙方負責,同時期間的住宿、餐飲等相關費用由乙 方負責。
第九條,違約責任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同(或違約)方,應按合同金額的5%作
為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方的實際損失超過違約金的,應進行補
償。
2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、
誤工所造成的損失,如甲方不按合同是約定付工程款,乙方有權停工,造成損失由
甲方自付,并賠償乙方誤工費。
3、由于乙方原因,逾期竣工,甲方可以要求乙方在保證質量的前提下盡快完工,甚至
可以追究誤期竣工損失(每誤期1天賠償100元)。
4、甲乙雙方簽定合同后,未經乙方部門經理、總經理批示,甲方原則上不得隨意減少
報價單項目,否則乙方應追加該項目實際金額的10%作為違約金,并不享有公司的
特殊優(yōu)惠。
5、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,并視為
甲方已實際驗收。
6、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠
償對方因此造成的經濟損失。
第十一條,
雙方簽認的裝飾工程預算書、施工圖和經雙方協(xié)商達成一致的其他具體協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等效力。
第十二條,爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,1.雙方應協(xié)商解
決;2.向本市室內裝飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。(投訴熱線,0775-8230555);3.
依法向人民法院起訴。
2、因自然氣候等不可抗拒因素或不屬于甲乙雙方確定施工范圍內造成損失,甲、乙雙
方各自承擔損失。
3、如不愿意通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調協(xié)解決不成時,可以按照本合同約定向本市仲
裁委員會申請仲裁法院判決。
第十三條,合同的變更和終止
一、合同和合同附件由雙方蓋章簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
本合同(包括合同附件)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章), 乙方(簽章),
法定代理人, 法定代理人,
代理人, 代理人,
單位地址, 單位地址,
電話, 電話,
傳真, 傳真,
年 月 日 年 月 日
附件,
一、裝飾工程預算書,
二、補充協(xié)議,
除以上內容外,其他任何口頭承諾不作為施工和結算的依據。
甲方(蓋章), 乙方,廣西博白縣鼎華文化傳媒有限公司(簽字),
代表(簽字),
年 月 日 年 月 日
附表,
1、 施工變更申請書(表一)此表可復印。
類 別水泥工程( )水工程( ) 電工程( )
木工工程( )油漆工程( )其他( )備注,
1、請在括弧中打();
2、如因業(yè)主變更,由業(yè)主填寫;如因公司要求變更由監(jiān)理填寫;
3、施工變更造成預算調整應由業(yè)務部重新預算確認后進行施工。
甲方簽字, 乙方簽字, 乙方簽字,
(監(jiān)理) (工程負責人)
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2、 項目增減申請書(表二)此表可復印。
類 別水泥工程( )水工程( ) 電工程( )
木工工程( )油漆工程( )其他( )備注,
1、請在括弧中打();
2、如因業(yè)主變更,由業(yè)主填寫;如因公司要求變更由監(jiān)理填寫;
3、施工變更造成預算調整應由業(yè)務部重新預算確認后進行施工。
甲方簽字, 乙方簽字, 乙方簽字,
(監(jiān)理) (工程負責人)
年 月 日 年 月 日 年 月 日
裝修委托合同【篇3】
依照《中華人民共和國經濟合同法》,根據本項目的建筑特點和工程整體造價,結合當地的消費水平以及甲方的設計要求及投資情況,甲方委托乙方就項目進行室內外裝飾工程設計。經過雙方友好協(xié)商,達成下列協(xié)議條款:
第三條工程項目規(guī)模:
第七條項目室內裝飾工程效果圖:包含走廊、男浴區(qū)、女浴區(qū)、健身區(qū)、等部位效果圖。
第八條項目室內裝飾工程施工圖:包含平面、頂面、立面、剖面圖、裝飾節(jié)點詳圖。
甲方提供項目對應的原始平面圖,乙方依據約定時間按時提供設計范圍內的平面設計圖。
第十條效果圖設計階段:乙方提供設計范圍內走廊、男浴區(qū)、女浴區(qū)、健身區(qū)、等部位效果圖。
第十一條施工圖階段:乙方提供效果圖設計方案,經甲方審核認可后,乙方進行全部施工圖紙設計,即設計范圍內相關的面平、立面、頂面、剖面圖,包括細部大樣圖。施工圖紙A2A3。
第十三條項目平面流程設計自簽訂合同之日起日完成。
第十五條施工圖設計:項目平面流程設計定稿后日,根據施工進度,分階段完成。
第十七條付款辦法:
本合同簽訂之日起三日內,甲方向乙方支付總設計費的百分之三十,暨萬元人民幣。平面流程設計、效果圖完成交付甲方,甲方支付乙方總設計費的百分之五十,暨元人民幣。施工圖設計完成,立面、頂面圖完成,細部大樣圖完交付甲方,甲方支付乙方總設計費的百分之二十,暨萬元人民幣。
(一)甲方應及時向乙方提交相關原始資料及文件,須以書面形式說明設計要求,并對其完整性、正確性、及時性負責。
(二)甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或對提交資料有較大修改,須及時提前征得乙方同意,因修改設計造成乙方設計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充合同、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(三)合同履行期間,甲方單方提出解除合同的,乙方未開始設計工作不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
(四)甲方應按本合同第二條規(guī)定的金額和時間向乙方支付設計費用,每逾期支付一天,應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通知甲方。甲方上級對設計文件不審批或本合同項目停緩建,甲方均應支付應付的設計費。
(五)甲方要求乙方比合同規(guī)定時間提前提交設計文件時,甲方應支付趕工費。
(六)甲方應為乙方派往現(xiàn)場的工作人員提供工作生活及交通等方便條件。
(七)甲方應保護乙方的設計版權,未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計文件不得復制或向第三方轉讓或用于本合同外項目,如發(fā)生以上情況,乙方有權索賠。
(八)甲方接到乙方提交的方案設計后應及時在7天內審核并書面答復乙方。否則乙方可視甲方已經同意。
(一)乙方必須根據本合同規(guī)定,按時、按質、按量向甲方提供設計圖紙文件。由于乙方自身原因,延誤了按本合同規(guī)定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分只二。
(二)乙方負責設計交底和輔助解決施工技術問題。在不影響工程總造價和設計周期的情況下,乙方應盡量滿足甲方對設計提出的修改要求。如遇重大問題,雙方協(xié)商解決。
(三)在施工過程中,如原設計與施工發(fā)生矛盾或出現(xiàn)無法實現(xiàn)原設計的情形,乙方須在征得甲方同意后,重新提供合理設計方案。
(四)乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費機額相等。
(五)合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應全額返還首付設計費,還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
(六)乙方交付設計文件后,應參加有關部門的設計審查會議及根據審查結論負責不超出原定計劃任務書范圍內的必要調整補充。
(七)乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權索賠。
(八)乙方向甲方提供詳細的項目資料圖紙,并以書面形式說明設計要求。
第二十九條本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行和爭議的解決,均受中華人民共和國法律的管轄。
第三十條凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的`一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決,雙方可按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;雙方均可向各方本地人民法院提起訴訟。雙方均可向本地人民法院起訴,訴訟費由敗訴方負擔。
第三十一條在仲裁期間,除有爭議的事項外,雙方應繼續(xù)履行本合同規(guī)定的其他條款。
第三十二條甲方要求乙方派專人長期駐現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同或施工委托管理合同。
第三十三條乙方為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由甲方自費向有關出版部門購買。
第三十四條本合同項目中,裝飾材料、設備的加工定貨,甲方需要乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
第三十五條本合同及合同附件經雙方蓋章,并且雙方法人代表或授權代表簽署后,立即生效。設計圖紙經雙方蓋章確定生效。
第三十六條本合同由甲、乙雙方蓋章簽字后立即生效。設計工作完成,工程竣工驗收合格并結清設計費后,本合同失效。
第三十七條本合同(包括合同附件、補充合同)一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
裝修委托合同【篇4】
甲方(委托方):
簽約時間:
乙方(施工方):
簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則。
工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。
2、裝飾施工地點: 區(qū) 路(小區(qū)) 幢號(單元)室。
3、住戶結構: 室 廳 結構,建筑面積 平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》
5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包) 。
6、本工程由 設計。
7、工期:工程期限 天,從 年月 日開工,至 年月 日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫) 元(其中:設計費元,管理費 (%),稅金(%)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程價款另計。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。屬甲方責任。
2、合同簽訂兩日內,甲方支付總價款的60%,計元。工期至木工全部收口油漆工進場前,甲方支付總價款的35%,計
甲方應在開工前,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
元。工程竣工驗收合格后兩日內,甲方支付總價款的5%,計元。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1、甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準。
2、甲方應在開工前 天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的。
甲方簽字:乙方簽字:
日期:
裝修委托合同【篇5】
2022裝修委托合同通用版是網為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內容可閱讀參考學習。裝修委托合同通用版能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內容下載可根據需要自行編輯修改,相關內容可進行關鍵字搜索。
2022裝修委托合同通用版正文內容
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行室內裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:
2. 規(guī)格:(詳見施工圖紙)。
3. 施工內容:(詳見工程預算表)。
4. 委托方式:
5. 工期:本工程自日開工,于____日竣工。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件《設計方案預算表》。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本工程材料表。
2.工程驗收標準,已施工圖為標致,施工質量達到發(fā)包方滿意程度,并交付業(yè)主。
第四條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付工程總款的35%,以供乙方購買材料,及前期工地開銷款;當木工工期進度過半,甲方應
第二次付工程總款的30%。當油漆工施工開始,甲方應
第三次付工程總款的30%。剩余5%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3. 施工過程中,發(fā)包方變換使用材料超出原預算規(guī)定的等級標準時,差額部份由發(fā)包方承擔。
4.此合同不包括稅金,如需發(fā)票需另繳稅金。
第五條:合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2. 本合同(包括合同附件)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
裝修委托合同【篇6】
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行室內裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:
2. 規(guī)格:(詳見施工圖紙)。
3. 施工內容:(詳見工程預算表)。
4. 委托方式:
5. 工期:本工程自日開工,于 日竣工。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件《設計方案預算表》。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本工程材料表。
2.工程驗收標準,已施工圖為標致,施工質量達到發(fā)包方滿意程度,并交付業(yè)主。
第四條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付工程總款的35%,以供乙方購買材料,及前期工地開銷款;當木工工期進度過半,當油漆工施工開始,甲方應第三次付工程總款的30%。
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行室內裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
合同經簽訂,甲方即應付工程總款的35%,以供乙方購買材料,及前期工地開銷款;當木工工期進度過半,當油漆工施工開始,甲方應第三次付工程總款的30%。
3. 施工過程中,發(fā)包方變換使用材料超出原預算規(guī)定的等級標準時,差額部份由發(fā)包方承擔。
4.此合同不包括稅金,如需發(fā)票需另繳稅金。
第五條:合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2. 本合同(包括合同附件)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
其他說明:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修委托合同【篇7】
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《連云港市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲方裝飾住房系合法居住房。乙方為本市經工商行政管理機關登記核準的裝飾企業(yè)。
2.裝飾施工地點:_________________________________
3.住房結構:________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。
5.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):__________________
7.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期 ________天。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30 – 《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任感,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定后開工前二至五天 支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)增加工程項目款支付方式,當 簽訂項目變更表時候,一次性支付增加工程項目價格100% 。如因甲方付款而造成停工或未能施工,工期順延,所有責任由甲方承擔
2、工程保修期兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前________天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對
(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
(2)指派__________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修委托合同【篇8】
甲方(委托方):______________
身份證號:__________________
地址:______________________
電話:______________________
乙方(受托方):______________
身份證號:__________________
地址:______________________
電話:______________________
經甲乙友好協(xié)商,甲方委托乙方進行裝修設計工作,達成如下協(xié)議:
一、設計項目概況
1、裝修設計項目地點:_______________。
2、房屋建筑物類別:________________。
3、房型:__________________________。
4、建筑面積合計_____平方米,使用面積____平方米。
二、委托設計期限
委托設計期限為_____個月,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日至。
三、裝修設計要求:________________________________________。
四、總設計費用:使用面積____平方米,單價____元/平方米,總計人民幣_____萬元。設計費付款方式:
1、簽約時,付總設計費的_____%作為預付款,即人民幣_____萬元。
2、交施工圖時,付總設計費的_____%,即人民幣_____萬元。
3、工程竣工驗收后_____日內付總設計費的_____%,,即人民幣_____萬元。
以上每項款目都應以__________的方式一次付清。
若施工設計圖已完成,而工程非因設計原因未能進行時,則甲方應繼續(xù)按第2、3項付款。
五、乙方應進行現(xiàn)場勘測,并根據甲方提供資料辦理下列事宜:
1、提出設計方案圖(平面、立面、透視效果圖)。
2、編制初步設計文件。
3、在設計方案確定后,繪制施工圖,并建議其所需購置的室內裝飾用品、材料等。
4、編制工程概算及施工說明書。
5、與施工單位負責人商討工程中的問題。
6、供給工程需要的詳圖。
7、監(jiān)督指導工程施工。
8、施工時,解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。
六、乙方提出的設計方案必須經甲方審核,參照甲方意見進行修改,以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎上達到雙方滿意。
七、甲方有特殊情況,必須終止設計的進行,應書面通知乙方,甲方應付乙方接到通知時已完成部分設計的費用。
八、乙方為本合同所設計的圖紙保有版權,只供作為本合同書指定地點施工或宣傳專用,若乙方有本合同施工以外其它用途,應預先征得甲方同意。
九、除有第七條的情況發(fā)生外,甲方不得另行委托他人設計,否則乙方可通知甲方解除委托合同,沒收已收的設計費用,甲方向乙方賠償毀約的費用。
裝修委托合同【篇9】
經甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方提出委托設計邀請及乙方提供相關服務事宜簽訂以下條款:
1.甲方在簽定協(xié)議前認真閱讀并認可乙方的《收費標準及服務條款》。
2.甲方向乙方提供有關設計信息材質要求,色彩要求,布局要求,造價要求。
3.甲方負責為乙方提供現(xiàn)場勘測的必要條件,并協(xié)調乙方測量工作。甲方負責提供房屋相關的原始電路,水路圖紙以及所在物業(yè)的相關管理規(guī)定。
4.甲方有權參與設計過程的監(jiān)督,積極配合回答乙方在設計過程中的疑問。
5.甲方未通知乙方擅自對設計內容,材料,尺寸進行修改或更換,造成的后果由甲方負責。
1.乙方接受甲方的邀請,積極配合并為甲方認真提供設計服務。
2.乙方要嚴格按照甲方要求進行體貼設計,并遵守物業(yè)相關的管理規(guī)定。
3.乙方繪制的圖紙必須訂裝成冊,圖面清晰,數據詳細,嚴格執(zhí)行圖紙規(guī)范。
4.乙方圖紙繪制完畢經甲方許可方可采用,施工過程中乙方有責任對設計內容進行監(jiān)理。
5.乙方未經甲方許可不得對設計內容進行修改。
三、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決;如不能協(xié)商解決,交由有關部門仲裁解決。
四、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________ _________年____月____日_________年____月____日附件:設計收費標準及服務條款
裝修委托合同【篇10】
甲方:
乙方:
一、施工裝修期限:從 年 月 日至 年 月 日。
二、裝修范圍:
室內:
室外:
三、裝修預結算
1、按第二項裝修范圍室內項目
2、室外項目
3、結算按實際完成量為準,含管理費在內總體不超過人民幣萬元.
4、乙方受甲方委托代購買的項目,按實際采購總額向甲方報賬。
四、支付方式
所有裝修費用由乙方先行墊付,工程標準按甲方的要求進行施工,待工程全面完成后,乙方向甲方提供實際工程結算明細單,甲方在接到乙方明細結算單一個月內完成審核,審核無誤后,一周內向乙方支付總工程額的85%,在甲方入住起半年內將剩余工程款支付給乙方。
五、安全責任
本屋裝修期間,工人日常工作由乙方負責,做到文明施工,安全生產,裝修期內安全責任由乙方完全承擔,與甲方無關。
六、甲方責任
甲方應及時與乙方協(xié)商施工方案,協(xié)助乙方辦理各項審批手續(xù)。
七、乙方責任
乙方應在工期內保質、保量、安全生產,裝修期限內完成所有的'裝修項目,在保修期一年內免費提供優(yōu)質的維修、保養(yǎng)服務。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等的法律效力,雙方簽字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托經營合同
以下是編輯為您整理的“委托經營合同”相關內容,相信自己這篇文章會使您更加自信。為了不被每天都在變化的世界淘汰,有不少人在工作中要經常接觸到合同。合同在整體上能夠實現(xiàn)當事人的交易目的。
委托經營合同 篇1
甲方(委托方):
乙方(受托方):
鑒于甲乙雙方均具備的經營能力,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方在委托經營過程中的權利和義務,經友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方經營甲方所投資的項目的相關事宜達成如下協(xié)議:
一、委托經營事項
甲方同意將其位于XXXXXX項目的物業(yè)委托給乙方進行經營管理。乙方同意接受甲方的委托,并負責該物業(yè)的經營管理工作。
二、委托經營期限
本合同約定的委托經營期限為X年,自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
三、甲方的權利和義務
1. 甲方有權獲得乙方按約支付的收益。
2. 甲方應保證其物業(yè)符合相關法律法規(guī)規(guī)定的建設標準和質量要求。
3. 甲方應按約履行維修、保養(yǎng)等物業(yè)管理職責。
4. 甲方不得干涉乙方的正常經營管理活動。
四、乙方的權利和義務
1. 乙方有權自主經營該物業(yè),并按照約定向甲方支付收益。
2. 乙方應按約履行物業(yè)管理職責,保證物業(yè)的正常運營和保養(yǎng)。
3. 乙方應遵守相關法律法規(guī)和政策規(guī)定,保證物業(yè)的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面符合要求。
4. 乙方不得將物業(yè)轉租或轉讓給第三方。
五、收益分配與支付方式
1. 收益分配:甲方按照約定從乙方處獲得收益,具體數額根據物業(yè)的經營情況和甲乙雙方的約定確定。
2. 支付方式:乙方應按季度向甲方支付收益,具體支付方式由雙方協(xié)商確定。
六、違約責任
1. 若甲乙任何一方違反本合同的約定,均應承擔相應的違約責任。
2. 若因甲方原因導致乙方無法正常經營,乙方有權要求甲方賠償相應的損失。
3. 若因乙方原因導致物業(yè)無法正常運營,甲方有權要求乙方賠償相應的損失。
七、其他約定
1. 本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2. 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(委托方):______________(簽字)
乙方(受托方):______________(簽字)
日期:______________
委托經營合同 篇2
甲方: 法定地址: 法定代表人: 聯(lián)系電話: 傳真:
乙方:王輝 法定地址: 法定代表人:王輝 聯(lián)系電話: 傳真:
甲乙雙方本著平等協(xié)商的原則,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就“東方商廈”項目委托經營管理事宜,經友好協(xié)商,達成如下條款:
一、項目位于新將北路華山公園對面,項目總面積約平方米?!皷|方商廈”項目,若“東方商廈”名稱發(fā)生變化,不影響本合同執(zhí)行。甲方委托乙方對該項目進行商業(yè)經營管理,乙方愿意接受委托。二、項目實施原則:1、全程合作:從招商階段及后期的商業(yè)經營管理階段由乙方全程規(guī)劃和實施。 團隊組建以及管理:三、經營管理顧問的主要工作內容、合作期限和管理費用:(一)合作內容:招商階段由商業(yè)經營公司公司全程負責,包括市場調研,招商策略的制定、招商對象的選擇及招商執(zhí)行。開業(yè)最初的3個月為開業(yè)調整期階段,調整、修正各運營環(huán)節(jié)中的偏差,協(xié)調商戶,測算各項運營指標。乙方履行項目商業(yè)經營管理公司的各項經營管理職能,努力實現(xiàn)經甲、乙雙方共同確認的各項經營指標。乙方履行“制定公司發(fā)展計劃”并組織實施公司章程所賦予的職權(二)合作期限:雙方約定合作期限為3年,從年 月日(預計開業(yè)之日起計)至 年止。(三)人員配置:乙方根據項目體量設立公司組織架構包括但不限于:營運總經理、人事及培訓專員、招商負責人、營運負責人,甲乙雙方確認合作意向后7日內,乙方出各部門職能內容,以及負責當地招聘的各部門相關人員。擬定各公司薪資框架。(四)合作方式:開業(yè)前的合作方式:招商階段由甲方全程委托乙方,包括市場調研、招商策略的制定、招商對象的選擇及招商執(zhí)行,并且所有工作內容需有詳細的文字報表呈報甲方負責人,乙方嚴格按照擬定時間計劃完成招商相關工作任務,甲乙雙方確認合作意向后7日內,乙2、方根據甲方提供的工作計劃(附件一)出工作計劃內容。開業(yè)后乙方負責甲方完成商場五年營運測算
委托經營合同 篇3
甲方:
乙方:
為了結合雙方優(yōu)勢,共同致力于開創(chuàng)連鎖餐飲經營,甲乙雙方本著平等互利,共同發(fā)展,優(yōu)勢互補的原則,經友好協(xié)商,在合作意向上達成一致,結為合作伙伴,現(xiàn)就雙方合作的具體事宜及雙方的權力與義務達成如下合同:
第一、合作宗旨
共同開創(chuàng)連鎖餐飲經營事業(yè)
第二、合作經營項目和范圍
連鎖餐飲產品的研發(fā);連鎖餐廳的籌措、設立、經營、推廣、管理;
第三、合作期限
本合同生效時起至止,并僅限于雙方共同設立的前兩家實體餐廳
第四、合作方式
產品研發(fā)及連鎖餐廳籌措期間,乙方以委托顧問的方式為甲方提供餐廳食品的研發(fā)、連鎖餐廳的設立籌備等;甲乙雙方以合伙關系,共同經營管理連鎖餐廳第一間及第二間實體餐廳。
甲乙雙方根據產品研發(fā)和連鎖餐廳的設立進度分期分批進行投資。
具體如下:
1.設立第二家實體餐廳時:
甲方以現(xiàn)金方式出資,出資額為該實體店鋪投資額的90%.乙方以現(xiàn)金方式出資,出資額為該實體店鋪投資額的10%.各合伙人的出資,于實體店鋪設立前日內交齊,乙方若逾期不交或未交齊的,對第二家實體店鋪不享有合伙人權利,不能參與該實體店鋪之盈利分配。
3.合伙期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割,合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,至時予以返還。
第五、甲乙雙方的權利、義務
(一)甲方的權利、義務
1、產品研發(fā)及連鎖餐廳籌措期間:
①向乙方支付元月的研發(fā)經費,該經費包含產品研發(fā)過程中所產生的'所有費用,包括通訊費、車船費、材料費、廚具器具費等;
②向第三方購買相關餐飲核心產品之原料、配方,享有該產品配方之所有權,并有權不向乙方披露;
③組織餐飲產品研發(fā),享有該研發(fā)產品之所有權;
④連鎖餐廳之經營權、商標權、產品之所有權等為甲方享有;
⑤負責確定連鎖餐廳的品牌、定位、設計,并享有其所有權;
2、合伙期間各項決策由甲、乙雙方按照出資比例進行表決確定。
甲方為合伙負責人。
第六、保密條款:合同有效期內,雙方在合伙或合伙之外從對方獲得任何有價值的商業(yè)信息或技術信息應予以嚴格保密,未經對方書面同意不得向第三人披露或泄露,也不得擅自許可別人使用,違反本條將視為嚴重違約,應承擔相應的違約責任并賠償一切由此導致的經濟損失。
第七、糾紛的解決
第八、甲乙雙方如發(fā)生糾紛,應共同協(xié)商,本著有利于連鎖餐廳事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。
如協(xié)商不成,任何一方均可向東莞市人民法院起訴。
第九、本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商討論補充或修改。
補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十、本合同正本一式____份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同自訂立并報經工商行政管理機關批準之日起生效。
甲方:____________
乙方:____________
____年____月____日
委托經營合同 篇4
合同編號:_________________
委托方:_______________
訂立地點:__________________
受托方:_______________
訂立時間:_____年____月___日
第一條
委托方委托受托方經營除食鹽和純堿、燒堿工業(yè)用鹽以外的其他用事務。
第二條
受托方處理委托事務的權限與具體要求:受托方必須取得食鹽批發(fā)許可證。
第三條
委托期限____年____月____日至____年____月____日止。
第四條
受委托方不得把委托處理的事務轉給第三人處理。
第五條
受托方應履行的責任義務:
1、進貨渠道:_______________________________
2、銷售范圍:_______________________________
3、供應對象:
4、貨款結算:_______________________________
5、將委托事務處理情況向委托方書面報告。
第六條
委托方應履行的責任義務:
1、委托方應滿足受托方在品種和數量上的合法合理要求;
2、配貨方式:________________________________
3、交貨期:__________________________________
第七條
受托方將處理委托事務所取得的供應對象記錄轉交給委托方的時間、地點方式:____________
第八條
本合同續(xù)約或解除的條件:
委托期滿后由受托方提出書面要約,雙方協(xié)商一致后辦理續(xù)約手續(xù)。
受托方有下列情況之一者,委托方可隨時解除合同或不予續(xù)約,并書面通知受托方:
1、違反國家鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)定和價格政策;
2、不按合同規(guī)定的進貨渠道和銷售范圍經營;
3、年經營量不足00噸。
受托方提前一個月書面提出解除合同要求的,委托方應予接受。
所有要約、續(xù)約和解約書面文件,附《合同書》后。
第九條
違約責任:
1、受托方違反應履行的責任和義務,應承擔相應的違約責任;委托方可隨時終止其委托經營業(yè)務。
2、委托方違反應履行的責任和義務,應承擔相應的違約責任。
第十條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決:
1、提交上海仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十一條
特別事項:
如國家法規(guī)政策調整,或本市鹽業(yè)市場經營布局及管理需要,委托方可提前30天通知受托方解除本協(xié)議。
第十二條
本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國民法典》的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條
本委托經營書一式三份,委、受雙方及市鹽務管理局各執(zhí)一份。
委托方__________________
住所:______________________
法定代表人:__________
電話:______________________
開戶銀行:__________________
帳號:______________________
郵政編碼:__________________
受托方__________________
住所:______________________
法定代表人:___________
電話:______________________
開戶銀行:__________________
帳號:______________________
郵政編碼:__________________
委托經營合同 篇5
合同編號,________________
委托方, 訂立地點,
受托方, 訂立時間,年月日
第一條 委托方委托受托方經營除食鹽和純堿、燒堿工業(yè)用鹽以外的其他用事務。
第二條 受托方處理委托事務的權限與具體要求,受托方必須取得食鹽批發(fā)許可證。
第三條 委托期限___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止。
第四條 受委托方不得把委托處理的事務轉給第三人處理。
第五條 受托方應履行的責任義務,
1、進貨渠道,____________________________________________
2、銷售范圍,____________________________________________
3、供應對象,見附件
4、貨款結算,____________________________________________
5、將委托事務處理情況向委托方書面報告。
第六條 委托方應履行的責任義務,
1、委托方應滿足受托方在品種和數量上的合法合理要求,
2、配貨方式,____________________________________________
3、交貨期,______________________________________________
第七條 受托方將處理委托事務所取得的供應對象記錄轉交給委托方的時間、地點方式,____________________________________________
第八條 本合同續(xù)約或解除的條件,
委托期滿后由受托方提出書面要約,雙方協(xié)商一致后辦理續(xù)約手續(xù)。
受托方有下列情況之一者,委托方可隨時解除合同或不予續(xù)約,并書面通知受托方,
1、違反國家鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)定和價格政策;
2、不按合同規(guī)定的進貨渠道和銷售范圍經營,
3、年經營量不足100噸。
受托方提前一個月書面提出解除合同要求的,委托方應予接受。
所有要約、續(xù)約和解約書面文件,附合同書后。
第九條 違約責任,
1、受托方違反應履行的責任和義務,應承擔相應的違約責任;委托方可隨時終止其委托經營業(yè)務。
2、委托方違反應履行的責任和義務,應承擔相應的違約責任。
第十條 合同爭議的解決方式,本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第___________種方式解決,
1、提交上海仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十一條 特別事項,
如國家法規(guī)政策調整,或本市鹽業(yè)市場經營布局及管理需要,委托方可提前 30天通知受托方解除本協(xié)議。
第十二條 本合同未作規(guī)定的,按中華人民共和國民法典的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 本委托經營書一式三份,委、受雙方及市鹽務管理局各執(zhí)一份。
申請單位名稱,____________________________________________
企業(yè)地址,________________________________________________
聯(lián)系人,_____________電話,____________郵編,_____________
營業(yè)執(zhí)照號,______________________________________________
稅號,____________________________________________________
食鹽批發(fā)許可證號,________________________________________
經營范圍,________________________________________________
申請理由,________________________________________________
委托經營合同 篇6
(一)甲的權利和義務
1.為確保學校的穩(wěn)定和就餐師生員工的合法權益,甲方有權對食堂的財務狀況、經營狀況、成本、利潤、服務質量、飯菜價格等進行監(jiān)督檢查和處罰。
2.乙方管理出現(xiàn)問題時,甲方有權責令其限期整改;若乙方違反合同,甲方有權終止合同,乙方交納的履約保證金不予退還,并要求乙方承擔相應的違約責任。
3.在乙方經營期間,主動配合甲方接受衛(wèi)生防疫、環(huán)保等部門的工作檢查。甲方在職權范圍內積極幫助乙方解決實際困難和協(xié)調內外關系,以保證學生食堂經營安全有序的進行。
4.甲方提供食堂經營中基本的配套設備,如:校園一卡通系統(tǒng)、消防設施設備、餐桌椅、餐廳空調、保溫售飯臺、洗碗機以及部分大型廚房設備。
5.甲方提供給乙方的設施設備、家具等固定資產登記造冊,委托期滿后予以收回,乙方應將固定資產完好的交還甲方。
6.甲方負責經營所需的水、電、天然氣、暖氣的安裝和調試,乙方承擔日常使用費用。
7.乙方根據經營需求進行的裝修、改建項目,在不損壞建筑結構、不影響餐廳美觀和不污染環(huán)境的前提下,將設計方案提交甲方審查,經甲方同意后方可施工,費用由乙方承擔,委托期滿后,裝修等不動產無償交予甲方。
8.經查實乙方因食品質量、衛(wèi)生等問題,造成消費者食物中毒、食源性疾病等重大安全事故,甲方有權無條件終止合同,乙方交納的履約保證金不予退還,并要求乙方承擔相應的法律責任和全部的經濟責任;乙方在政府、有關執(zhí)法部門檢查中,因存在食品衛(wèi)生、質量問題被通報,或被新聞媒體曝光,損害了學校的聲譽,甲方有權無條件終止合同,乙方交納的履約保證金不予退還,并要求乙方承擔相應的法律責任和全部的經濟責任。
9.食堂售飯系統(tǒng)的通暢和維護由校園一卡通部門負責。如發(fā)生故障,由甲方協(xié)調校園一卡通部門負責維修,費用由乙方承擔。
10.甲方接到師生對乙方服務態(tài)度、食品質量、衛(wèi)生等方面的投訴,經查實,視情況輕重甲方可直接從乙方所交的履約保證金中每次抵扣消費額或損失額2倍以上的金額。
(二)乙方的權利和義務
1.乙方應嚴格遵守《中華人民共和國食品安全法》、《學生食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》等國家有關法律和法規(guī),遵守學校相關規(guī)章制度,服從甲方的管理、監(jiān)督和指導。在經營期間所發(fā)生的一切債權債務、食品安全、人身傷害及勞資糾紛等均由乙方負責,并承擔相應法律責任。
2.乙方應建立健全各項規(guī)章制度,完善財務管理、用工管理、安全管理、衛(wèi)生保障、員工培訓、質量監(jiān)督、價格核算和文明服務等規(guī)范、規(guī)程,形成完備的食品原材料儲存、加工、銷售,以及餐飲器具消毒、食品留樣等各項衛(wèi)生安全制度。
3.乙方不得將食堂轉包,不得分窗口對外租賃委托,不得更改變各功能區(qū)用途,不得變更各功能區(qū)使用范圍,不得擴大使用場地,不得在現(xiàn)有場所范圍外搭蓋。在食堂內外設置廣告、宣傳標牌應征得甲方的同意并符合學校要求。
4.食堂內外環(huán)境及學校規(guī)定的門前三包區(qū)域等均屬于乙方管理范圍,乙方應保證衛(wèi)生、整潔。
5.乙方應當根據甲方的要求安排工作時間,并保證正常的餐飲供應,做到品種花色多樣、飯菜價格合理,能適應不同經濟狀況和口味的師生就餐。不得隨意中途停止營業(yè)或不正常營業(yè)。假期停業(yè)期間必須安排工作人員24小時值班。
6.開業(yè)前,乙方應向甲方提供工作人員《健康證》,以及乙方管理人員的身份證(復印件)和履歷表,所有員工持《健康證》上崗。
7.乙方工作人員要遵守國家規(guī)定的法律法規(guī)及膳食中心的制度要求,要有良好的服務態(tài)度,不能與師生發(fā)生爭吵或沖突,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者,甲方有權視情節(jié)嚴重情況進行相應處理。
8.在委托經營期內,食品原材料的采購應在甲方監(jiān)管下由乙方自行采購。不得購入“三無”食品及過期、霉爛變質食品。大宗食品原材料(米、面、肉、油、蛋、調料等)的品牌,原則上選擇天津市高校食堂原材料采購平臺指定的品牌和供貨商,若選擇指定品牌以外的食品原材料,需報甲方同意后方可采購。乙方按規(guī)范建立原料進貨臺賬。甲方有權對乙方采購過程、原料質量、供應商進行監(jiān)督檢查。乙方如違反上述規(guī)定,將給予采購物資價值5到10倍的經濟處罰。
9.乙方負責食堂的消防安全工作,必須嚴格遵守《中華人民共和國消防法》的相關規(guī)定,服從我校職能部門的統(tǒng)一管理,消防設施的維護費用由乙方承擔。如發(fā)生火災事故,乙方應承擔全部責任。
10.乙方自覺接受甲方及學生組織(伙委會等)的檢查、監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題必須及時糾正、改進,并接受甲方按照有關規(guī)定進行的處罰。
11.乙方在經營食堂期內,必須積極配合、參與學校的各類重大活動(如迎新、校慶,上級檢查評估等),并提供優(yōu)質服務。
12.自覺遵守國家的法律、法規(guī)。未經允許不得利用甲方的名義進行任何形式的商業(yè)活動和經濟活動。
13.乙方必須保護好食堂所有財產,對學校提供的設備、設施應及時進行保養(yǎng)、維修。保養(yǎng)、維修的費用由乙方自理。合同到期后,所有設施設備交還時應保證可正常使用,若有損壞必須承擔由此產生的相關費用。
14.合同期滿,乙方自行處理乙方投資的可移動資產。
15.乙方應加強員工的管理,加強思想教育和職業(yè)道德教育,抓好安全生產,委托經營期內,員工發(fā)生任何事故應由乙方承擔全部責任。
16.乙方在經營活動中應平等競爭,不能搞不正當競爭。不能隨意抬價、壓價,破壞經營秩序,如有違反上述情況,甲方將視情節(jié)輕重從乙方交納的履約保證金中扣除相應款項。
委托經營合同 篇7
委托經營合同范文1
甲方:
身份證:
聯(lián)系電話:
乙方:
身份證:
聯(lián)系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規(guī),甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,達成如下條款:
第一條 房屋情況
1-1 甲方將租賃來的座落于 的房屋經營使用權全權委托于乙方。該房屋面積 平方米(建筑面積、使用面積),套型為:
1-2 自本合同生效之日起,該房屋內裝修、家具、設備(沙發(fā)、柜子、床鋪、電視機、電磁爐、微波爐、音箱、DVD等)所有權人為乙方。
第二條 經營期限和交付日期
2-1 該房屋經營期限不得超過原房屋租賃合同期限。經營期限自
2-2 甲方于20xx年3月10日前,將該房屋交付乙方。甲方延期交付房屋,乙方有權解除合同,并要求甲方賠償所有損失。
第三條 租金、支付方式和期限
3-1甲、乙雙方約定,自合同生效日起至20xx年1月1日期間,本店鋪租金為每月800元,該租金由乙方替甲方支付;20xx年1月1日后,該店鋪租金是否變?yōu)槊吭?00元需待雙方協(xié)商后確定。乙方支付租金的方式如下:________________。
3-2經營期間,使用該房屋所發(fā)生的費用(水、電、煤氣、寬帶、有線電視等)由乙方承擔。
第五條 解除本合同的條例
在經營期間,該房屋原租賃合同被解除的,本合同也隨之終止,因本合同終止使乙方遭受損失的,甲方應向乙方一次性支付16000賠償金。如支付的違約金不足抵付乙方損失的,甲方還應負責賠償。但下列情況除外:
(一)該房屋占用范圍的土地使用權依法提前收回的;
(二)該房屋因社會公共利益或城市建設需要被依法征用的或者拆遷的。
(三)該房屋毀損、滅失或者被鑒定為危險房屋的;
(四)甲方已被告知該房屋出租前已設定抵押,現(xiàn)被處分的。
第四條 其它事項
4-1本合同生效之日起,甲方之前對該門面經營產生的所有債務與乙方無關。乙方在受委托期間對該店鋪有獨立經營權,且經營該店鋪產生的所有盈虧由乙方獨自承擔。
4-2本協(xié)議經雙方簽字生效。
本合同共2頁,一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托經營合同范文2
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等相關法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著自愿、平等、協(xié)商的原則,就甲方委托乙方對其庫房進行經營管理事宜達成以下條款
第一條 委托標的 標的物:位于________ ,面積|: 平米
第二條 委托權限
2.委托經營期間乙方行使完全的經營權,甲方不得干涉乙方經營行為,不得單方終止合同,更不得阻撓乙方正常經營或私自與乙方合作商進行交易,否則造成損失有行為人自行負擔.
3.乙方對外經營期間,若實際對外經營單價高于經營定價的,高出部分屬乙方收益,應視為委托費用,與甲方無關,甲方不得就此所要權利.
4.委托期限為_________年,即_________年_________月_________日起,止于_________年_________日。
5.甲乙雙方同意在委托投資經營管理期限內,本合同為不可撤銷合同。
第三條 委托事項
甲方授權乙方下述商業(yè)經營事宜:
1.全面制定經營方案,引進先進的市場理念、模式、方法;
2.鑒于乙方有完善的經營資質、經營品牌及經營管理經驗,并在行業(yè)內享有較高聲譽,因此乙方在委托經營期內,以自己名義對外經營管理、簽訂各項經營合同、收取各項費用、出具各項票據。但經營定價部分收益的法定及合理稅、費由甲方自行承擔。
3.甲方收益以乙方實際對外簽訂合同收益為計算依據.
4.甲方在委托乙方經營管理過程中乙方不承擔該房的維修。
第四條 保密責任
協(xié)議雙方對本協(xié)議履行過程中所接觸或獲知的對方的任何商業(yè)信息均有保密義務,除非有明顯的證據證明該等信息屬于公知信息或者事先得到對方的書面授權。該等保密義務在本協(xié)議終止后仍然繼續(xù)有效。任一方因違反該等義務而給對方造成損失的,均應當賠償對方的相應損失。
第五條 不可抗力
1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2.因不可抗力或者其他意外事件,使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方通過書面的形式通知對方。
第六條 未盡事宜,可另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議具有同等法律效力。
第七條 文本
1.甲乙雙方對本合同條款內容的理解不存在異議。
2.本協(xié)議一式_________份,協(xié)議雙方各持_________份,具有同等法律效力。本協(xié)議自甲、乙雙方授權代表簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托經營合同范文3
甲方:_______
乙方:_________
甲乙雙方經協(xié)商就乙方經營管理由甲方開發(fā)的_________酒店相關事宜達成如下條款:
一、_________酒店建成后,由乙方負責其商務酒店的經營和管理。商務酒店管理范圍:____樓以下(含____樓)全部建筑,共________________間客房,建筑面積約___________ 平方米。
二、管理期限:自_________酒店開業(yè)后________________年。
三、雙方責、權、利
1.甲方應確保上述商務酒店________間客房全部交由乙方經營、管理。
2.鑒于乙方承擔了甲方業(yè)主的回報責任,故甲方同意將________酒店____樓約________ 平方米建筑面積的西餐、咖啡廳及____樓全部約________________ 平方米建筑面積的配套用房產權無償轉讓給乙方,轉讓手續(xù)在綜合驗收結束后________天內辦理完畢;并不受本條第________項的限制。
3.為提高酒店經營的抗風險能力,甲方同意在酒店經營期內,由乙方經營管理_________酒店地下一、二層約________平方米配套物業(yè)(包括車庫、娛樂、健身設施等),收益歸乙方所有,用于彌補因異常情況可能發(fā)生的酒店經營虧損。
4.乙方應保證在經營期間內向酒店業(yè)主支付不低于______%的年回報額,并確保由非銀行金融機構對上述回報進行擔保,乙方受讓的二樓、三樓物業(yè)應作為該非銀行金融機構的抵押物。
四、酒店經營期滿,乙方將不再享有地下室全部物業(yè)的經營、收益權。
五、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
六、在履行本合同過程中如有糾紛,則首先由雙方友好協(xié)商;若協(xié)商未果,則由______仲裁委員會仲裁解決。
七、本合同書一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,經雙方代表簽字、蓋章后生效。
八、本合同項下的面積以房管部門最后核定為準,面積的差異不影響雙方的權利義務。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托經營合同 篇8
篇,希望對你有所幫助。
委托管理合同范本
(一)
住房和城鄉(xiāng)建設部人力資源開發(fā)中心(以下簡稱甲方) 和 (以下簡稱乙方),就乙方委托甲方代管員工人事檔案事宜進行協(xié)商,并在平等自愿的基礎上簽訂本合同書。
第一章 雙方權利和義務
第一條 甲、乙雙方屬于獨立的機構和法人實體,如因一方原因造成違法違規(guī)事件,該責任方承擔相應的經濟及法律責任。
第二條 甲方負責保存、管理乙方委托人員的人事檔案,并提供如下服務:
1、依據乙方提供的書面材料,辦理人事調轉手續(xù)。
2、依據有關規(guī)定出具與檔案相關的各種人事證明材料。
3、依據有關規(guī)定辦理乙方委托存檔人員專業(yè)技術職務的申報、因公出國政審、檔案工資初次核定、集體戶口代管等工作。
4、按照國家人事檔案管理規(guī)定,為乙方委托存檔人員收集、鑒別、整理、歸檔人事檔案材料。
5、向乙方提供相關人事、勞動政策咨詢。
6、辦理乙方委托的其他事項。
第三條 甲方不承擔乙方委托存檔人員與乙方發(fā)生勞動(經濟)糾紛而引發(fā)的相關法律責任。
第四條 乙方委托甲方代為管理員工人事檔案,并承諾協(xié)助做好如下工作:
1、向甲方提供的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人證書)及相關證明材料應真實有效,如有變更應及時以書面形式通知甲方。
2、乙方應配備專職人員負責與甲方聯(lián)系并辦理各業(yè)務事項。確因特殊情況,需要他人代辦的業(yè)務事宜,乙方應出具介紹信方可辦理。
3、乙方負責收集存檔人員在工作和相關活動中形成的檔案材料,以及大中專畢業(yè)生轉正定級申報工作,并及時交甲方歸檔和辦理相關手續(xù)。
4、人事檔案的轉入轉出,應符合國家相關規(guī)定。如缺少必要材料,乙方應協(xié)助補充完善。
5、委托甲方人事檔案管理的人員應是與乙方簽訂《勞動合同》的在職員工。乙方與員工解除勞動合同后,應及時以書面形式通知甲方,并督促被解聘人員在____日內到甲方辦理檔案轉移手續(xù)。
第二章 合同期限
第五條 乙方委托甲方代管員工人事檔案起始時間為________年____月____日。
第六條 本合同期限為________年,自________年____月____日至________年____月____日。合同期滿后,經甲乙雙方協(xié)商一致,可自動延續(xù)本合同。
第三章 服務費用
第七條 人事檔案管理費每人每月20元。自本合同簽訂之日起,乙方按委托管理檔案人數,一次性向甲方交付當年管理費。以后每年的管理費應在當年的
第一季度交納,逾期未交的,需加倍交納逾期月份的管理費。
第四章 合同變更與終止
第八條 訂立本合同所依據的法律、法規(guī)相關內容變更時,本合同應變更相關條款。
第九條 有下列情形之一的,本合同終止:
1、不可抗力因素。
2、甲乙雙方協(xié)商一致的。
3、一方機構主體資格消失,如撤并、破產等。
4、一方違法違規(guī)或嚴重違反本合同,另一方有權終止本合同。并保留追究其法律責任的權利。
第十條 如一方提出終止合同,應提前____日以書面形式通知對方。
第五章 其他事項
第十一條 本合同如遇有與國家有關規(guī)定相悖的,按國家規(guī)定執(zhí)行。
第十二條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十三條 本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
法人或委托代理人簽字: 法人或委托代理人簽字:
________年____月____日
委托管理合同范本
(二)
委托方(以下簡稱甲方):_________業(yè)主委員會
住址:_________
電話:_________
受托方(以下簡稱乙方):_________物業(yè)公司
住址:_________
電話:_________
根據有關法律、法規(guī),在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,甲方將_________(物業(yè)名稱)委托于乙方實行物業(yè)管理,訂立本合同。
第一條 物業(yè)基本情況
1.物業(yè)類型:_________座落位置:_________市_________區(qū)_________路(街道)_________號;
2.四至:東_________南_________西_________北_________ 占地面積:_________平方米 建筑面積:_________平方米;
3.委托管理的物業(yè)構成細目見附件一。
第二條 乙方提供服務的受益人為本物業(yè)的全體業(yè)主和物業(yè)使用人,本物業(yè)的全體業(yè)主和物業(yè)使用人均應對履行本合同承擔相應的責任。
第三條 房屋建筑共用部位的維修、養(yǎng)護和管理,包括:樓蓋、屋頂、外墻面、承重結構、樓梯間、走廊通道、門廳、_________。
第四條 共用設施、設備的維修、養(yǎng)護、運行和管理,包括:共用的上下水管道、落水管、垃圾道、煙囪、共用照明、天線、中央空調、暖氣干線、供暖鍋爐房、高壓水泵房、樓內消防設施設備、電梯_________。
第五條 市政公用設施和附屬建筑物、構筑物的維修、養(yǎng)護和管理,包括道路、室外上下水管道、化糞池、溝渠、池、井、自行車棚、停車場_________。
第六條 公用綠地、花木、建筑小品等的養(yǎng)護與管理。
第七條 附屬配套建筑和設施的維修、養(yǎng)護和管理,包括商業(yè)網點、文化體育娛樂場所、_________。
第八條 公用環(huán)境衛(wèi)生,包括公共場所、房屋共用部位的清潔衛(wèi)生、垃圾的收集、清運、_________。
第九條 交通與車輛停放秩序的管理。
第十條 維持公共秩序,包括安全監(jiān)控、巡視、門崗執(zhí)勤、_________。
第十一條 管理與物業(yè)相關的工程圖紙、住用戶檔案與竣工驗收資料。
第十二條 組織開展社區(qū)文化娛樂活動。
第十三條 負責向業(yè)主和物業(yè)使用人收取下列費用:
1.物業(yè)管理服務費;
2. 。
第十四條 業(yè)主和物業(yè)使用人房屋自用部位、自用設施及設備的維修、養(yǎng)護,在當事人提出委托時,乙方應接受委托并合理收費。
第十五條 對業(yè)主和物業(yè)使用人違反業(yè)主公約的行為,針對具體行為并根據情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、_________等措施。
第十六條 其它委托事項
。
第十七條 委托管理期限為________年。自________年____月____日時起至________年____月____日時止。
第十八條 雙方權利義務
1.甲方權利義務(適用于業(yè)主委員會):
(1)代表和維護產權人、使用人的合法權益;
(2)制定業(yè)主公約并監(jiān)督業(yè)主和物業(yè)使用人遵守公約;
(3)審定乙方擬定的物業(yè)管理制度;
(4)檢查監(jiān)督乙方管理工作的實施及制度的執(zhí)行情況;
(5)審定乙方提出的物業(yè)管理服務年度計劃、財務預算及決算;
(6)在合同生效之日起____日內向乙方提供_________平方米建筑面積的經營性商業(yè)用戶,由乙方按每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
(7)在合同生效之日起____日內向乙方提供_________平方米建筑面積管理用房(產權屬甲方),由乙方按下列第_________項執(zhí)行:
a.無償使用;
b.按建筑面積每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
(8)負責收集、整理物業(yè)管理所需全部圖紙、檔案、資料,并于合同生效之日起____日內向乙方移交;
(9)當業(yè)主和物業(yè)使用人不按規(guī)定交納物業(yè)管理費時,負責催交或以其它方式償付;
(10)協(xié)調、處理本合同生效前發(fā)生的管理遺留問題:
a.
b.
(1
1)協(xié)助乙方做好物業(yè)管理工作和宣傳教育、文化活動;
(1
2)。
2.甲方權利義務(適用于房地產開發(fā)企業(yè))
(1)在業(yè)主委員會成立之前,負責制定業(yè)主公約并將其作為房屋租售合同的附件要求業(yè)主和物業(yè)使用人遵守。
(2)審定乙方擬定的物業(yè)管理制度;
(3)檢查監(jiān)督乙方管理工作的實施及制度的執(zhí)行情況;
(4)審定乙方提出的物業(yè)管理服務年度計劃、財務預算及決算;
(5)委托乙方管理的房屋、設施、設備應達到國家驗收標準要求。如存在質量問題,按以下方式處理:
a.負責返修;
b.委托乙方返修,支付全部費用;
c.。
(6)在合同生效之日起____日內向乙方提供_________平方米建筑面積的經營性商業(yè)用房,由乙方按每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
(7)在合同生效之日起____日內向乙方提供_________平方米建筑面積管理用房(產權屬甲方),由乙方按下列第_________項執(zhí)行:
a.無償使用;
b.按建筑面積每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
(8)負責收集、整理物業(yè)管理所需全部圖紙、檔案、資料,并于合同生效之日起____日內向乙方移交;
(9)當業(yè)務和物業(yè)使用人不按規(guī)定交納物業(yè)管理費用時,負責催交或以其它方式償付;
(10)協(xié)調、處理本合同生效前發(fā)生的管理遺留問題:
a.;
b.;
(1
1)協(xié)助乙方做好物業(yè)管理工作和宣傳教育、文化活動;
(1
2)。
第十九條 乙方權利義務
1.根據有關法律法規(guī)及本合同的約定,制訂物業(yè)管理制度;
2.對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,提請有關部門處理;
3.按本合同
第十六條的約定,對業(yè)主和物業(yè)使用人違反業(yè)主公約的行為進行處理;
4.可選聘專營公司承擔本物業(yè)的專項管理業(yè)務,但不得將本物業(yè)的管理責任轉讓給
第三方;
5.負責編制房屋、附屬建筑物、構筑物、設備、設備、綠化等的年度維修養(yǎng) 護計劃和大中修方案,經雙方議定后由乙方組織實施;
6.向業(yè)主和物業(yè)使用人告知物業(yè)使用的有關規(guī)定,當業(yè)主和物業(yè)使用人裝修物業(yè)時,告知有關限制條件,訂立書面約定,并負責監(jiān)督;
7.負責編制物業(yè)管理年度管理計劃、資金使用計劃及決算報告;
8.每_________個月向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支帳目;
9.對本物業(yè)的公用設施不得擅自占用和改變使用功能,如需在本物業(yè)內改、擴建或完善配套項目,須與甲方協(xié)商經甲方同意后報有關部門批準方可實施;
10.本合同終止時,乙方必須向甲方移交全部經營性商業(yè)用房、管理用房及物業(yè)管理的全部檔案資料;
1
1.。物業(yè)管理委托合同范X
第二十條 乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標管理。
1.房屋外觀:_________;
2.設備運行:_________;
3.房屋及設施、設備的維修、養(yǎng)護:_________;
4.公共環(huán)境:_________;
5.綠化:_________;
6.交通秩序:_________;
7.保安:_________;
8.急修:_________;
9.小修:_________;
10.業(yè)主和物業(yè)使用人對乙方的滿意率達到:_________;
具體的物業(yè)管理服務質量要求見附件二。
第二十一條 物業(yè)管理服務費
1.本物業(yè)的管理服務費,住宅房屋由乙方按建筑面積每月每平方米_________元向業(yè)主或物業(yè)使用人收取;非住宅房屋由乙方按建筑面積每月每平方米_________元向業(yè)主或物業(yè)使用人收取。
2.管理服務費標準的調整,按_________調整。
3.空置房屋的管理服務費,由乙方按建筑面積每月每平方米_________元向_________收取。
4.業(yè)主和物業(yè)使用人逾期交納物業(yè)管理費的,按以下第_________項處理:
(1)從逾期之日起按每天_________元交納滯納金;
(2)從逾期之日起按每天應交管理費的萬分之_________交納滯納金;
(3)。
第二十二條 車位使用費由乙方按下列標準向車位使用人收取,費用用于:_________(注意:在《民法典》生效后停車位可能分為三部分,一部分歸業(yè)主共有,一部分歸部分業(yè)主個人所有,還可能歸開發(fā)商所有,對停車位的管理需要根據實際情況約定,本條只約定了停車位歸業(yè)主共有的情形。)
1.露天車位:_________;
2.車庫:_________;
3.。
第二十三條 乙方對業(yè)主和物業(yè)使用人的房屋自用部位、自用設備、毗連部位的維修、養(yǎng)護及其它特約服務,由當事人按實發(fā)生的費用計付,收費標準須經甲方同意。
第二十四條 其它乙方向業(yè)主和物業(yè)使用人提供的服務項目和收費標準如下:
1.高屋樓房電梯運行費按實結算,由乙方向業(yè)主或物業(yè)使用人收取;
2.
第二十五條 房屋的共用部位、共用設施、設備、公共場地的維修、養(yǎng)護費用:
1.房屋共用部位的小修、養(yǎng)護費用,由_________承擔;大中修費用,由_________承擔;更新費用,由_________承擔。
2.房屋共用設施、設備小修、養(yǎng)護費用,由_________承擔;大中修費用,由_________承擔;更新費用,由_________承擔。
3.市政公用設施和附屬建筑物、構筑物的小修、養(yǎng)護費用,由_________承擔; 大中修費用,由_________承擔;更新費用,由_________承擔。
4.公用綠地的養(yǎng)護費用,由_________承擔;改造、更新費用,由_________承擔。
5.附屬配套建筑和設施的小修、養(yǎng)護費用,由_________承擔;大中修費用,由_________承擔;更新費用,由_________承擔。
第二十六條 甲方違反合同
第十九條的約定,使乙方未完成規(guī)定管理目標,乙方有權要求甲方在一定期限內解決,逾期未解決的,乙方有權終止合同;造成乙方 經濟損失的,甲方應給予乙方經濟賠償。
第二十七條 乙方違反本合同
第五章的約定,未能達到約定的管理目標,甲方有權要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有權終止合同;造成甲方經濟損失的,乙方應給予甲方經濟賠償。
第二十八條 乙方違反本合同
第六章的約定,擅自提高收費標準的,甲方有權要求乙方清退;造成甲方經濟損失的,乙方應給予經濟賠償。
第二十九條 甲乙任一方無正當理由提前終止合同的,應向對方支付_________元的違約金;給對方造成的經濟損失超過違約金的,還應給予賠償。
第三十條 自本合同生效之日起_________天內,根據甲方委托管理事項,辦理完交接驗收手續(xù)。
第三十一條 合同期滿后,乙方全部完成合同并且管理成績優(yōu)秀,大多數業(yè)主和物業(yè)使用人反映良好,可續(xù)訂合同。
第三十二條 雙方可對本合同的條款進行補充,以書面形式簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
第三十三條 本合同之附件均為合同有效組成部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。 本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事宜,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第三十四條 本合同正本連同附件共_________頁,一式三份,甲乙雙方及物業(yè)管理行政主管部門(備案)各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
第三十五條 因房屋建筑質量、設備設施質量或安裝技術等原因,達不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承擔責任并作善后處理。產生質量事故的直接原因,以政府主管部門的鑒定為準。
第三十六條 本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方應按有關法律規(guī)定及時協(xié)商處理。
第三十七條 本合同在履行中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決或報請物業(yè)管理行政主管部門進行調解,協(xié)商或調解不成的,雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可以向人民法院起訴)。
第三十八條 合同期滿本合同自然終止,雙方如續(xù)訂合同,應在該合同期滿_________天前向對方提出書意見。
第三十九條 本合同自簽字之日起生效。
甲方簽章:_________ 乙方簽章:_________
代表人:_________ 代表人:_________
________年____月____日 ________年____月____日
委托管理合同范本
(三)
甲方:_________________人才服務中心
乙方(姓名):
身份證號:
家庭住址:
聯(lián)系電話:
編碼:
根據乙方申請,現(xiàn)就甲方委托乙方保管人事檔案事宜協(xié)議如下:
一、委托保管時間:
自年____月____日起至________年____月____日止(不少于半年)。
二、甲方保管責任:
1、負責辦理有關調轉手續(xù);
2、依據有關規(guī)定,管理甲方人事檔案,辦理相關業(yè)務;
3、依據檔案辦理出國政審、職稱申報蓋章及出具有關證明;
4、存檔人員退休申報;
5、在委托保管檔案期間,乙方不負責其他非檔案管理責任。
三、乙方責任
1、交付甲方檔案管理費為每月五元,按存檔期限一次結清;
2、一次性交費不少于半年,存檔費一經交納,存檔期內轉檔存檔費不予退還;
3、檔案保管到期前一周,應及時與乙方辦理續(xù)存手續(xù)。
4、保存好協(xié)議和交費憑證。
四、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
五、乙方可憑此協(xié)議在保稅區(qū)社會保險機構個人繳納社會保險。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
________年月____日________年____月____日
續(xù)存協(xié)議記錄(工作人員填寫)
辦理日期:
續(xù)存起止時間:
經辦人:
金額(元):
交款人:
委托管理合同范本
(四)
合同雙方
1、甲方:
法人代表:
公司地址:
2、乙方:
一、委托事宜:甲方在____________開辦_____________________________娛樂城,乙方團隊具有管理經驗與技術,向經雙方協(xié)商,達成以下聘用合同。
二、 委托方式
1、委托方式:甲方以目標責任管理的方式全權委托乙方團隊管理
2、乙方作為全權管理方的目標任務是:在合同期內,將人員調配、經營、管理、服務水平、營業(yè)利潤和效益創(chuàng)造并保持在地同行業(yè)同標準的最佳水平,并實現(xiàn)經營利潤最大化。
三、委托期限:
委托期限自________年____月____日起,至________年____月____日止
四、乙方的管理費及核算、支付
1、乙方團隊工資報酬為每月_______元,簽定合同后,預付當月管理費共計_______ 元,調整期為一個月,一個月后管理費的20%和業(yè)績掛靠,業(yè)績指標調整期后另行商定。管理費為____月一付,采取預付形式。
2、甲方按時以現(xiàn)金或存入乙方指定帳戶的方式向乙方支付委托管理費和提成。
3、除乙方派駐3名管理人員外,受管理場所全部員工工資和所有費用皆由甲方負責,并經乙方簽字審批后在規(guī)定時間內按時向員工發(fā)放和支付。不得無故的拖延、扣押、拒付,否則乙方視甲方重大違約.
4、乙方團隊共派駐3名管理人員,甲方在簽訂本合同支付管理費后,乙方管理團隊全面展開管理工作。在合同期內,乙方會根據實際情況,管理人員進行輪換或調配,但不能減少編制人員數量。
五、 甲方的責任、義務與權利
1、 負責協(xié)調受管理場所的外部一切關系、場內秩序和鄰里矛盾。
2、 甲方對受管理場所的經營管理享有知情權和監(jiān)管權,乙方應予以積極支持配合。
3、 甲方保證乙方人員的人身安全和場所內經營安全。
4、 乙方接手之日,甲方為乙方管理人員無償提供住宿(賓館待遇)
5、 相關的人員調撥,包括營銷團隊、所有工作人員的因工作需要往來的交通費、資源費等相關費用由甲方支付,不在乙方的委托管理費之列。
6、 乙方在合同期內,為了場所的發(fā)展,可到一至兩家其它娛樂場所進行考察,甲方負責報銷考察費用。
六、 乙方的責任、義務與權利
1、 乙方具有受管理場所的全程籌備和全權經營管理權,包括業(yè)務決策權、人事任免權,辭退權、獎罰權、物資審批權、作價權、折扣權和簽免權。
2、 乙方應以受管理場所的實際情況以及本合同約定的責任等,制定和健全受管理場所全面運作標準和所有工作程序,對場所進行全面管理。
3、乙方每月有檢查、監(jiān)督財務收支狀況的權利。
七、 合同的解除
由下列情形之一可以變更、終止合同。
1、經甲、乙雙方協(xié)商同意,并達成書面依據。
2、甲方單位因嚴重虧損而關門、停業(yè)或行政部門責令關門停業(yè)。
3、不可抗力或無法防止的外因,使合同無法履行的。
八、違約責任
1、甲方有下列情形之一者,乙方可解除本合同:
(1)甲方拖欠乙方的管理費或提成并超過三天以上的,乙方有權解除合同。
(2)甲方拖欠員工工資,導致影響受管理場所管理人員正常管理經營。
(3)未經乙方同意變更乙方工作崗位或降低待遇,視為甲方解除合同。
2、乙方有下列情形之一者,甲方可解除本合同:
(1)違反本合同條款。
(2)乙方沒有履行正常管理職責。。
(3)合同履行屆滿
九、 甲、乙雙方在合同期內,任何一方若無違反本合同條款的行為,雙方均不得提前解除本合同,否則應向守約方支付違約金人民幣貳萬元整作為補償。
十、 本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。未盡事宜,雙方補充另議。本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
委托管理合同范本
(五)
代理單位編號:___________ 檔案號:___________ 檔案位置號:________
甲方:____市人才服務中心
乙方: (委托代管單位)
丙方: 身份證號碼:
根據中組部、人事部《 流動人員人事檔案管理暫行規(guī)定 》及國家有關政策規(guī)定,現(xiàn)就乙方委托甲方代管丙方檔案、人事關系事宜,經三方協(xié)商,訂立合同如下:
一、乙方負責向甲方移交或協(xié)助移交丙方完整的人事檔案材料。
二、甲方保管丙方檔案,并按有關政策規(guī)定為丙方提供人事代理服務。
三、丙方在乙方工作期間的養(yǎng)老等社會統(tǒng)籌保險由乙方根據相關法規(guī)規(guī)定辦理。
四、乙方按年度向甲方支付代管檔案、人事關系管理費用,或督促丙方個人交納,每年____元人。如由丙方個人交納,首次須預交________年管理費用,交費期滿后可在12個月內連續(xù)交納,但在要求甲方提供代理服務費時不得欠費。欠費時間在12個月以上的,甲方有權終止代理服務,并在乙、丙方使用檔案或需甲方提供相關服務時予以追繳。
五、乙方與丙方發(fā)生聘用(勞動)關系糾紛,甲方不承擔連帶責任。
六、本合同自__ ________年__ ____月____ ____日起生效,乙、丙雙方解除聘用(勞動)關系或以其他形式事實脫離勞動關系兩個月內,乙方須書面告知甲方,并向甲方出具丙方工作期間鑒定,本合同即終止。
七、本合同終止后,丙方可繼續(xù)申請委托甲方代管檔案、人事關系,并簽訂相關合同。
八、在本合同有效期限內,丙方要求將檔案、人事關系轉出本中心須經乙方同意。
九、本合同一式兩份,乙方一份,存入丙方檔案一份。
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章): :
甲方代表簽字: 乙方代表簽字: 丙方(簽字)
________年____月____日________年____月____日________年____月____日
委托經營合同 篇9
委托經營合同是一種經營性的合同,它包含了委托方將某項業(yè)務或資產委托給受托方進行經營管理的相關事宜。委托經營合同的簽訂將涉及到雙方的權益和責任,需要詳細的具體和生動的描述來確保各方的權益得到保障。
一、
委托經營合同是指一方(委托方)將其特定業(yè)務或資產委托給另一方(受托方)進行經營和管理,雙方在合同中約定各自的權益和責任。本合同旨在確保雙方在經濟利益和風險承擔上的平衡和公平,促進委托業(yè)務的發(fā)展和受托方的穩(wěn)定經營。
二、委托事項和范圍
根據雙方的協(xié)商和約定,委托事項和范圍應具體明確。委托方應詳細描述委托業(yè)務的性質、規(guī)模、時間要求、操作流程等,確保受托方了解委托業(yè)務的具體要求。
例如,委托方是一家大型制造企業(yè),委托受托方進行產品銷售;委托方委托受托方管理其資產組合,進行投資和收益管理。合同中需要明確委托業(yè)務的具體內容,包括銷售產品的種類、數量、價格、銷售渠道等;資產管理的范圍、風險控制、投資策略等。
三、委托方和受托方的權益和義務
委托方和受托方在委托經營合同中應明確各自的權益和義務,確保雙方的合法權益得到保護。委托方應提供必要的資源和信息,包括人力、財力、技術等,以支持受托方的經營管理活動。受托方應按照合同約定的要求進行經營管理,并盡力完成委托方交付的任務。
其中,委托方的權益包括獲得委托業(yè)務的經濟利益、信息控制、合規(guī)管理等;受托方的權益包括獲得合理的報酬、專有信息、交易權限等。委托方和受托方在約定合同期限內,要履行各自的義務,如按時支付費用、共享信息、共同解決問題等。
四、合同的性質和期限
合同的性質指合同所屬的法律范疇,對委托經營合同,應明確其屬于民事合同范疇。合同的期限是指合同的生效時間和終止時間,委托方和受托方根據業(yè)務需要和約定,確定合同的期限。一般情況下,委托方為了穩(wěn)定經營和長期合作,會傾向于選擇較長的期限。
五、違約責任和爭議解決
合同中應明確各方的違約責任和爭議解決方式,以確保合同的平穩(wěn)進行。違約責任包括違約方承擔的經濟賠償、合同解除等。爭議解決方式可以選擇仲裁、訴訟等方式。
違約責任的確定要滿足違約行為的嚴重程度和造成的損失程度,以公平合理為原則。爭議解決方式的選擇應根據合同約定、法律法規(guī)等因素綜合考慮,以達到公正、高效的解決爭議的目的。
六、其他需要約定的事項
除了上述重要事項外,委托經營合同還應根據實際情況約定其他需要明確的事項。例如,合同的解除、終止條件;業(yè)務監(jiān)督、考核和評估;合同變更的程序和方式等。
七、附件和簽署
合同中可以包含附件,用于詳細說明和補充合同內容。附件通常是技術規(guī)格、操作流程、報價表、業(yè)務申請書等相關文件。雙方在簽署合同前應對合同內容進行充分的審閱和確認,簽署后即具有法律效力。
小編認為,委托經營合同的詳細具體和生動的描述對于確保各方的權益得到保障至關重要。雙方在簽署合同時應充分考慮各自的需求和利益,精心制定合同內容,以促進委托業(yè)務的發(fā)展和受托方的穩(wěn)定經營。
公司委托合同(經典5篇)
在法律的普及程度日益提高的情況下,合同的應用范圍也越來越廣泛。對于需要簽訂的合同事項,都需要仔細注意并提出雙方可協(xié)商的建議。您是否了解合同的書寫格式呢?邀請您品味這篇獨具特色的文章。
公司委托合同 篇1
1.本合同根據雙方協(xié)定,合同總價為_____________元。
2.付款方式:
(1)第一次支付時間為:__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元,占總額的_______%。
(2)第二次支付時間為:__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元。
3.支付形式:
所有款項為__________方式支付。
第四條甲方的權利和義務
1.甲方應當及時向乙方提供制作企業(yè)形象設計方向的有關資料,及時向乙方說明自己想達到的相關要求。
2.甲方應按本合同向乙方按時支付費用,乙方完成所有工作后,甲方應當向乙方一次付清所有款項。
3.在合同履行過程中,如果甲方要求停止制作應及時通知乙方,乙方已收的前期費用不予退回,對本階段已發(fā)生的工作量,甲方應給予補償。
4.甲方有權對乙方的工作進度予以具體了解,并經常性檢查乙方的工作進度。
5.甲方在認為乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下,有權不支付相關費用。
第五條乙方的權利和義務
1.乙方應當誠實履行合同,積極與甲方聯(lián)系,設計方案應得到甲方的書面認可。
2.乙方應當在本合同簽訂之日起______日內,即______年____月____日向甲方提供初步方案,否則視為違約。
3.乙方在簽訂本合同時,已經充分明白合同文件中的所有條款,乙方的方案須符合甲方的實際,方案必須具有聯(lián)系性和實際可操作性,否則視為乙方違約。
4.乙方負有經常向甲方匯報工作的義務,乙方在向甲方提供初步方案后,不得再進行任意更改,除非經甲方書面同意。
5.乙方應當保證在合同簽訂之日起______月內向甲方提供具體方案的策劃人員的相關名錄和以前設計過的成功案例,相關名錄遞產給甲方后不得再變故,除非經甲方書面同意。
6.乙方應保證該方案符合甲方的業(yè)務范圍和特色,乙方所提供的方案和設計應沒有任何糾紛和權利瑕疵,否則乙方應承擔全部責任并向甲方賠償損失。
第六條合同的解除、終止、變更
1.本合同經雙方協(xié)商一致后,可予以變更,解除和終止。
2.本合同單方解除的,應提前______個月通知對方,并應承擔相應的損失。
第七條違約責任
1.甲方不向乙方按時支付相關費用,應除支付約定價款外,另行向乙方支付違約金________元。
2.乙方不按時向甲方提供設計方案,應向甲方支付違約金________元;擅自更改確定的初步方案,更換相關策劃人員也視為違約,應償付違約金______元。
本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各執(zhí)1份;副本2份,送市房管局、工商局備案。
出租方:(蓋章)承租方:(蓋章)
法定代表人:(簽名)法定代表人:(簽名)
委托代理人:(簽名)委托代理人:(簽名)
合同有效期限:至年月日
公司委托合同 篇2
委托方:________(以下簡稱甲方)
受托方:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業(yè)務,雙方經友好協(xié)商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規(guī)的有關規(guī)定,現(xiàn)甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業(yè)執(zhí)照,并且嚴格按照營業(yè)執(zhí)照中的營業(yè)范圍開展業(yè)務。由于甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利后果,甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委托乙方代理安排運輸。
三、訂艙時,甲方應正確填寫由乙方提供的規(guī)定格式的訂艙委托書,并加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方,保證委托書內容的完整性,其中應當包括但不限于所托運貨物之件數,重量,體積,目的港,裝船日期,貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書中明確提出并隨附相關文件。如果委托書內容未注明,由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時,甲方需于委托書上注明本協(xié)議編號,以免喪失協(xié)議內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時,甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方,并與乙方的相關操作人員書面確認,并承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港,則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業(yè)務量不少于_________。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用,本協(xié)議運價(由我司代收代付承運人,費用由運費和傭金組成)可根據市場價格的變動作相應調整,經雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
.乙方在甲方保證上述委托運輸業(yè)務量的前提下,乙方按下述優(yōu)惠價向甲方結算普通干貨箱包干定額費:
自拖箱:人民幣_________元xx年,到期雙方無異議則自動順延一年,本協(xié)議一式四份,雙方各持二份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同 篇3
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于XX年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結。
原告楊林訴稱:XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定,原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系,并對原告開具了《授權書》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據:
1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;
2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實原、被告之間的加盟合作關系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單,證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、XX年7月10日被告出具的《收款收據》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系;
6、被告開具的《授權書》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系,確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》,證實被告無故終止和原告的加盟合作關系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過,因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯(lián)性予以確認。
根據以上認定的證據,以及原告的陳述和被告的書面答辯意見,本院認定以下事實:
XX年7月10日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據》,隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關系,重新對另一加盟商出具了《授權書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。
本院認為,XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱,但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量,具備合同成立的基本要件,同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的加盟關系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個月,被告若無法與原告確認最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告?!痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此,根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
二○○九年九月十八日
代理書記員 xxx
公司委托合同 篇4
甲方:______________
乙方:______________
甲、乙雙方經過友好協(xié)商,在平等互利的基礎上,甲方委托乙方維護公司計算機網絡達成以下條款:
一、服務細則
1、服務范圍
臺式計算機
激光打印機、針式打印機、噴墨打印機
電腦顯示器
網絡集線、交換設備
其他疑難問題
2、服務地點
乙方服務地址:___________(包含取件、送件、維修)
公司辦公地點:__________________________________
3、服務時間
服務時間為____年____月____日到____年____月____日,除國家規(guī)定節(jié)假日外,每周一至周五上午____:____至下午____:____。提供免送維修服務。
客戶免送維修服務響應時間為4小時,響應時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始,到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。
自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達服務地點止,其中所用時間即是到達現(xiàn)場時間,最低限度48小時內到達。
4、服務條款
現(xiàn)場取機或現(xiàn)場維修,本公司維修人員將前往服務地點維修或取機返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。
維修過程中,對出現(xiàn)故障的設備進行檢測并加以修理,本公司將提供一切必要的勞務、零件和材料,保障客戶的設備正常工作。如果,需要更換零件,則用新的或與原件相當的零件。對于修理費用超過設備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時,可能會提供暫時的應急措施供客戶采用。
如果本公司決定需要額外零件或資料,就將設備取回公司維修部重新修理,
本公司將根據客戶的維修設備提供維修過程中的備件,若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決,本公司不承擔必須提供備件的責任。
二、客戶責任
1、客戶應按照正確操作方法, 正常使用電腦。
2、如果客戶計算機、計算機網絡發(fā)生故障,需要本公司提供更換配件,在保修期內,本公司將免費保修。在保修期外,本公司將以更換配件的成本價向客戶收費。
3、在安裝維護中客戶應提供方便,配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設備中存儲的重要文件數據,客戶應有備份,妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務之前,應執(zhí)行產品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟,以書面形式提供產品機型號,序列號,目前故障表現(xiàn)以及其他有關故障情況。
6、本公司維修人員有權接觸和使用認為維修產品所必需的一切信息和設備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品,如紙,磁盤,色帶,卡片,格式化磁盤,以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務限度
1、功能性清潔,除非產品享受服務規(guī)定的有關功能性清潔或表面清潔工作,否則,凡涉及清潔,定期保養(yǎng)有關問題的工作,均不包含在本公司的服務內。
2、軟件和網絡支持,除非產品享受服務規(guī)定的有關軟件或與網絡有關問題的維修工作,否則均不包含在本公司的服務內。
3、過期產品,已過特定支持時間的過期產品不包括在客戶免送維修服務范圍內。
4、所有象地震,火山、洪水、火災等不可抗力引起的設備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務范圍內。
5、消耗類產品,如噴墨打印頭,硒鼓,電池,繪圖筆,紙張等,無配件類產品,如無器件類,連接件,電纜,外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當,比如雜物進入機內,不包含在客戶免送維修范圍內。
四、收費標準
1. 工作站¥____元/臺/月。
工作站數量____臺。
合計:¥____元
2、打印機¥____元/臺/月
打印機數量:____臺。
合計:¥____元
3、總價:¥____元
五、付款方式
客戶自服務協(xié)議簽字生效之日起,向本公司付款,以____個月一計,一次付清。
甲方代表:_______________
乙方:___________________
_______年______月______日
公司委托合同 篇5
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根據有關法律、法規(guī),在自愿、平等協(xié)商一致的基礎上,甲方委托乙方就機關職工食堂有關事宜奠定以下合同。
第一條 委托事項:
食品制作,菜肴烹制,來料加工,為甲方職工提供三餐。
第二條 食堂管理:
甲方指派專人負責食堂管理,要求乙方按照公司《食堂人員管理規(guī)定制度》見附件,嚴格操作執(zhí)行,保證優(yōu)質文明服務。
第三條 設 備:
甲方向乙方無償提供職工食堂所必要的設施、場地、器物,清單附后。
第四條 經 費:
甲方負擔食堂設施、水、電、暖、煤氣等費用。
第五條 供 餐:
由甲方向職工銷售就餐卡,職工刷卡按定額自主方式(早餐2元 午餐5元 晚餐3元)就餐。
第六條 勞務費:
乙方按甲方要求提供食品加工服務,甲方按月支付乙方勞務費貳仟捌佰元整(含稅)。每月由乙方開具勞務發(fā)票,在甲方報銷領取。
第七條 食 譜:
乙方以周為單位確定食譜。食譜的制定以職工飲食調查結果為依據,并征得食堂管理員同意。
第八條 飯菜質量:
乙方要保障飯菜干凈、衛(wèi)生、廉價可口。
第九條 客飯管理:
甲方遇有上級領導、相關職能部門檢查來訪等情況需派客飯時,由接待人員在公司辦公室填寫客飯單后,食堂方可安排進餐,進餐后由接待人員簽字。
第十條 原料采購:
乙方提前一天向甲方食堂管理員報采購原料種類及數量詳單,由甲方食堂管理員進行采購。
第十一條 供餐時間:
乙方向甲方職工的供餐時間為:
早餐:7:20——8:20
中餐:11:50——13:30
晚餐:18:00——19:30
第十二條 損失賠償:
乙方應妥善管理各類設施。因乙方責任造成有關設施損壞時,賠償損失。
第十三條 衛(wèi) 生:
乙方保證食堂環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和從業(yè)人員個人衛(wèi)生,并持有防疫部門鑒定頒發(fā)的個人《健康證》。
第十四條 衛(wèi)生責任:
因供餐不衛(wèi)生造成就餐職工食物中毒或患病時,追究乙方民事賠償責任并移交衛(wèi)生防疫部門處理。
第十五條 合同期限:
本協(xié)議的有效期為自簽訂日執(zhí)行,有效期一年。
第十六條 糾紛處理:
發(fā)生本協(xié)議未規(guī)定事項時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的向堯都區(qū)人民的法院起訴。
第十七條 生 效:
本協(xié)議自2012年 月 日生效。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各存一份。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽訂時間: 簽訂時間: