廣告承攬合同
發(fā)布時間:2024-02-27 廣告承攬合同最新廣告承攬合同經(jīng)典十五篇。
我們都會和合同打交道。簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同在擬制時可以注意參與方的權(quán)利義務、合同期限、違約責任等方面。經(jīng)過篩選幼兒教師教育網(wǎng)發(fā)現(xiàn)“廣告承攬合同”是值得一看的文章之一,了解更多知識需要參考更多資料,誠摯地邀請大家查看以下內(nèi)容!
廣告承攬合同(篇1)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4.1如果委托方中途廢止合同,則按照未履行部分廣告費的一定比例向承攬方支付違約金。同時,如果超過合同規(guī)定的付款期限,每延遲一天就需要按照所欠款項的一定比例支付違約金。
4.2如果承攬方無法完成合同規(guī)定的工作,應向委托方支付違約金。違約金數(shù)額為未改造部分廣告費的_________%。如果承攬方未能按期履行合同,則每逾期一天需要向委托方支付逾期未完成部分廣告費的_________%作為違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的。
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬方_______
委托方_______
_______年_______月_______日
廣告承攬合同(篇2)
廣告活動承攬合同
委托人:簽訂地點:承諾方:深圳市思羅加文化傳播****日期:年月日
依照《 合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2廣告、活動內(nèi)容及相關(guān)證件名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6刊播次數(shù)、起止日期和時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為(大寫)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期未付廣告費的,每逾期一天按所欠金額的1%支付違約金。
4.2承包人未能完成合同約定的工作,應向發(fā)包人支付廣告費10%的違約金;如果未能按時履行合同義務,則應按逾期的每一天支付欠款的1%作為違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同爭議,經(jīng)雙方協(xié)商不能達成一致的,按以下第(2)項的規(guī)定處理。
1向當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機構(gòu)申請仲裁;
2向連云港市人民法院提起訴訟。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期為年月日至年月日。
委托方: 連云港之星汽車銷售****承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托**人: 委托**人:
**: **:
薦電視廣告(專題)片制作合同
薦商業(yè)設計協(xié)議書
薦**建設合同書
薦標志知識版權(quán)、使用版權(quán)及注冊申明協(xié)議書
薦委托制作光盤合同書
廣告承攬合同(篇3)
2022上海市戶外廣告發(fā)布承攬合同樣本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。上海市戶外廣告發(fā)布承攬合同樣本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022上海市戶外廣告發(fā)布承攬合同樣本正文內(nèi)容
合同編號:________________
廣告主或廣告代理單位(甲方):_________________
廣告發(fā)布單位(乙方):_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期間發(fā)布_________戶外廣告。
二、戶外廣告媒體形式、規(guī)格、地點等要求(填寫不完的可附頁)
1.媒體形式:_________________________________________;
2.數(shù)量:_____________________________________________;
3.發(fā)布地點:_________________________________________;
4.交付、亮燈時間:___________________________________;
5.規(guī)格尺寸:_________________________________________;
6.材料要求:_________________________________________;
7.質(zhì)量要求:_________________________________________。
三、廣告采用_________樣稿(附樣稿),未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改,甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
五、廣告費用:發(fā)布費_________元,制作費_________元,其它費用_________元,總計_________元。
六、甲方分_________期將廣告費用付給乙方,付款方式如下:_________________。
七、乙方發(fā)布廣告必須符合法定的質(zhì)量標準或雙方約定的質(zhì)量標準,并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修。一般損壞(故障),乙方應在_________小時內(nèi)修復(修復時間最長不得超過72小時)。較重損毀(故障),雙方約定:_________________________。
八、乙方負責辦理戶外廣告各類審批手續(xù)。
九、乙方不得在廣告發(fā)布前擅自將甲方提請發(fā)布的廣告內(nèi)容告知與發(fā)布業(yè)務無關(guān)的第三方(廣告監(jiān)管機關(guān)除外)。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的,侵權(quán)責任由乙方承擔。
十一、違約責任
1.甲方未按約定支付廣告費用,除支付拖欠的廣告費用外,并應支付違約金_________元/天。
2.乙方未按合同約定的時間、地點、內(nèi)容、質(zhì)量要求等發(fā)布廣告,若無合法或正當理由的,應承擔違約責任,支付違約金______元/天。
3.乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的,廣告發(fā)布時間應順延,無法順延的按延誤的時間抵扣退還甲方相應的發(fā)布費。乙方若無特殊原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的,廣告發(fā)布時間應順延,同時支付違約金_________元/天;無法順延的,按延誤的時間抵扣退還甲方相應的發(fā)布費,并應支付違約金_________元/天。
4.若遇市政建設或行政管理需要,政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的,甲、乙雙方應無條件執(zhí)行,乙方不負違約責任,但應向甲方退還相應的發(fā)布費。
5.其它:________________________________________。
十二、合同爭議的處理方式(將不選定的劃除)
1.提交________________仲裁委員會仲裁。
2.向人民法院起訴。
十三、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖,應服從法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
十四、本合同自工商行政管理機關(guān)核準登記戶外廣告之日起生效。
十五、其他約定事項:_________________________________。
甲方(蓋章):__________
負責人(簽字):________
_________年_____月____日
簽訂地點:______________
乙方(蓋章):__________
負責人(簽字):________
_________年_____月____日
簽訂地點:______________
廣告承攬合同(篇4)
天津市廣告承攬合同
津加廣字(20__)?號
廣告客戶或代理單位名稱(以下稱甲方):
廣告發(fā)布單位名稱(以下稱乙方):?《電鍍與精飾》編輯部
甲乙雙方根據(jù)國務院《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定,簽定本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于?年?月?日至?年?月?日期間發(fā)布?產(chǎn)品?廣告。
二、廣告發(fā)布媒介或形式為
。
三、單位廣告規(guī)格為?十六開?。
四、廣告采用?甲方提供?樣稿(樣帶),未經(jīng)甲方同意,
乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
七、廣告單價?元,加急費?/?元,其它費用?/?元,扣除優(yōu)惠?元,
扣除代理費?/?元,播出次數(shù)?次,總計?元。
八、甲方應在?年?月?日前將廣告發(fā)布費付給乙方,付款方式?預付?。
九、違約責任?由違約方負責?。
十、合同糾紛解決方式:?按經(jīng)濟合同仲裁?(經(jīng)濟合同仲裁或法院起訴)。
十一、其它:本合同一式三份,甲方保存一份,乙方保存兩份。
十二、廣告的編排方式和發(fā)布時間表
廣告編排方式(廣告發(fā)布總條、次,時段,版面等)
1?3?5?7?9?11?13?15?17?19?21?23?25?27?29?31
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
廣告客戶或代理單位(甲方)
單位名稱:(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電掛:
郵政編碼:
圖文傳真:
開戶銀行:
帳號:
廣告發(fā)布單位(乙方)
單位名稱:(章)
單位地址:天津市河東區(qū)新開路美福園2-1-102
法定代表人:唐*遠
委托代理人:俞向洋
電話:
郵政編碼:300011
圖文傳真:24410599
開戶銀行:
中國工商銀行*津市新開路支行
戶名:天津市電鍍工程學會
帳號:
0
根據(jù)需要雙方可以向有關(guān)部門申請對本合同進行鑒(公)證。
鑒(公)證意見:
經(jīng)辦人:
鑒(公)證機關(guān)章
年?月?日
簽定日期?年?月?日
廣告承攬合同(篇5)
合同編號:_______________
委托方 :_______________
簽訂地點:__________
承攬方 :__________
簽訂日期: __________
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):__________
1.2 廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:__________
承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關(guān)規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。
1.3 發(fā)布地點:__________
1.4 顏色:__________
1.5 規(guī)格或材料:__________
1.6 刊播次數(shù)、起訖時間、日期:__________
1.7 其他要求:__________
第二條 廣告費及支付方法
2.1 廣告費
類別、單價、數(shù)量、金額(__________元)、設 計、制 作 費、發(fā) 布 費、代 理 費、合計金額__________(大寫__________)
2.2 結(jié)算方式和期限:__________
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責任。
4.1如果委托方?jīng)]有按照合同規(guī)定支付廣告費的一部分,則應向承攬方支付相應的違約金。超過合同規(guī)定的付款期限,每逾期一天,都應支付相應欠款金額的違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的 __________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天。
4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1、 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 __________件,名稱:__________
7.2 本合同有效期:自__________日生效至__________日終止。
委 托 方__________
單位名稱(蓋章)__________
地 址:__________
郵 政 編 碼:__________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
電 話:__________
開 戶 銀 行:__________
帳 戶:__________
承 攬 方__________
單位名稱(蓋章)__________
地 址:__________
郵 政 編 碼:__________
法定代表人:__________
委托代理人: __________
電話:__________
廣告業(yè)務員證號:__________
開 戶 銀 行:__________
帳 戶:__________
日期:_______________
廣告承攬合同(篇6)
廣告牌施工合同模板
隨著城市化進程的加快,廣告牌的數(shù)量和種類也越來越多。廣告牌的建造需要有專業(yè)的施工隊伍來完成,這就需要簽訂一份承攬合同。本文將以“廣告牌施工合同模板”為題,詳細介紹廣告牌施工合同的要求和注意事項。
一、合同基本信息
1、合同名稱:廣告牌施工合同
2、合同甲方:___________ (簡稱甲方)
3、乙方:___________(簡稱乙方)
4、施工地點:___________(具體地址)
5、施工時間:___________(起始時間-終止時間)
二、合同內(nèi)容
1、甲方的權(quán)利和義務
a) 提供具體的施工地點和施工時間。
b) 為乙方提供必要的施工條件。
c) 提供預算和支付款項。
d) 對施工過程進行監(jiān)督和管理,確保施工進度和質(zhì)量。
2、乙方的權(quán)利和義務
a) 參與具體的施工方案的設計和制定。
b) 保證施工的合法性、科學性和安全性。
c) 按照施工方案安排施工人員和施工隊伍。
d) 負責施工期間設備、材料和人員的管理和維護。
e) 保證施工質(zhì)量和時間節(jié)點的到位。
3、其他的通用條款
a) 甲方和乙方應該在簽訂合同后嚴格按照合同要求進行履行,并且在滿足條件的情況下,應該盡量減少一切可能引起延誤或損失的行為。
b) 如果因為不可抗力等原因?qū)е潞贤荒苈男?,雙方應當合法、公正地解決問題。
c) 本合同的附件構(gòu)成本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等效力。
三、合同簽署
1、本合同正本一式兩份,甲方和乙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
四、合同變更
本合同如需變更,則必須由甲方和乙方書面協(xié)商后簽署補充協(xié)議,否則本合同雙方無權(quán)單方面進行修改。
五、違約與解除
1、若甲方未按照合同要求支付款項,乙方有權(quán)暫停施工或終止合同。
2、若乙方未按照合同要求完成施工,甲方有權(quán)暫停施工或終止合同。
3、本合同一方違約,應當承擔相應的賠償責任。
六、合同解除
1、合同雙方要達成協(xié)議,可以解除合同。
2、一方要求解除合同,須在通知對方后,經(jīng)雙方協(xié)商簽署書面協(xié)議,解除合同。
3、解除合同后,雙方應當承擔相應的違約責任。
總結(jié):
廣告牌施工合同的簽訂可以保證雙方的權(quán)益得到保障,達成一致之后,可以更好地開展工作,提高工作效率。最后提醒,簽訂合同需要注重合同基本信息、合同內(nèi)容、通用條款、簽約及合同變更、及違約與解除。最后要強調(diào),即便在簽訂合同時,雙方要堅持誠信和守信,實現(xiàn)合同有序完成。
廣告承攬合同(篇7)
合同編號:
委托方:
承攬方:
簽訂日期:
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內(nèi)容及證件:
1.2 播出頻道和時間:
1.3 制作形式:
1.4 廣告長度:
1.5 播出形式:
1.6 播出日期:
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間:
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天。
3.2如果承攬方無法完成合同規(guī)定的工作,應向委托方支付未履行部分廣告費的違約金,違約金金額為廣告費的一定比例。如果承攬方不能按期履行合同義務,則每逾期一天,應按未履行部分廣告費的一定比例支付違約金。
3.3 其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1. 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件,名稱:
6.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
廣告承攬合同(篇8)
委托方:
承擔方:
經(jīng)過雙方協(xié)商,為明確權(quán)利義務,共同遵守法律法規(guī),特簽訂本合同。本合同的效力適用《中華人民共和國民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、當委托方提出廢止合同時,應按照未履行部分廣告費的比例向承攬方支付違約金;若付款超過合同規(guī)定的期限,則對所欠款項的逾期天數(shù),按照相應的比例支付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,則應按照未改造部分廣告費的百分比向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應支付逾期未完成部分廣告費的違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
雙方當事人應在合同履行過程中積極溝通、協(xié)商解決爭議,如無法協(xié)商一致,則按照以下方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自________年____月____日生效至________年____月____日終止。
委托方:承攬方:
單位名稱(蓋章):單位名稱(蓋章):
地址:地址:
郵編:郵編:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
廣告承攬合同(篇9)
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2制作地點:
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
材料:_____
尺寸:_____
數(shù)量:_____
單價(元):_____
總價(元):_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
承攬方
單位名稱(蓋章)廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
廣告承攬合同(篇10)
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設計、制作費:
發(fā) 布 費:
代 理 費:
合計金額(大寫):
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條違約責任
1、如果委托方在合同履行過程中選擇中途廢止合同,需要按照未履行廣告費的百分比向承攬方支付違約金。而如果委托方超過合同規(guī)定的付款期限,則每逾期一天需要支付相應欠款的違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的`%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
如本合同履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。如協(xié)商未果,則應采取以下方法處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本 份。
3、本合同有效期:自 年月日生效至年月日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
稅 號: 稅 號:
廣告承攬合同(篇11)
委托方:_____
承擔方:_____
簽訂地點:_____
簽訂時間:_______年_______月_______日
依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、當委托方提出廢止合同時,應按照未履行部分廣告費的比例向承攬方支付違約金;若付款超過合同規(guī)定的期限,則對所欠款項的逾期天數(shù),按照相應的比例支付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,則應按照未改造部分廣告費的百分比向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應支付逾期未完成部分廣告費的違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
雙方當事人應在合同履行過程中積極溝通、協(xié)商解決爭議,如無法協(xié)商一致,則按照以下方式處理:
1、提交_____委員會_____
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日終止。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
廣告承攬合同(篇12)
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)自愿協(xié)商,就乙方租用甲方廣告位并委托甲方制作、發(fā)布廣告一事,達成如下條款:
一、廣告名稱、尺寸、(媒介): 高立柱廣告牌 ,三面 。
二、廣告發(fā)布地點:
三、合同期限: 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、廣告費及支付方式:
1、廣告費是指甲方為乙方提供廣告位及制作發(fā)布廣告服務所收取的費用。乙方可通過向甲方繳納廣告費,利用甲方提供的廣告位發(fā)布廣告,并由甲方提供專業(yè)的制作服務,使廣告能夠更好地傳達宣傳信息,提高品牌知名度和銷售量。
2、甲方需向乙方發(fā)布廣告數(shù)量 1座。
3、廣告費的支付時間和方式:合同總金額含稅為(金額)元。雙方簽署合同后的兩天內(nèi)(或上一年度廣告期滿前20天),乙方需先支付當年廣告費總額的(比例)作為定金,即(金額)元。在驗收合格后的五個工作日內(nèi),乙方應支付當年廣告費總額的(比例),即(金額)元。
甲乙雙方商定的其它付款事項 剩余 廣告費元,在 年 月 日前付清。
五、廣告的制作及上畫面計算時間:
1、戶外廣告承攬發(fā)布合同畫面掛好開始計算廣告發(fā)布時間(制作設計畫面七天完成,甲乙雙方應互相配合及時設計、發(fā)布及驗收廣告,如因乙方原因未能及時配合拖延甲方工作,即合同簽訂7個工作日后開始計算廣告發(fā)布時間)。乙方應在本合同簽訂之日起的二天內(nèi)或前一年度廣告期滿前十五天內(nèi)向甲方提供廣告設計所必需的相關(guān)資料,甲方收到資料后二天內(nèi)制成廣告樣稿,乙方在收到樣稿后當天內(nèi)予以確認,并將樣稿確認方案以傳真方式回傳甲方,樣稿一經(jīng)乙方確認乙方須保存樣稿,如乙方?jīng)]有按時提供廣告設計資料、確認樣稿并傳真給甲方,由此耽誤的廣告發(fā)布時間不予順延。
2、乙方應在接到甲方驗收報告通知或照片后三天內(nèi)組織相關(guān)人員驗收,如乙方在本條所指的驗收時間內(nèi)未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。
六、廣告的維修檢驗:
1、甲方每星期對廣告牌進行例行檢查,如廣告牌發(fā)現(xiàn)有缺損,應立即維修。
七、乙方權(quán)限:
1、在合同期限內(nèi),我們將免費為您提供首次設計的廣告畫面。這些畫面的使用壽命為一年,如果在此期間發(fā)生破損,我們將會在保修范圍內(nèi)提供維修或更換服務。
八、1、乙方提供的廣告內(nèi)容應符合《廣告法》有關(guān)規(guī)定,應承擔相應法律責任;如乙方提供的廣告畫面設計不符合工商發(fā)布許可,乙方需重新設計,設計畫面需達到工商發(fā)布許可才能發(fā)布,由此耽誤甲方不能正常發(fā)布廣告。
2、如果乙方未按照合同約定支付廣告費,超過五天逾期,則甲方有權(quán)將乙方的廣告畫面替換掉。甲方有權(quán)解除合同,并且追索已發(fā)布卻未付清的廣告費。同時,甲方有權(quán)要求乙方從逾期之日起每日按照當年未付款廣告費的5‰支付違約金。
3、如果在替換廣告畫面后的三個工作日內(nèi),乙方將廣告費匯至甲方賬戶,則視為原合同繼續(xù)履行,無需進行補償。替換廣告畫面的時間不予以賠償。
4、若遇臺風不可抗力因素、政府及相關(guān)部門的要求、決定造成廣告不能發(fā)布,廣告費按實際發(fā)布期限計算多退少補,可解除合同。
5、若乙方在合同簽署后的十日內(nèi)出現(xiàn)無法發(fā)布廣告或未按要求支付首付款等情況,甲方有權(quán)單方面解除合同。
6、如甲方造成的原因未按約定時間將廣告噴繪制作完成并上畫面的,遲延的時間應在約定的廣告期滿后順延。
九、合同期滿后,在同等條件下乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán),乙方如需續(xù)約應于合同期滿前一個月與甲方協(xié)商續(xù) 約事宜,并重新簽訂合同,否則,甲方有權(quán)自行處置廣告畫面或另行出租。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。
十一、糾紛解決方式:發(fā)生合同糾紛,雙方友好協(xié)商,如果協(xié)商不成,向法院起訴。
甲 方:
乙方: 簽字(蓋章): 代表人簽字(蓋章):
電話、 電話
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
廣告承攬合同(篇13)
廣告客戶或代理單位名稱(以下稱甲方):_________
廣告發(fā)布單位名稱(以下稱乙方):_________
甲乙雙方根據(jù)國務院《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期間發(fā)布_________廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為_________。
三、單位廣告規(guī)格為_________。
四、廣告采用_________樣稿(樣帶),未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的'廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
七、廣告單價_________元,加急費_________元,其它費用元,扣除優(yōu)惠_________元,扣除代理費_________元,播出次數(shù)_________,總計_________元。
八、甲方應在_________年_________月_________日前將廣告發(fā)布費付給乙方,付款方式_________。
九、違約責任_________。
·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同
十、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
十一、其他_________。
廣告發(fā)布時間:________
廣告客戶或代理單位(公章):________
地址:________
委托代理人:________
電話:________
郵政編碼:________
開戶銀行:________
賬號:________
簽訂時間:________年________月________日
廣告發(fā)布單位(公章)________
地址:________
委托代理人:________
電話:________
郵政編碼:________
開戶銀行:________
賬號:________
簽訂時間:________年________月________日
廣告承攬合同(篇14)
出租方(甲方): 合同編號:
簽訂地點:
承租方(乙方): 簽訂日期:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就嘉興市中環(huán)南路體育中心LED大屏合作相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 合作模式:甲方有償提供嘉興市中環(huán)南路體育中心LED大屏建筑所需場地及配套設施,乙方負責LED大屏建造投資及后期運營。
第二條 合作LED大屏基本情況:
2.1制作材料:
2.2發(fā)布內(nèi)容(畫面):
第三條 合作期限:
3.1自20xx年1月1日(以實際正式亮屏日期起)至20xx年12月31日止,共計20xx年。
第四條 場地使用費和付款方式:
4.1 場地使用費:第1年:¥2年--第4年:¥/年;第5年--第7年:¥/年;第8年--第20xx年:¥元/年;
4.2 付款方式:第1年租金于20xx年6月30日前支付50%(即¥,20xx年
12月31日前支付50%(即¥;之后每年6月30日前、12月31日前各支付當年度租金的50%。
第五條 雙方權(quán)利與義務:
5.1 甲方擁有嘉興市中環(huán)南路體育中心LED大屏建造所需場地的合法使用權(quán),應保障該屏在建造、運營期間的電力供應及負責相關(guān)政府審批的工作。
5.2該廣告屏的建造及營運期間若影響到相關(guān)經(jīng)營者的正常經(jīng)營,就上述問題,甲方應做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
5.3甲方需提供乙方LED大屏播放所需的控制機房一間,并充分保障其安全,若因甲方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)非法播放內(nèi)容,由甲方承擔責任。
5.4 乙方負責投資建造該LED大屏,并擁有該LED大屏的合法產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)、廣告的審核及最終解釋權(quán)。
5.5乙方負責該LED大屏的制作及安裝維護,應符合國家的相關(guān)標準,并保證該LED大屏建造期間及運營期間的安全使用,協(xié)議期內(nèi)若發(fā)生安全事故,事故責任由乙方承擔。
5.6乙方應遵守廣告發(fā)布、制作的有關(guān)規(guī)定,如乙方發(fā)布的廣告內(nèi)容(畫面)遭受相關(guān)部門處罰或造成其他損害結(jié)果發(fā)生的,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關(guān)。
5.7協(xié)議期內(nèi),甲、乙雙方不能無故終止合同,如因市政或城市規(guī)劃需要使用該LED大屏位置等原因?qū)е虏荒苁褂脮r,應協(xié)商解決,盡量減少雙方損失。
5.8協(xié)議期間,運營所產(chǎn)生的電費80%由乙方承擔,20%由甲方承擔,電費結(jié)算價格為¥元/度,乙方按半年度向甲方支付。
第六條 協(xié)議期滿與續(xù)租:
6.1 協(xié)議期滿后,本協(xié)議即終止。如乙方要求續(xù)租,則表現(xiàn)在租賃期滿一個月前向甲方書面提出,經(jīng)甲方同意后,雙方須重新簽合作協(xié)議。
第七條 違約責任:
7.1 任何一方違反本合同約定,應承擔違約責任,守約方有權(quán)跟據(jù)實際損失向違約方追償。實際損失包括LED建造成本費、人工費、施工費、大屏運營過程中對外簽訂廣告協(xié)議不能履行承擔的違約賠償責任等。
第八條 其他:
8.1 協(xié)議期間若遇甲方改造施工或其他原因?qū)е略揕ED大屏無法正常運營的,甲方應免除期間的場地使用費及電費。
8.2本協(xié)議如有未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,本協(xié)議附件及補充協(xié)議與本協(xié)議作為同一整體,具有同等法律效應。
8.3本合同一式四份,甲、乙雙方各持兩份,均具同等法律效力。
8.4甲乙雙方發(fā)生糾紛應友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方可向南湖區(qū)人民法院提起訴訟。
第九條 簽章:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表: 代表:
時間: 時間:
廣告承攬合同(篇15)
甲方:
乙方:
西華縣花開富貴有限公司與河南睿達傳媒公司就使用甲方廣告牌位一事,達成如下協(xié)議。
一、廣告發(fā)布內(nèi)容:小天鵝冰箱、洗衣機。
二、廣告發(fā)布地點:西華縣萬果園百貨南側(cè)
三、廣告牌位使用期限為兩年。_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、廣告牌位面積:平方米。
五、廣告租金每年25000元,兩年合計50000元。
六、付款方式:現(xiàn)金支付,廣告牌位使用之日起一次付清一年租金25000元,第二年租金提前當年時間兩個月付清,否則按自動放棄由甲方處理。
七、其它事項。
乙方提供噴繪畫面內(nèi)容,由甲方負責安裝,負責協(xié)調(diào)工商市政。其它事項都由乙方負責。
此合同一式兩份,各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________ _________年____月____日_________年____月____日廣告牌承攬制作協(xié)議篇5
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)甲、乙雙方根據(jù)《_______》有關(guān)規(guī)定,本著互惠、互利、平等自愿原則簽訂本廣告稿發(fā)布合同。
一、甲方租用乙方現(xiàn)有戶外廣告位。
二、廣發(fā)布媒介為:單立柱、燈桿廣告位。三、廣告發(fā)布的地址、規(guī)格、單價:
1單立柱廣告位租期為6月1日—8月1日○(共2個月)每月3600元租金,合計:7200元(大寫:人民幣柒仟貳佰元整)。
2燈桿廣告(中興南路、春光路、朝陽西路)101根,租期為6月1日—8月1日(共2個月),每月12575元租金,合計:25150元(大寫:人民幣貳萬伍仟壹佰伍拾元整)。
3稅金:32350×11%=3558.5元。 ○
4以上三項共計:○7200+25150+3558.5=35908.5元(大寫:叁萬伍仟玖零捌元伍角整),若延期使用,租用價格仍為單月價格。
四、廣告發(fā)布方案由乙方設計、甲方定稿(但甲方的廣告內(nèi)容必符合廣告法有關(guān)規(guī)定要求),定稿后雙方任何一方不得改變方案效果。
五、甲方在廣告發(fā)布期間,廣告審批相關(guān)手續(xù)由乙方辦理由乙負責,甲方應提供相關(guān)手續(xù)證照復印件。甲方如果在發(fā)布期間需更換版面或效果,必須事先與乙方取得聯(lián)系,乙方辦理相關(guān)手續(xù),另作廣告內(nèi)容審批,甲方表現(xiàn)形式應符合法律法規(guī)。對不符合的乙方有權(quán)要求甲方作出修改,如不修改乙方有權(quán)拒絕發(fā)布,如果甲方強行發(fā)布,所造成的任何后果與乙方無關(guān)。
六、發(fā)布樣稿為合同附件,與合同具有同等法律效應。
七、付款方式:此合同款項在合同簽訂后一次性付清全款項35908.5(大寫:叁萬伍仟玖佰零捌元伍角整)。
八、甲方委托乙方發(fā)布的廣告媒體所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)屬乙方,甲方只有合同期的使用權(quán),如遇城市建設,擴改道路燈政府行為,所發(fā)布的廣告媒體無條件終止,乙方不做任何賠償,只退還剩余期間的.發(fā)布費,或另找適當位置重新設置。
九、違約責任:甲、乙雙方不得違約,如乙方出現(xiàn)無正當理由提前終止發(fā)布,應承擔總價3%違約金。如出現(xiàn)其他不可預見事項和不可抗拒因素造成乙方不能或不能完全履行合同。有關(guān)事項協(xié)商解決,不承擔違約責任。甲方必須在合同約定期限內(nèi)付款,如出現(xiàn)拖款,乙方有權(quán)終止發(fā)布廣告,甲方承擔總價的3%違約金。
十、此合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借他人使用,合同自簽字之日起生效。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商達成。
甲方:
乙方:
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
地址:
地址:
電話:
電話:
簽訂日期:_____年_____月_____日
簽訂日期:_____年_____月_____日
Yjs21.Com更多幼師資料擴展閱讀
最新承攬合同
如今,使用合同的場合越來越普遍了。合同涉及到當事人的權(quán)利和責任,并受到法律的保護。不知道您積累了多少份合同模板呢?希望本篇名為“承攬合同”的文章能夠符合您的口味,讓您感到滿意。希望它能對您有所幫助,還請收藏!
承攬合同 篇1
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性進行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的`,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇2
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性進行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的.,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇3
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負責人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機動車交通事故責任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營養(yǎng)費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當場受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責任?,F(xiàn)原告為維護自己的合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬合同 篇4
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方:__________________
乙方:__________________
時間:____年__月__日
承攬合同 篇5
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
一、工作內(nèi)容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責_____為兩年。
三、甲乙雙方義務與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責_____的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責_____內(nèi),乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責_____工作完成,乙方對內(nèi)、外債務結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
承攬合同 篇6
甲方:________
乙方:________
根據(jù)平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價設備 美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn) 之用,(詳見設備清單)。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。使用期限為 年,在監(jiān)管期限內(nèi),不得擅自在境內(nèi)銷售、串換、轉(zhuǎn)讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、商品品名及規(guī)格 原料 輔料編碼、單位數(shù)量、單價金額、品名、單位數(shù)量、單價額
合計
三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額商品編碼品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額
合計
四、乙方供料于____________________ 起運抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用
六、保險費負擔
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿(mào)易促進委員會根據(jù)該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關(guān)部門備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
承攬合同 篇7
合同編號:
簽訂地點:
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲乙雙方本著互利互惠的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就乙方承攬甲方 (設備)維修事宜,經(jīng)過雙方友好協(xié)商后簽訂如下條款,以互相遵守。
第一條 維修項目、數(shù)量
第二條 維修所需設備明細及費用
(一)以上價格含人工費、材料費、運輸費等為甲方實現(xiàn)本合同目的所需的全部費用,除甲方同意新增維修項目所需的費用外,甲方無需另行支付任何其他費用。
(二)以上價格含17%增值稅專用發(fā)票。
(三)更換的廢舊件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的,則為免費回收;雙方另有約定除外。
第三條 維修期限
(一)從 年 月 日起至 年 月 日止,共計 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在約定期限交付承攬成果的,乙方不負違約責任,工期則順延。
(三)設備交付及風險:設備維修地點 □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地維修的,往返運輸費及貨損風險由乙方承擔。
第四條 質(zhì)量標準、安裝調(diào)試、驗收
(一)維修項目應符合國家/行業(yè)或合同約定的質(zhì)量及技術(shù)標準,具體的質(zhì)量及技術(shù)標準包括但不限于:
1、
2、
3、
(二)乙方應在維修期屆滿前將設備運至甲方住所地,并在設備到達甲方住所地后 個工作日內(nèi)完整安裝調(diào)試。安裝調(diào)試完整后,甲方應在 個工作日內(nèi)完成驗收,并向乙方出具驗收報告。
第五條 保修
(一)乙方對維修所需的設備按國家標準整機保修1年。質(zhì)保期自甲方驗收合格之日算起。質(zhì)保期內(nèi)如設備出現(xiàn)非人為故障,乙方免費維修或免費更換同等質(zhì)量的設備。質(zhì)保期滿后設備維修、更換所產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
(二)乙方向甲方承諾:在收到甲方故障反饋后24小時內(nèi)達到現(xiàn)場,并在24小時內(nèi)排除故障。
(三)質(zhì)保期外的零配件費用按正常市場價格收取。
第六條 轉(zhuǎn)包
(一)未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同約定的維修項目主要工作轉(zhuǎn)包給任何第三方。
(二)乙方可將部分輔助工作轉(zhuǎn)包給第三方,但乙方對第三方的工作成果承擔連帶責任。
第七條 款項支付
(一)合同生效后 個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總額 的預付款。
(二)維修完畢,成果經(jīng)甲方驗收合格,甲方向乙方支付合同總額 的進度款。甲方付款前,乙方須向甲方開具合法有效增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權(quán)延遲支付進度款,且不負違約責任。
(三)剩余合同總額 的余款作為質(zhì)保金,待成果驗收合格,設備無異常運行滿180天后,甲方在7個工作日內(nèi)一次性結(jié)清。
第八條 甲乙雙方權(quán)利義務
(一)甲方權(quán)利義務
1、提供必要的資料及基礎場地;
2、提供維修所需的水、電等基礎設施;
3、提供維修人員所需的住宿、飲食便利;
4、按約定支付維修款項。
(二)乙方權(quán)利義務
1、按時按質(zhì)交付維修成果;
2、保證維修成果質(zhì)量符合驗收標準;
3、對進場材料及維修成果承擔保管義務;
4、保證維修所需材料無任何權(quán)利瑕疵;
5、對維修人員承擔管理義務;
6、承擔維修人員的住宿、飲食費用;
7、對承攬期間知悉的甲方技術(shù)信息、商務信息等承擔保密義務。
第九條 反商業(yè)賄賂
(一)在任何情況下,乙方不得向甲方人員給予任何形式的不正當利益,包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購物卡、實物、有價證券、旅游或其他非物質(zhì)性利益等。
(二)乙方有義務拒絕甲方人員的任何索取不正當利益的行為,且乙方有義務向甲方舉報甲方人員存在的任何索取不正當利益的行為;在調(diào)查過程中有義務給予甲方必要的配合。
第十條 違約責任
(一)乙方延遲交付承攬成果的,每延遲一天,應向甲方支付合同總額2%的違約金,延遲超過5天的,應向甲方支付合同總額10%的違約金,且甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方交付的承攬成果不符合驗收標準的,乙方須無條件進行返工,造成延遲交付承攬成果的,按本條首款承擔違約責任。
(三)乙方違反第六條約定怠于履行保修義務的,每延遲一天,應承擔合同總額2%的違約金。
(四)乙方違反第七條約定擅自轉(zhuǎn)包的,應承擔合同總額10%的違約金。
(五)甲方延遲付款的,應按同期銀行貸款利率承擔違約責任。
(六)承攬期間,乙方保管的材料出現(xiàn)任何盜搶、滅失或乙方人員出現(xiàn)任何人身、財產(chǎn)損害的,乙方承擔全部法律責任。
(七)乙方違反第十條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應承擔合同總額20%的違約金。
(八)甲乙雙方任何一方違約,違約方應按照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定向守約方支付違約金;違約金不足以彌補守約方損失的,守約方有權(quán)向違約方進行追索。
第十一條 不可抗力
因不可抗力造成承攬成果交付延期、費用給付延期等無法按約定履行合同義務的,雙方均不承擔違約責任。遇不可抗力一方應及時通知對方,以最大限度減少對方損失,且在不可抗力結(jié)束后三天內(nèi)向?qū)Ψ教峁孀C明。
第十二條 爭議處理
(一)本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向甲方所在地法院起訴。
第十三條 其他約定
(一)其他未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應;本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(二)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議簽訂于: 年 月 日
甲方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
乙方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
承攬合同 篇8
合同編號:
買方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
賣方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
工程名稱:
工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應公司(以下簡稱賣方)就賣方為 體育館射擊館設備工程向買方提供的貨物和服務,經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守如下條款:
一、合同標的
1.本合同標的為 體育館射擊館設備系統(tǒng),包括設備供貨及服務。
1.1賣方的所有供貨及服務必須使完成后的射擊館設備系統(tǒng)完全滿足技術(shù)規(guī)格書的要求,技術(shù)規(guī)格書詳見合同附件1;
1.2賣方為買方設計制造并提供系統(tǒng)所需的設備及材料,詳細清單見合同附件2;
1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務:設計、培訓、安裝、測試驗收、 運動會期間的服務、質(zhì)量保證、售后服務等;
1.4賣方應對本合同項下其承擔的全部工作實施有效管理,以確保工作的進度符合合同附件3的要求。
2.貨物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價及交貨時間如附件4所示。設備交貨時間: 年 月 日;設備開始安裝時間: 年 月 日;設備調(diào)試驗收完成時間: 年 月 日。具體的供貨范圍、技術(shù)規(guī)格及技術(shù)圖紙、工程執(zhí)行計劃時間詳見合同附件5。
二、價格
1.合同總價:(人民幣)大寫 元(¥ )。
2.所有貨物的價格包括主機及隨機附件的制造、包裝、稅費、關(guān)稅、商檢費以及安裝調(diào)試、驗收、培訓、技術(shù)服務(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、質(zhì)保期保障等的全部費用。
3.本合同價格為固定不變價。
4.如果單價和數(shù)量的乘積與總價不一致時,以單價為準并修正總價。
三、貨物產(chǎn)地及標準
1.產(chǎn)地
貨物為 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制臺, 競技體校 的 米升降靶, 航天科技集團公司 所的 米輸送靶, 市 電子設備廠的 米移動靶, 公司的 射擊、電子報靶系統(tǒng)的全新的(原裝)產(chǎn)品。
2.標準
本合同所指的貨物及服務應符合國家體委體育器材設備審定委員會和國際射擊會的標準。
四、交貨
1.交貨地點:_______市_______區(qū)_______鎮(zhèn)_______體育訓練基地 體育館射擊館工地地面。
2.賣方在按期收到買方預付款后,按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運至合同交貨地點卸貨后(連同貨物清單)交于業(yè)主。
五、包裝、裝運和運輸
1.包裝必須與運輸方式相適應,包裝方式的確定及包裝費用均由賣方負責;由于不適當?shù)陌b而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由賣方負責。
2.包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉(zhuǎn)運、裝卸、儲存等,充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和 地區(qū)的氣候特點,以及露天存放的需要。
3.專用工具及備品備件應分別包裝,并在包裝箱外加以注明其用處。
4.每一包裝箱兩個側(cè)面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標記。標記內(nèi)容包括:箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、凈重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊向上”等。
5.包裝費、運費已包含在合同價內(nèi)。
六、保險
貨物到達交貨地點之前的所有保險費用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進行服務的人員投保的人身險和其他有關(guān)險種費用,由賣方負責。
七、裝運單證
采用鐵路運輸、船運或空運的以下單證原件在交貨同時交給買方,其單證副本(或復印件)則應在交貨前 天交給買方:
1.裝箱單一式 份,注明合同號、裝運標志、貨物內(nèi)容、每件包裝尺碼及重量;
2.制造廠出具的質(zhì)量及數(shù)量證明書各一式 份。
八、付款
1.本合同簽署生效后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方作為合同預付款;
2.在所有合同貨物到達合同交貨地點并經(jīng)開箱驗收合格后_______天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
3.全部貨物安裝調(diào)試預驗收合格后 天內(nèi)支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
4. 運動會結(jié)束后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
5.付款方式:采用支票、銀行匯票、電匯三種形式。
九、履約保證金
1.賣方應在收到《中標通知書》后,應買方的要求向買方提交以買方為受益人的金額為合同總價_______%即¥_______的履約保證金。
2.在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務時,應向買方承擔違約責任,買方有權(quán)用履約保證金的資金補償其任何直接損失。
3.履約保證金有效期到貨物質(zhì)保期期滿為止,如果交貨期的延長引起質(zhì)保期順延,賣方有義務將履約保證金的有效期順延。
4.履約保證金應用人民幣,采用下述方式提交:由買方接受的國內(nèi)的一家信譽好的銀行用招標文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份,副本二份。
5.在賣方完成其合同義務(包括任何保證義務)后 天內(nèi),買方將把履約保證金退還賣方。
十、技術(shù)文件
1.賣方應在供貨同時向買方提供所有有關(guān)本合同執(zhí)行的技術(shù)文件。如果工程必需但合同又未做規(guī)定的要賣方才能提供的技術(shù)文件,賣方也應及時向買方提供。技術(shù)文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。
2.上述技術(shù)文件應包含保證買方能夠正確進行安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調(diào)試及運作等需要的所有內(nèi)容。
3.買方完全按照技術(shù)文件的指導進行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調(diào)試所引起的系統(tǒng)和/或設備或其部件的損壞由賣方承擔責任。
4.賣方應按照買方要求提供上述技術(shù)文件一式兩套給買方。
5.所有賣方提供的技術(shù)文件的全部費用已包含在合同貨物價格中。
6.所有未列明交付時間的賣方應提供的技術(shù)文件,必須單獨包裝伴隨設備按貨物交付時間交付給買方。
7.買方收貨后如發(fā)現(xiàn)賣方未提供有關(guān)文件,可以延遲付款,直至賣方補齊有關(guān)文件。
十一、知識產(chǎn)權(quán)
1.賣方應保證,買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴。如發(fā)生此類糾紛,由賣方承擔一切責任。
2.賣方為執(zhí)行本合同而提供的技術(shù)資料、軟件的使用權(quán)歸買方所有。
十二、伴隨服務
1.設計
1.1賣方必須配合買方的施工設計,在合同生效后的 天內(nèi)將滿足于施工設計所需的詳細資料提供給買方。
1.2買方進行的與賣方產(chǎn)品選用有關(guān)的設計,如果提請賣方審核,賣方應在 天內(nèi)完成審核,對該設計進行確認或提出建議。
2.安裝與調(diào)試
2.1賣方必須向買方提供合同設備安裝所需的材料及技術(shù)資料。
2.2賣方在自己的貨物到現(xiàn)場后即刻派合適的人員到現(xiàn)場進行安裝和調(diào)試工作。安裝和調(diào)試時間為 天。
2.3賣方完成的工程內(nèi)容有不符合合同規(guī)定的要求的,買方可要求賣方負責修繕。賣方無法使工程內(nèi)容達到合同要求的,買方可要求賣方作出賠償。
2.4賣方應確保施工現(xiàn)場的施工安全。由于賣方的過失造成的損失,由賣方承擔。
2.5有分包商的,賣方對其分包商的過失造成的損失承擔責任。
3.測試及預驗收
3.1賣方必須在交貨的同時,向買方提供按本合同的技術(shù)規(guī)格、技術(shù)規(guī)范的要求進行的測試及預驗收方案。
3.2買方組織測試及預驗收工作,預驗收合格后,買賣雙方簽署預驗收合格證書。
3.3如果賣方?jīng)]有按以上要求,按買方安排的時間進行有關(guān)工作,買方有權(quán)在相應的付款時間段推遲付款,直至賣方完成此時間段的工作。
4.培訓
4.1賣方負責提供現(xiàn)場操作、維修培訓方案及一式 份培訓資料。
4.2賣方負責對買方受訓人員進行操作、維修培訓,對通過受訓的人員頒發(fā)培訓合格證書。
十三、驗收方式及質(zhì)保期
1.貨物運抵交貨地點后,買賣雙方需馬上派出代表前往工作現(xiàn)場,雙方進行箱外驗收。箱內(nèi)物品由雙方在安裝前(到貨后 天內(nèi))約定時間一次性共同開箱驗收,如發(fā)現(xiàn)缺少、損壞部件,賣方須及時補交給買方,如因此造成工期拖延,買方有權(quán)按延期交貨索賠。
2.合同貨物安裝和調(diào)試完畢后,按照本合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、制造商的技術(shù)規(guī)范進行預驗收,預驗收合格后,買方簽署預驗收合格證書。如驗收發(fā)現(xiàn)所供貨物不按合同規(guī)定制造,買方有權(quán)提出索賠。驗收后雙方簽署預驗收合格證書一式 份,雙方各執(zhí) 份。
3.賣方必須確保在 運動會期間整個系統(tǒng)的正常使用,并派專人在 運動會期間進行現(xiàn)場維護,及時處理出現(xiàn)的問題。
4.本合同的質(zhì)量保證期(簡稱“質(zhì)保期”)為 運動會結(jié)束之日起 年(或合同貨物到貨后 個月)。質(zhì)保期內(nèi)賣方進行質(zhì)量“三包”。
5.質(zhì)保期滿后,若有零部件出現(xiàn)故障,經(jīng)權(quán)威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時,則由賣方負責免費更換及維修。
6.質(zhì)保期滿后,應買方要求,賣方應參考屆時的市場價格,優(yōu)惠向買方提供必需的零配件。
7.在有關(guān)部門進行驗收時,賣方應及時配合買方,如賣方在買方通知后仍不及時到場配合驗收,則視賣方的合同義務未完成,由此造成買方損失的,買方有權(quán)提出索賠。
8.賣方貨物不符質(zhì)量要求,致使不能實現(xiàn)合同目的,買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的,應在 日內(nèi)通知賣方,標的物毀損、丟失的風險由賣方承擔。
9.最終驗收:質(zhì)保期滿后,買方組織有關(guān)部門按合同規(guī)定的標準進行最終驗收。
十四、異議索賠
賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜:
1.賣方對于所提供的設備與合同要求不符負有責任。賣方同意買方拒收貨物并把被拒收的貨物的價款金額以合同規(guī)定的同類貨幣付給買方,賣方負擔由此發(fā)生的一切損失和費用。包括銀行利息、運輸和保險費、檢驗費、安裝費、倉儲和裝卸費以及為保管和保護被拒絕貨物所需要的其他必要費用。
2.如貨物到達后發(fā)現(xiàn)有受損和有疵劣,根據(jù)貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額,經(jīng)雙方同意降低貨物價格。
3.對有缺陷的零件、部件和設備,賣方應同意更換,以達到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能,賣方承擔一切費用和風險并負擔買方遭受的一切損失。同時賣方應相應順延被更換貨物的質(zhì)保期。
4.賣方承擔因安裝原因造成的一切損失。
5.如果在賣方收到索賠通知后 天內(nèi),賣方未作答復,上述索賠應視為已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知后 天內(nèi)或征得買方同意的延長期限內(nèi),按照買方選擇的方法解決索賠事宜,買方將有權(quán)從預付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進一步要求索賠的權(quán)利。
十五、不可抗力
1.由于一般公認的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規(guī)定交貨時,賣方應立即以書面形式通告買方,并在 日內(nèi)向買方提供有關(guān)機構(gòu)出具的不可抗力證明。
2.在不可抗力事件發(fā)生后,雙方應努力尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續(xù)存在,致使在合同規(guī)定的交貨期后 天內(nèi)仍不能交貨,買方則有權(quán)解除合同,買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔終止合同的責任,也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內(nèi)如數(shù)返還買方支付的預付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罰則
1.賣方如不能按照合同規(guī)定的時間完工(除本合同第十五條規(guī)定的不可抗力因素外),則必須支付違約金給買方,違約金率按貨物總金額每天 ‰計算。如超過合同規(guī)定完工期限 天后賣方仍不能完工,則買方有權(quán)解除合同,而賣方除按貨物總值每天 ‰計付違約金支付給買方(計付時間由賣方收到預付款日起至支付違約金日止)外,仍須立即將按雙倍于預付款金額計得的罰款支付給買方,如上述違約金金額仍不足以補償買方因賣方違約造成的損失,買方有權(quán)進一步向賣方提出索賠。
2.如果買方不能在合同規(guī)定期限內(nèi)付給賣方預付款,則賣方有權(quán)延期交貨;如果超過合同規(guī)定支付時間的' 天買方仍不支付預付款,則賣方有權(quán)解除合同,這時買方應按貨物總金額的 %計違約金付給賣方。如果買方未按合同規(guī)定的日期支付貨款給賣方,則買方也應支付由此產(chǎn)生的違約金,違約金按拖欠款金額每天 ‰計算,直至該貨款付清為止。超過合同付款期 天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應由買方向賣方作出補償。
3.本合同中對于買方付款和賣方完工有先決條件的約定,按約定執(zhí)行。
十七、產(chǎn)權(quán)與風險轉(zhuǎn)移
1.貨物的產(chǎn)權(quán),只有賣方將設備和材料運至交貨地點且交付給買方時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
2.貨物毀損、滅失的風險在貨物到達買方倉庫并經(jīng)買方開箱檢驗且出具相應報告時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
3.買方拒收或者解除合同的,貨物毀損、滅失的風險由賣方承擔。
4.產(chǎn)權(quán)和風險的轉(zhuǎn)移,不影響因賣方履行義務不符合約定,買方要求其承擔違約責任的權(quán)利。
5.賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳?,毀損、滅失的風險由賣方承擔。
十八、爭端的解決
1.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議,買賣雙方應首先通過友好協(xié)商解決,如經(jīng)協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,任何一方可以向法院提出訴訟。
2.本合同的訴訟管轄法院為 地有管轄權(quán)的法院。
3.在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行。
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十九、通知
1.本合同一方給對方的通知應用書面形式送達合同中規(guī)定的對方的地址,電傳或傳真要經(jīng)對方的書面確認,以電報形式的通知,從當?shù)剜]電局發(fā)出電報的第 天視為送達。
2.通知以送到日期或通知書的生效日期為生效日期,兩者中以較晚的一個日期為準。
二十、稅和關(guān)稅
1.中國政府根據(jù)現(xiàn)行稅法對買方征收的與本合同有關(guān)的一切稅費均應由買方負擔。
2.中國政府根據(jù)現(xiàn)行的稅法規(guī)定對賣方或其雇員征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(包括但不限于設備和部件的進口關(guān)稅、所有貨物的國內(nèi)增值稅)均應由賣方負擔。
3.在中國境外發(fā)生的與本合同執(zhí)行有關(guān)的一切稅費均應由賣方負擔。
二十一、合同生效
本合同在滿足以下二個條件后生效:
1.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效,合同簽字日期以最后一個簽字日期為準;
2.賣方按要求提交了履約保證金。
二十二、其它
1.招標文件、投標文件、中標通知書和本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同樣法律效力。如前后出現(xiàn)矛盾按本合同、合同附件、投標文件、招標文件的順序執(zhí)行。
2.在執(zhí)行本合同的過程中,所有經(jīng)買賣雙方簽署確認的文件(包括會議紀要、補充協(xié)議、往來信函)即成為本合同的有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或確認之日期。
3.賣方在執(zhí)行該合同時,須向買方另外上交該合同總造價的 %(¥ 元)的管理費。該費用買方在每次付款時按比例扣除。
4.除買方事先書面同意外,賣方不得部分或全部轉(zhuǎn)讓其應履行的合同項下的義務。
5.本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
6.本合同合計 頁A4紙張,缺頁之合同為無效合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
簽訂地點: 簽訂地點:
承攬合同 篇9
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)_____《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內(nèi)容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設計制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務時,甲方有權(quán)在_________日內(nèi)要求乙方退還剩余廣告費、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網(wǎng)站內(nèi)容,與廣告表現(xiàn)內(nèi)容相違背,否則乙方有權(quán)停止向甲方提供的`廣告服務,剩余廣告費用不予退回。甲方更改后的網(wǎng)站內(nèi)容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計算機軟硬件損壞時,乙方將配合有關(guān)部門對甲方進行調(diào)查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網(wǎng)絡的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網(wǎng)站出現(xiàn)的網(wǎng)絡擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔責任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務器宕機等)造成乙方服務器短時間中斷,乙方不承擔責任,乙方應在事后公布網(wǎng)絡中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔責任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
承攬合同 篇10
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的.損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間:年 月 日
承攬合同 篇11
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結(jié)構(gòu):磚混預制),占地面積約:_______ ㎡。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,達成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點:_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三、工程項目:包括主體、內(nèi)粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質(zhì)量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經(jīng)甲方驗收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農(nóng)歷春節(jié)前結(jié)束。
七、其它費用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計:_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現(xiàn)死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
九、違約責任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔相應經(jīng)濟和法律責任。
十、如有未盡事宜,雙方協(xié)商的補充協(xié)議與本合同享有同等效力。
十一、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬合同 篇12
立合約人________(以下簡稱甲方),________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“________”一書,經(jīng)標價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:________本,每本________頁。
二、價款:每本人民幣________元,全部價款合計人民幣________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之________,即人民幣________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之________。
九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
負責人(簽字):________負責人(簽字):________
________年____月____日________年____月____日
承攬的合同7
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
廣告承攬合同(模板11篇)
任何事情都需要簽合同,由此可以最大限度地保護自己的權(quán)利。哪些合同有法律效力?經(jīng)反復確認后,筆者推薦一篇名為“廣告承攬合同”的文章,僅供您在工作和學習中參考!
廣告承攬合同 篇1
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商致同意,就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關(guān)事宜,雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,簽訂本合作協(xié)議,由雙方共同遵守。
一、甲方將位于發(fā)啟裝飾城B區(qū)路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方,不含基礎。地面至高炮最頂?shù)目偢邽?5.2米,牌面尺寸為18米×6米雙面。
二、高炮廣告牌承包價共計人民幣壹拾萬零捌仟元整(¥108000元),不含稅。
三、付款方式:即簽訂合同后付元,完工后一次性付清元。乙方收到款后正常施工,10日內(nèi)完工。
四、此高炮必須能抗十二級臺風,其它自然災害與乙方無關(guān)。
五、甲方責任
1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便,保證電源的接用,調(diào)解工程期間一切的相關(guān)地方矛盾。
2、該高炮廣告牌的建立,甲方必須經(jīng)市容、路政等相關(guān)政府機關(guān)部門審批同意后方可建造,否則產(chǎn)生的一切費用由甲方自行承擔。
3、甲方如因沒有完整手續(xù)或其它矛盾造成工期延誤或停工,應按實際造成的損失進行賠償。
4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員,吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關(guān)工具。
3、施工過程中,乙方必須嚴格按照操作規(guī)程施工,同時乙方應該嚴格要求現(xiàn)場施工人員注意施工安全,施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中,如遇下列情況應允許順延工程:
a)因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
c)因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,并作為合同附件,雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協(xié)商不成,可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
廣告承攬合同 篇2
合同編號:__________
委托方:__________
承攬方:__________
簽訂日期:__________
依照《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________
1.2播出頻道和時間:__________
1.3制作形式:__________
1.4廣告長度:__________
1.5播出形式:____________________
1.6播出日期:__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件,名稱:____________________
6.2本合同有效期:自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:____________
單位名稱(蓋章):________
法定代表人:________
承攬方:________
單位名稱(蓋章):________
法定代表人:________
廣告承攬合同 篇3
合同編號:
委托方:
簽訂地點:
承擔方:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1 項目(媒介):____________________________
1.2 廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:____________________________
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3 發(fā)布地點或形式:_______________________
1.4 顏色:____________________________
1.5 規(guī)格或材料:___________________________
1.6 刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
1.7 其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
2.1 費用:
類別
單價
數(shù)量
金額(元)
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2.2 結(jié)算方式和期限:____________________________
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1.提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________ 。
第七條附則
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
7.3 本合同有效期:自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止。
委托方
單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
承攬方單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
廣告承攬合同 篇4
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
廣告承攬合同 篇5
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2制作地點:
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
材料:_____
尺寸:_____
數(shù)量:_____
單價(元):_____
總價(元):_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
承攬方
單位名稱(蓋章)廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
廣告承攬合同 篇6
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款 元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按 元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年 月 日
廣告承攬合同 篇7
承攬方:_______________
定作方:_______________
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量:
______________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:
______________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的`%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
______________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
______________________________
第十條結(jié)算方式及期限
______________________________
第十一條其它
____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30—50%的幅度)或酬金總額的__%(30—50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
帳號:_______________帳號:_______________
_____年_____月_____日
廣告承攬合同 篇8
合同編號:
甲方:_______________
乙方:_______________
根據(jù)《民法典》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂此合同。
1.甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量證書、墻體廣告樣稿。
2.甲方必須承認每條廣告位置的不確定性,并且有被別人破壞的可能,驗收以后乙方不負責保護。
3.乙方按照甲方的樣稿制作墻體廣告,在制作過程中乙方向甲方提供照片和方位記錄,可供甲方驗收,如有發(fā)現(xiàn)字樣和質(zhì)量問題,應及時提出,盡快糾正。
4.廣告完工后,甲方必須在____日內(nèi)驗收完畢,若不按時驗收則視為驗收。
5.廣告的規(guī)格:單條為,總條數(shù)為_________條,總數(shù)面積為_________平方米,每平方米為_________元,總計金額為_________元。
6.本合同簽定當日甲方付給乙方總金額的_________%,即_________元;工程完成________%時甲方付給乙方總金額的______%,即_________元;全部完工后甲方付給乙方全部金額的_________%,即_________元。
7.廣告制作工期為________年____月____日至________年____月____日完成,如遇自然災害、惡劣天氣,工期可推延。
8.合同簽訂當日起有效,如有一方違約可向法院起訴。
甲方:_________法定代表人:_________________年____月____日
乙方:_________法定代表人:_________________年____月____日
廣告承攬合同 篇9
廣告承攬合同協(xié)議書
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第 種方式處理:
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項:
第七條附則
1、本合同附件,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自 年月日生效至年月日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
稅 號: 稅 號:
廣告承攬合同 篇10
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設計、制作費:
發(fā)布費:
代理費:
合計金額(大寫):
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的x%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的x%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本x份。
3、本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
廣告承攬合同 篇11
合同編號:____________
委托方:____________
簽訂地點:____________
承擔方:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):____________________________
3、發(fā)布地點或形式:_______________________
4、顏色:____________________________
5、規(guī)格或材料:___________________________
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
7、其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
1、費用:類別單價數(shù)量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:____________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交杭州_____委員會〔_______________________委員會〕_____;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________。
第七條附則
1、本合同附件
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
3、本合同有效期:自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方
單位名稱(蓋章):____________
地址:____________
郵編:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
稅號:____________
承攬方單位名稱(蓋章):____________
地址:____________
郵編:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
稅號:____________
時間:____年____月____日
廣告承攬合同(匯編8篇)
我們應該先去了解一下合同的相關(guān)定義。交易雙方經(jīng)過協(xié)商后方可簽訂合同,你知道怎么擬制合同才是合法的嗎?我們的編輯為您精心制作了“廣告承攬合同”這篇文章,歡迎瀏覽我們的網(wǎng)頁了解更多信息!
廣告承攬合同(篇1)
合同編號:
委托方:
承攬方:
簽訂日期:
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內(nèi)容及證件:
1.2 播出頻道和時間:
1.3 制作形式:
1.4 廣告長度:
1.5 播出形式:
1.6 播出日期:
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間:
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1. 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件,名稱:
6.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
廣告承攬合同(篇2)
合同編號:________________廣告主或代理單位(甲方):_________________廣告發(fā)布單位(乙方):_________________甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》《民法典》等有關(guān)法律的規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發(fā)布_________戶外廣告。
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
二、戶外廣告媒體形式、規(guī)格、地點
1、媒體形式:_________________________________________;
2、數(shù)量:_____________________________________________;
3、發(fā)布地點:_________________________________________;
4、交付、亮燈時間:___________________________________;
5、規(guī)格尺寸:_________________________________________;
6、材料要求:_________________________________________;
7、質(zhì)量要求:_________________________________________。
三、廣告采用_________樣稿,未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改,甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
五、廣告費用:發(fā)布費_________元,制作費_________元,其它費用_________元,總計_________元。
六、甲方分_________期將廣告費用付給乙方,付款方式如下:_________________。
七、乙方發(fā)布廣告必須符合法定的質(zhì)量標準或雙方約定的質(zhì)量標準,并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修。一般損壞(故障),乙方應在_________小時內(nèi)修復(修復時間最長不得超過72小時)。較重損毀(故障),雙方約定:_________________________。
八、乙方負責辦理戶外廣告各類審批手續(xù)。
九、乙方不得在廣告發(fā)布前擅自將甲方提請發(fā)布的廣告內(nèi)容告知與發(fā)布業(yè)務無關(guān)的第三方(廣告監(jiān)管機關(guān)除外)。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的,侵權(quán)責任由乙方承擔。十
一、違約責任
1、甲方未按約定支付廣告費用,除支付拖欠的廣告費用外,并應支付違約金_________元天。
2、乙方未按合同約定的時間、地點、內(nèi)容、質(zhì)量要求等發(fā)布廣告,若無合法或正當理由的,應承擔違約責任,支付違約金______元天。
3、乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的,廣告發(fā)布時間應順延,無法順延的按延誤的時間抵扣退還甲方相應的發(fā)布費。乙方若無特殊原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的,廣告發(fā)布時間應順延,同時支付違約金_________元天;無法順延的,按延誤的時間抵扣退還甲方相應的發(fā)布費,并應支付違約金_________元天。
4、若遇市政建設或行政管理需要,政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的,甲、乙雙方應無條件執(zhí)行,乙方不負違約責任,但應向甲方退還相應的發(fā)布費。
5、其它:________________________________________。十
二、合同爭議的處理提交_________仲裁委員會仲裁。十
三、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖,應服從法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。十
四、本合同自工商行政管理機關(guān)核準登記戶外廣告之日起生效。十
五、其他約定事項:_________________________________。甲方(蓋章):__________負責人(簽字):________年____月____日簽訂地點:______________ 乙方(蓋章):__________負責人(簽字):________年____月____日簽訂地點:______________
廣告承攬合同(篇3)
合同編號:______________
委托方(甲方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
承攬方(乙方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.項目(媒介):___________
2.廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:___________
承攬方應按《廣告管理條例》等有關(guān)規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任,向委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3.發(fā)布時間:_________________
4.顏色:________________
5.規(guī)格或材料:____________
6.刊播次數(shù)、起訖時間、日期:______________
7.其他要求:______________
第二條 廣告費及支付方法
1.廣告費
類別:________________________
單價:________________________
數(shù)量:________________________
金額:________________________
合計金額:________________________
發(fā)布費:______________
代理費:______________
設計、制作費:______________
備注:______________
2.結(jié)算方式和期限:______________
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1.委托方擅自不履行合同,按未履行部分廣告費用的_______________%,向承攬方賠付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________賠付違約金。
2.承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的______________%,向委托方賠付違約金,不能按合同履行超,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的______________賠付違約金。
3.其他違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第______________項規(guī)定辦理。
1.向________________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2.向________________________地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項
第七條 附則
1.本合同附件________________________,名稱______________
2.本合同有限期限:自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日終止。
委托方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
承攬方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
廣告承攬合同(篇4)
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權(quán)利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發(fā)布內(nèi)容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發(fā)布時間和期限: ____________________________________________
廣告發(fā)布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發(fā)布數(shù)量及規(guī)格: ______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發(fā)布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉(zhuǎn)賬 3、現(xiàn)金
其他:
第三條 雙方權(quán)利義務
(一)甲方權(quán)利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(1)營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經(jīng)營范圍或業(yè)務范圍;
(2)質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;
(3)發(fā)布法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當進行審批的廣告,須提供有關(guān)行政主管部門的審查批準文件;
(4)確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內(nèi),向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方權(quán)利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關(guān)申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內(nèi),發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術(shù)標準的,乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應在??個工作日內(nèi),將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權(quán)解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在 日內(nèi)修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權(quán)解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內(nèi)修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
(二)
(三)
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
地址:___________ ___________ 地址: ___________ ___________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字): ___________
委托代理人(簽字): ___________ 委托代理人(簽字): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
廣告承攬合同(篇5)
委托方:________________________
承攬方:________________________
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期:________________________
2、質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
乙方:________________________
銀行帳號:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
廣告承攬合同(篇6)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
廣告承攬合同(篇7)
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設計、制作費:
發(fā)布費:
代理費:
合計金額(大寫):
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的x%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的x%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本x份。
3、本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
廣告承攬合同(篇8)
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為 年 月 日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
日期:日期:
最新承攬合同(集合10篇)
隨著社會對法律意識的日益增強,合同在我們的職場生活中扮演著不可或缺的角色。制訂合同時,公平和公正應該是我們所遵循的基本原則。那么,如何判斷一份合同的正規(guī)程度呢?如有疑問,您可以參考本文,希望對您有所幫助。
承攬合同 篇1
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一.?工程概況
1.?工程名稱:
2.?工程地點:
3.?承包范圍:
4.?承包方式:包工、包料、包費用
5.?工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.?工程質(zhì)量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二.?合同單價和付款方式
1.?合同單價:
2、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)。
三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四.違約責任和安全責任
1.如果乙方無法按時完成工程,每延遲一天,乙方需向甲方支付合同價款的1%作為違約金。同時,若乙方的工程質(zhì)量未能達到甲方的要求,則乙方需要承擔合同價款的10%作為違約金,并承擔因此對甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1.?本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
六.保修
1.?本工程保修期為年
在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份
甲方:
簽字
電話:
甲方駐工地代表:
電話:
乙方:
電話:
承攬合同 篇2
[承攬合同]—承攬合同(條款)
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項目│?規(guī)格、型號?│?單位?│?數(shù)量?│?單價?│?價款或酬金(元)?│
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
│
└──────────────────────────────────┘
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)若承攬方不能按照約定交付定制品或未能完成工作,應承擔違約責任。違約金應為無法交付或未完成工作部分的價款總額的____%或酬金總額的____%。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.雙方若在本合同履行中發(fā)生爭議,應當及時協(xié)商解決。如果協(xié)商無法達成一致,任何一方均有權(quán)向合同管理機構(gòu)申請調(diào)解、仲裁或直接向人民法院提起訴訟。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____
承攬方:_____
法定代表人:_____
法定代表人:____
開戶銀行:______
開戶銀行:_____
帳號:_______
帳號:_______
____年__月__日
承攬合同 篇3
甲方: ___________
乙方 :___________
依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等協(xié)商一致的基礎上,自愿簽署本制作承攬合同。合同中雙方的權(quán)利和義務已經(jīng)規(guī)定,雙方應共同遵守。具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
承攬方作為一個以制作小組形式組織的經(jīng)濟實體,具備一定的工作經(jīng)驗和資質(zhì),專業(yè)從事廣告制作業(yè)務。在承攬方完全勝任的前提下,委托方將自己的廣告制作業(yè)務交由承攬方進行統(tǒng)一制作。同時,承攬方應當按時保質(zhì)地向委托方交付相關(guān)的勞動成果,即按時完成制作并保證制作質(zhì)量符合詳稿和設計要求,并有權(quán)按照本合同規(guī)定收取制作承攬業(yè)務費用。
二、合同期限。
本次合作的制作發(fā)布合同期限為_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。若在此期限內(nèi)未完成合作任務,雙方可協(xié)商延長合同期限。合同期滿后,若無異議,雙方可再行簽訂新合同繼續(xù)合作。
三、承攬制作業(yè)務費結(jié)算和支付方式。
3.1乙方應當具備完成甲方廣告制作業(yè)務的能力,并按照雙方協(xié)商確定的價格進行結(jié)算。具體的制作承攬業(yè)務費用以雙方核定的計算標準為準,核定價格為__萬元。在乙方完成制作承攬業(yè)務后,甲方應及時按照核定計算標準支付承攬制作費用。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5雙方應當按照“每月”的頻率進行業(yè)務費用結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認的相關(guān)單據(jù)為準。在結(jié)算之后,甲方需要在規(guī)定時間內(nèi)清算乙方的業(yè)務費用。如果需要提前預付或預支,需要根據(jù)實際情況由雙方商定。所有費用均應當合理與公正。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方承諾按時保質(zhì)完成廣告制作業(yè)務并提交成果。如果乙方在制作過程中出現(xiàn)問題,無法如期完成,甲方有權(quán)要求乙方重新制作。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進行整改的。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方: ___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同 篇4
[承攬合同]—承攬合同(簡4)
簽訂日期:________
甲
經(jīng)
--雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
乙
┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐
│品(材料)│規(guī)格、型號│單位│數(shù)量│單價│金額│交貨日期│超欠幅度%│
│名
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────┘
貨款共計人民幣(大寫)
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)若甲方未能按照合同規(guī)定的時間和要求提供所需的原材料、技術(shù)資料及包裝物,除了順延交貨日期之外,甲方每日還需支付乙方相應產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)若甲方未能在合同規(guī)定的付款日期內(nèi)完成付款,每延期一天,應向乙方支付延期付款總額千分之一的違約金。
(6)對于采用送貨或代運方式的產(chǎn)品,如無正當理由拒絕接收,將承擔由此導致的損失,并支付相應的違約金給運輸部門。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)如果乙方提供的產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝與合同規(guī)定不相符,甲方可以選擇收貨并按實際質(zhì)量付款,或者拒絕收貨。如果甲方拒絕收貨,乙方應當承擔包修、包退、包換的責任,并承擔因此造成的一切損失。
(2)若乙方未能按照合同規(guī)定的數(shù)量交貨,導致甲方所需商品不足,則乙方應當按照缺少的數(shù)量進行補交;如甲方并不需要這些商品,則乙方可以接受退貨,并承擔可能產(chǎn)生的損失;如果乙方無法交付這些商品,則應當向甲方支付相應數(shù)量貨物的違約金,金額為所欠貨款的總額。
(3)如包裝不符合合同規(guī)定,需進行返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。若甲方未要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,則應予以賠償。
(4)若供應方未能在合同規(guī)定的交貨時間內(nèi)完成交付,每延遲一天,需向需求方支付相當于延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)若產(chǎn)品被錯誤地發(fā)送至錯誤的到貨地址或接收人處,除了按照合同規(guī)定承擔將產(chǎn)品運送至指定到貨地址或接收人的責任外,我們還將負責支付由此產(chǎn)生的額外運雜費用,并承擔由此造成的交貨延誤責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
法定代表人:_____
電話:________
電話:_______
地址:________
地址:_______
開戶銀行:______
開戶銀行:_____
帳號:________
帳號:_______
承攬合同 篇5
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
金額
交貨日期
超欠幅度%
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質(zhì)量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結(jié)算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)如果乙方未在規(guī)定日期內(nèi)提取產(chǎn)品,則每延誤一天,應向甲方支付千分之______的違約金,以賠償甲方因延遲提貨所產(chǎn)生的損失。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)對于拒絕收貨或代運的產(chǎn)品,若無正當理由,則應承擔由此造成的一切損失,并支付相應的違約金給運輸部門。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)若產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝與合同規(guī)定不符,甲方同意收貨則按照實際質(zhì)量計價;若甲方不同意收貨,則乙方應承擔退修、退貨或換貨,并承擔由此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝。
(4)如果未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)交貨,每延遲一天,甲方應向乙方支付延期交貨部分貨款總值千分之一作為違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外。
(7)其他:________________________________________________________________
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
甲方:________________
乙方:______________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
電話:________________
電話:______________
地址:________________
地址:______________
開戶銀行:____________
開戶銀行:__________
帳號:________________
帳號:______________
承攬合同 篇6
[承攬合同]—承攬合同(簡3)
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│單價│金額│分期交(收)貨數(shù)量│超欠幅度% │
│
│
│
│
│
│
├─┬─┬─┬─┬─┤
│
│
│
│
│
│
│
│月│月│月│月│月│
│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│ │ │ │ │ │
│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│ │ │ │ │ │
│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│ │ │ │ │ │
│
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$____
│
└──────────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標準、驗收方法及地點:____________
3.原材料來源及互利方法:______________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________
5.貨款結(jié)算時間及方法:_________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________
7.違約責任:________________
8.其他:_______________
9.不可抗力_____________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.如一方違反本合同規(guī)定,另一方有權(quán)向仲裁機構(gòu)提出書面申訴并要求調(diào)解、仲裁處理。本合同雙方應當履行各自的義務,確保合同的有效性和穩(wěn)定性。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
┌────────────────┬─────────────────┐
│承攬人:法人委托書號碼____ │定作人:法人委托書號碼______│
│
營業(yè)執(zhí)照號碼
│
營業(yè)執(zhí)照號碼
│
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人:
│定作人:
(蓋章)
│
│法定代表人:
│法定代表人:
│
│開戶銀行:
帳號:
│開戶銀行:
帳號:
│
│電話號碼:
電掛:
│電話號碼:
電掛:
│
│住址:
│住址:
│
└────────────────┴─────────────────┘
(注:因欄目所限,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同 篇7
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結(jié)算辦法與時間;
第七條乙方應在合同簽訂之日起的一個月內(nèi)向甲方支付定金人民幣________元;并于合同生效前的一個月內(nèi)向甲方支付預付款人民幣________元。如果乙方違約,其無權(quán)要求定金的返還。如果甲方違約,應當雙倍返還定金。除承擔違約責任外,甲方還應按照約定如數(shù)返還預付款。如果乙方違約,甲方可以將預付款抵作違約金和賠償金,剩余部分可以要求返還。
第八條甲方的違約責任:
1、如果甲方未能按照合同規(guī)定提供符合質(zhì)量要求的定制物品,乙方可以選擇接受該物品并依據(jù)實際質(zhì)量支付費用;或者拒絕接受該物品,并要求甲方修復或更換,并承擔因延遲交付造成的責任。如果經(jīng)過修理或更換后,物品仍然未能達到合同規(guī)定的質(zhì)量標準,乙方有權(quán)拒收該物品,同時甲方需承擔由此產(chǎn)生的損失賠償責任。
2、如果甲方所交付的定制品數(shù)量未達到合同規(guī)定,而乙方仍需這些商品,則甲方應當按照合同規(guī)定數(shù)目進行補償。對于補償部分的商品,若交付時間已逾期,則按逾期交付處理。但如果乙方不再需要這些少交的定制品,則有權(quán)解除合同,并要求甲方承擔由此產(chǎn)生的損失。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、當甲方未能按照合同約定時間交付定制物品時,應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期部分價款總額的________‰進行計算。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外。
4、如果乙方未能在合同規(guī)定的付款日期內(nèi)付款,則應根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方支付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:若因不可抗力原因?qū)е录追剿ㄙ彽奈锲坊蛟牧显诤贤?guī)定的履行期限內(nèi)毀損或喪失,甲方可免除違約責任,但需提供有關(guān)部門證明。甲方應主動采取措施盡量減少損失。若不可抗力事件發(fā)生在合同規(guī)定履行期限外,甲方仍需承擔責任。在乙方無故延遲接收或拒收時,乙方應負責并賠償甲方的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:________年____月____日
承攬合同 篇8
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢。
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內(nèi)面積84m2。
2、施工服務包括水電路安裝、泥瓦工程,木制品制作和安裝,表面處理、刮磨修平,漆面涂裝和其他按甲方要求的工程項目。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人。
四、雙方約定以乙方包工包料的方式進行承攬,但乙方必須按照甲方規(guī)定的材料品質(zhì)、價格、品牌和售貨單位購買所需材料。甲方可預先支付部分加工承攬費用以供乙方購買材料。乙方所提供的材料和設備必須符合質(zhì)量標準且規(guī)格相符,否則禁止使用。如已經(jīng)使用,由乙方承擔工程損失責任。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖。
六、乙方在進場前應提交本人及施工人員的身份證復印件,并進行核對,同時提供通訊號碼等信息,以便甲方留底備查并向物業(yè)管理單位報備。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
簽約代表:______簽約代表:______
簽約日期:______簽約日期:______
承攬合同 篇9
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《_____》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、施工方案及準備:根據(jù)甲方提供的設計圖紙,我們采用磚木結(jié)構(gòu)進行施工。在臥室板面鋼筋間距為1616,客廳為1416,采用雙層雙向鋪設。每平方米打板需要使用一包425水泥,墻體采用磚粉墻施工,每二車加一包325水泥。地梁需要使用300*400的尺寸,以及4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度按照設計要求進行施工。
第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍_________肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
承攬合同 篇10
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
│產(chǎn)品名│型號規(guī)│單│數(shù)│單價│總價金額│交貨日期及數(shù)量│
│稱│模│位│量│(元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤
│││││)│十萬千百十元角分││││││
│合計│人民幣(大寫)│
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.貨物交付后,乙方將收到提單和其他單據(jù)。供方可以隨同提單一起向乙方收款,也可以寄送單據(jù)給乙方,讓乙方根據(jù)單據(jù)進行電匯。
4.驗收方式:乙方需派員到甲方倉庫進行產(chǎn)品驗收。若因特殊原因無法派員,甲方將按照合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量進行代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人:(簽字蓋章)乙及代表人:(簽字蓋章)
開戶銀行:________開戶銀行:_______
帳號:__________帳號:_________
電話:__________電話:_________
簽訂日期:____年__月__日
廣告合同書(經(jīng)典十五篇)
有沒有讓人瞬間明白如何起草合同的模板范本呢?合同在多種場合里都會被提到。撰寫合同不能圖省事,應當正規(guī)全面的去撰寫,讓我們一起走進“廣告合同書”的世界探尋它的秘密,饒有益處的建議供您考慮!
廣告合同書 篇1
甲方:
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方:
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
統(tǒng)一社會信用代碼:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方提供短信息廣告發(fā)送通信傳輸服務,達成本協(xié)議。
一、定義
短消息(單位:萬條):由文字組成的信息,通過中國移動gsm網(wǎng)絡傳送。每條短消息最大長度為 字符(英文/數(shù)字: 字;漢字: 字)。
為保證廣告能按時刊登,甲方應在簽署本合同之日起,在廣告刊登前前_________天,將所需資料寄到乙方。
二、甲方義務
(1)負責提供發(fā)送短信息所需要的一切短信息發(fā)送平臺、系統(tǒng),一切硬軟件資源,網(wǎng)絡環(huán)境及所需要人員。
(2)甲方將保證實際發(fā)送的數(shù)量與承諾的相符合。
(3)由于甲方原因?qū)е滦畔l(fā)送至錯誤對象,則甲方承擔其發(fā)送錯誤的短信資費,并重新發(fā)送補足發(fā)送數(shù)量。
(4)如發(fā)生移動網(wǎng)絡故障導致發(fā)送遲延,甲方應提供電信運營商出具的有效證明。
(5)甲方在數(shù)據(jù)傳輸、控制方面對乙方有影響的變動時需提前通知乙方。
(6)如甲方由于自身原因無法繼續(xù)提供短消息發(fā)送平臺給乙方使用,應及時通知乙方并將乙方預付的短消息發(fā)送費用中尚未使用的金額全部退還乙方,并承擔相應的違約責任。
甲方無論因何原因需延遲付款須征得乙方同意,且提前5個工作日書面通知乙方;
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方作為甲方“
(7)甲方必須保證其所從事的短消息發(fā)送業(yè)務的合法性,并承擔與此相關(guān)的一切風險及責任。
(8)甲方有義務給乙方開一個監(jiān)控短信發(fā)送的端口,可以實時看到發(fā)送的到達情況。
三、乙方義務
(1)乙方支付的發(fā)送費用在發(fā)送前結(jié)算, 元/條,大寫: 。
(2)甲方提供的僅限于短信息系統(tǒng)硬件及技術(shù)支持和提供短信息通信傳輸服務,發(fā)送的短信息內(nèi)容和發(fā)送的號碼需要由乙方自行提交。按照有關(guān)的規(guī)定,乙方發(fā)送前請先獲得手機終端用戶許可,乙方所有下發(fā)短消息的端口號都必須為(地理區(qū)號+特定卡號),乙方不得利用該端口向用戶或會員散布和傳播反動、色情等違反國家法律的信息。
廣告的創(chuàng)意、文案、軟文撰寫、設計、策劃、影視創(chuàng)意等事宜,包括樓盤VI、報紙廣告、夾報、宣傳單張、海報、樓書、房展、展廳、噴畫、廣告折頁、雜志廣告、DM、邀請函、賀卡、現(xiàn)場POP、戶外廣告等平面設計、影視創(chuàng)意、影視腳本、活動策劃方案、形象策劃方案。
四、業(yè)務流程
乙方在發(fā)送短信息前通過互聯(lián)網(wǎng)的方式向甲方短信平臺提交發(fā)送內(nèi)容和號碼。甲方成功發(fā)送完畢后,應立即向乙方客戶端口提供發(fā)送統(tǒng)計報告,包括發(fā)送的數(shù)量,成功的接收統(tǒng)計。
乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方做出修改。
甲、乙雙方以個月作為合作試點,在完成第一個月合作后,甲、乙雙方都有權(quán)對對方的工作情況、合作程度、是否違約等情況進行評判,以作為是否繼續(xù)合作的基礎。
五、付款方式
發(fā)送前乙方付給甲方發(fā)送費用人民幣 元整,大寫:?
六、共同義務
(1)為保證協(xié)議順利實施,甲乙雙方指定專人負責協(xié)調(diào)解決在業(yè)務運作過程中可能發(fā)生的問題。
(2)甲、乙雙方對業(yè)務開展中出現(xiàn)的各種問題,應及時相互通報、協(xié)商處理解決。
(3)甲、乙雙方開展業(yè)務均應依法辦理。
(4)對于業(yè)務開發(fā)和運行過程中對方提供的所有資料(包括技術(shù)、用戶信息等),雙方均有保密義務。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向第三方泄露或用作合作項目開發(fā)以外之用途,否則須向?qū)Ψ匠袚鄳姆韶熑巍?/p>
雙方合作期間,甲方應積極配合乙方,及時提供乙方所需的各類圖片和文字資料,并應對上述資料的合法性、真實性、準確性和完整性負責。
(5)本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方友好協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議予以明確。本協(xié)議履行過程中,如因甲方上級單位政策原因或市場環(huán)境變化等因素需要對本協(xié)議內(nèi)容進行調(diào)整,甲乙雙方應友好協(xié)商解決。
甲方有權(quán)及時地對乙方所提交的廣告方案、設計稿和其他書面工作文件以書面形式提出修改意見和建議,乙方據(jù)此進行修改、調(diào)整、直至甲方簽字認可方可定稿。但甲方應尊重乙方的專業(yè)經(jīng)驗和知識,并應考慮乙方工作周期等因素,在乙方提交有關(guān)文件后。
七、違約責任
(1)如甲方逾期發(fā)送短信息,每逾期一日,按合同總金額的 %支付違約金。
(2)甲方成功發(fā)送數(shù)量不足合同約定的,應按乙方要求重新發(fā)送補足發(fā)送數(shù)量。
八、其他
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
如雙方因本合同產(chǎn)生爭議,應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方皆有權(quán)向乙方所在地法院起訴。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表簽名:
簽訂地點: 乙方代表簽名:
簽訂地點:
年 月 日 年 月 日
廣告合同書 篇2
合同編號:???????????
甲方(委托方):??????
法定代表人:?????????
地址:???????????????
聯(lián)系方式:???????????
乙方(受托方):??????
法定代表人:?????????
住址:???????????????
聯(lián)系方式:???????????
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、誠實信用原則基礎上,經(jīng)友好協(xié)商。
甲方同意將市政府批準的第一批84輛甲方標準餐車前廣告版面,交給乙方作為發(fā)布廣告使用。甲方負責根據(jù)乙方提供的廣告設計圖制作廣告。
第一條?廣告發(fā)布概況
1、戶外廣告發(fā)布的內(nèi)容:??????
2、廣告發(fā)布媒介:??????
3、廣告尺寸:長:??????高:??????;廣告格式:??????
4、廣告發(fā)布地點:??????
5、廣告發(fā)布頻次:??????
6、廣告畫面要求:??????
第二條?廣告發(fā)布期限
1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,廣告發(fā)布的期限雙方約定?個月,自??????年??????月???????日起至??????年??????月???????日止。
乙方在使用甲方首批84輛標準餐車廣告面同時,向甲方無償提供84把太陽傘,傘面乙方可做廣告,但須有甲方“放心早餐工程”及甲方“放心早餐商標”
2、乙方為甲方發(fā)布廣告為階段性發(fā)布,共計分?5?批:
第一批廣告發(fā)布的時間為:???????年???????月???????日至??????年??????月???????日;
結(jié)算方式:合同簽訂生效后,乙方應先預付總廣告費的50%給甲方,余額50%待餐車廣告制作完成。
第二批廣告發(fā)布的時間為:???????年???????月???????日至??????年??????月???????日;
廣告內(nèi)容必須符合廣告法及新聞宣傳有關(guān)規(guī)定,客戶需提供營業(yè)執(zhí)照、代理資質(zhì)證書、按照國家政令要求具備的各種批準件原件。
第三批廣告發(fā)布的時間為:???????年???????月???????日至??????年??????月???????日;
乙方聲明并保證所提供的廣告帶內(nèi)容的合法性并承擔一切播出之后果,該樣帶為秒廣告樣帶,乙方須將樣帶提前3個工作日送達甲方處。
第四批廣告發(fā)布的時間為:???????年???????月???????日至??????年??????月???????日;
違約責任:本合同經(jīng)雙方簽字并單位蓋章后生效,除不可抗力及政府指令變化等因素外任何一方不得擅自變更或解除,否則視為違約。
第五批廣告發(fā)布的時間為:???????年???????月???????日至??????年??????月???????日
甲方的廣告創(chuàng)意需經(jīng)乙方認可。甲方并保證有權(quán)發(fā)布該廣告而不侵犯任何第三方的權(quán)利,也不違反任何法律。
第三條?合同的價款、支付期限、支付方式
1、?本合同總價款為人民幣:??????元(¥:??????)。
2、甲方向乙方支付本合同總價款時采取分期支付方式:
(1)合同簽訂后??????日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價款的30%;
(2)在本項目招標方(即x市體育彩票管理中心)向甲方全部支付第二筆合同價款時,甲方向乙方支付合同總價款的30%。
甲方將按乙方的要求,在廣告發(fā)布開始刊登5個工作日前向乙方提供所需的全部廣告資料。
(3)在本項目招標方(即x市體育彩票管理中心)向甲方全部支付第三筆合同價款時,甲方向乙方支付合同總價款的40%。
甲方可以委托乙方為其設計信息發(fā)布圖形,在甲方?jīng)Q定采納乙方所設計的廣告發(fā)布圖形,并交付設計費用rmb_____后。
3、甲方向乙方支付該合同約定之款項時,采取以下第?種方式:
(1)應將該款項支付至乙方指定賬戶(開戶銀行:??????賬號:??????賬戶名:??????),以銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付所產(chǎn)生的手續(xù)費由乙方承擔,同時乙方應向甲方開具符合國家法規(guī)規(guī)定的發(fā)票。
在信息發(fā)布期限內(nèi),如甲方需要更換其發(fā)布圖形文件和鏈接url,須提前三個工作日提交給乙方。
(2)甲方以現(xiàn)金形式進行支付,乙方應向甲方開具符合國家法規(guī)規(guī)定的發(fā)票。
第四條?甲、乙雙方權(quán)利及義務
1、甲方負責提供廣告播放光盤,乙方按甲方所提供的內(nèi)容進行播放。乙方不得擅自更改廣告發(fā)布的內(nèi)容、形式、位置、時間、頻次等。
2、甲方所提供資料應符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求,否則乙方有權(quán)要求甲方進行修改。
3、合同簽訂后,甲方應按照本合同規(guī)定付款方式按時向乙方付款,?以便于乙方按時履行合同。
4、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單的,應在廣告發(fā)布?日前以書面形式通知乙方。
5、乙方應保證其擁有本合同約定媒體的戶外廣告發(fā)布代理資格,以及相關(guān)手續(xù)合法。
6、乙方應當依法向相關(guān)管理部門申請辦理本戶外廣告發(fā)布許可審批手續(xù)。
7、乙方應保證廣告畫面的完整、清潔、效果美觀;廣告播放所發(fā)生的施工費、用電增容、電費等一切費用由乙方承擔。乙方負責做好維修和保養(yǎng)工作。乙方應于一天內(nèi)修復;如做較大維修乙方應于三天內(nèi)修復。
因技術(shù)或其他原因造成此廣告未能按本合同附件的規(guī)定發(fā)布,則乙方對甲方應負的責任僅限于:在以后的時間里以相當?shù)奈恢冒l(fā)布該廣告。具體辦法應由雙方協(xié)商而確定
8、乙方保證每日滾動播放廣告片?小時,即上午?至晚?,可根據(jù)季節(jié)氣候的變化適當調(diào)整,但總體保證每日?小時滾動播放。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、互惠互利、協(xié)商一致的基礎上。
9、如在廣告畫面發(fā)布及乙方安裝畫面過程中,廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題或造成人員傷亡等事故,由乙方負責。
10、應甲方要求,乙方應當如實提供戶外廣告發(fā)布的數(shù)據(jù)資料(即乙方每月廣告播放完畢后將監(jiān)波報告:照片4張、視頻15秒1段提供給甲方),如乙方不提供戶外廣告發(fā)布的數(shù)據(jù)資料的,視為乙方未播放廣告。
)甲方簽訂協(xié)議后應在畫面上版前交總合同金額的50%做版面定金,金額萬元整;上版后三天之內(nèi)付清剩余30%費用。
11、乙方在本合同履行完畢后,應將相應的廣告材料移交給甲方。
第五條?保密條款
雙方均有義務嚴守秘密,非依法或為履行本協(xié)議或經(jīng)另一方書面同意,不得以任何方式公開或外泄本協(xié)議的內(nèi)容。違反本條保密條款的,違約方應賠償守約方由此所受的全部損失。
)乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方有權(quán)要求甲方做出修改。
第六條?違約責任
1、甲方未按照合同約定履行付款義務時,甲方應向乙方承擔違約責任,逾期期限內(nèi),每逾期一天甲方應按照應付而未付款項的?%向乙方支付違約金。
制作完成后天內(nèi),甲、乙、制作三方共同驗收,驗收合格,乙方在《驗收報告》上簽章,乙方接到甲方通知,不及時驗收。
2、因甲方無法按期提交播放材料導致乙方不能正常播放的,乙方不承擔任何責任。
3、如乙方未按照合同約定履行合同義務,應向甲方承擔違約責任,按照合同總價款的百分之二十向甲方支付違約金。
乙方保證,在_________年的發(fā)布期限內(nèi),不撕毀、損壞、破壞甲方發(fā)布的廣告。
4、如乙方擅自更改甲方委托發(fā)布的廣告內(nèi)容導致第三方遭受損害時,甲方由此產(chǎn)生的損失(該損失包括但不限于:
簽署本合同的同時,甲方需支付本合同費用的_____%即¥_____元,余下¥_____元于發(fā)布驗收后____天內(nèi)支付,本合同價格均包含向政府有關(guān)部門交納的稅費;
5、如乙方未能按時、按地、按量的發(fā)布廣告導致第三方遭受損害時,甲方由此產(chǎn)生的損失(該損失包括但不限于:
廣告采用甲方樣帶,未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿。乙方須在廣告播出后免費為甲方提供電視臺的播出證明。如錯播、漏播,由乙方負責向媒體追討有關(guān)賠償;如因乙方原因,則由乙方根據(jù)實際發(fā)布情況計算廣告發(fā)布費用,且乙方另須承擔合同總價款______%的違約賠償金;
第七條?爭議解決方式
雙方因本合同所引發(fā)的一切爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方有權(quán)向?。
(1)甲方所在地人民法院提起訴訟
(2)x市仲裁委員會申請仲裁
第八條?其他
1、本合同自雙方簽字/簽章之日起生效,雙方協(xié)商一致可另行簽訂補充協(xié)議終止、變更、解除本合同。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各持壹份,貳份具有同等法律效力。
甲方(公章):????????乙方(公章):???????
法定代表人:????????法定代表人:???????
簽訂時間:????????年????????月????????日
簽訂地點:????????
廣告合同書 篇3
甲 方:
乙 方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利,優(yōu)勢互補的原則,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方在乙方所屬媒體 雜志刊登硬廣、購買雜志等相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、 投放排期
備注:1、乙方廣告需在20_年10月至20年9月期間 在乙方所屬媒體 《》雜志 刊登;
2、欄目軟宣內(nèi)容由乙方提供,甲方自主編輯且不收取任何費用,乙方提供的廣告內(nèi)容必須合法真實;
3、乙方投放的廣告的版面位子可以根據(jù)實際情況做適當調(diào)整,但務必遵守等價等量的原則,并于雜志出刊前月25日之前將調(diào)整信息告知甲方,若因乙方告知延誤造成損失甲方不予承擔法律責任。
4、乙方于20_年10月至20_年9月期間每月購買 甲方《》雜志個性化定制(封面燙金)五百本,乙方須提供甲方需要贈閱的客戶詳細信息(姓名、單位、地址、郵編)以方便甲方準確的郵寄雜志;
5、郵寄雜志的所有費用已包含在購買費用中,乙方無需另行付費;
6、若乙方有特殊宣傳需要,在定制的雜志中夾帶乙方的宣傳資料,甲方予以允許,但乙方提供的資料不可影響甲方的正常郵寄工作,即在郵寄雜志之前將宣傳資料送到甲方辦公地、資料的大小要符合甲方常用包裝袋的尺寸,若乙方因提供資料不符合甲方的要求所造成的額外費用須由乙方承擔;
二、 本協(xié)議合同總金額為 元(大寫: 整),乙方需 在合同簽訂后 三 個工作日內(nèi) 將 合同總金額的50%即 元(大寫: 整)匯至甲方如下銀行賬戶 ,并將 銀行匯款憑證傳真至甲方經(jīng)營中心 ;剩余款項即 元(大寫: 元 整)乙方則須在 雜志見刊后一周內(nèi)匯至甲方如下銀行賬戶 ,并將 銀行匯款憑證傳真至甲方經(jīng)營中心;
三、 甲方需在收到乙方所匯全部廣告款項后三個工作日內(nèi)開具相應廣告款項金額的稅務發(fā)票并提供至乙方 ;
四、 甲方銀行賬戶信息
收款單位: 開戶銀行: 甲方賬號:
五、 權(quán)利與義務
1、乙方需每月25日將廣告菲林(或廣告電子版)等相關(guān)資料快遞(或電子郵件)至乙方經(jīng)營中心,否則,甲方不承擔因甲方延誤造成乙方廣告不能按期刊登的責任與后果; 內(nèi)頁 硬廣凈尺寸為 205 mm× 265 mm,出血尺寸為 213 mm× 273 mm;
2、甲方發(fā)布的廣告,一律采用乙方確認的樣稿;乙方擁有廣告的所有權(quán)和著作權(quán);未經(jīng)乙方同意,甲方不得隨意改動廣告;對廣告樣稿不符合法律、法規(guī)的內(nèi)容和形式,甲方有權(quán)要求乙方作出修改;如乙方不作出修改而堅持發(fā)布,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔;
3、甲方應按乙方提出的時間、版面和規(guī)格發(fā)布廣告,未經(jīng)乙方許可,甲方不得改動乙方確定的廣告發(fā)布時間和發(fā)布規(guī)格,否則視為甲方違約;
4、甲方在發(fā)布期間,如發(fā)生漏發(fā)乙方廣告或版面調(diào)整等事宜,甲方應及時通知乙方并協(xié)商:如因國家政策原因而不能發(fā)布乙方廣告,甲方經(jīng)舉證證明后,可以不承擔相應責任;如因甲方原因造成廣告漏發(fā)或版面調(diào)整的,則甲方應賠償乙方損失;
5、甲方負責對乙方的商業(yè)資料進行保密,不得與第三方簽定任何有損于乙方利益的合同;甲方不得向任何第三方泄露本合同的任何內(nèi)容及本合同的簽訂、履行情況;甲方不得擅自使用、復制或許可第三方擅自使用、復制乙方提供的商標、標志、商業(yè)信息、廣告設計資料等技術(shù)資料;
6、甲方需為乙方提供相應廣告款項金額的稅務發(fā)票,并做好其它相應服務;
7、若甲方未能按合同約定時間、版面發(fā)布乙方廣告計劃,乙方則可不予以支付該次廣告費;若乙方要求更改廣告發(fā)布計劃,則需在每月20日之前通知甲方,否則因此造成的相應責任,甲方概不負責。
六、附 則
1、本合同糾紛解決方式:甲乙雙方友好協(xié)商;若甲乙雙方友好協(xié)商不成,則依法向甲乙雙方各自所屬地人民法院提起訴訟;
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守;
3、本合同一式兩份,甲方壹份、乙方壹份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字或蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告合同書 篇4
廣告客戶單位名稱(以下稱甲方):
廣告發(fā)布單位名稱(以下稱乙方):
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定簽定本合同,并共同遵守。
一. 廣告委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期進行為期7天的廣告發(fā)布活動。
二. 廣告發(fā)布媒介為 頻道
1、廣告發(fā)布時間: 。時間段 。
2、廣告發(fā)布次數(shù): 次/天 。
3、廣告發(fā)布時長: 秒/次 。
三. 單位廣告規(guī)格為 專題電視介紹
四. 廣告采用 甲方提供 樣帶(樣稿),乙方負責編輯制作,最終版本確定后應報經(jīng)甲方確認。未經(jīng)甲方同意,乙方不得更改樣稿(樣帶)。廣告發(fā)布三日前,應確認廣告播出帶。
乙方未依照合同規(guī)定準時繳納租金,按年度租金的/天向甲方支付滯納金;若超過天仍未支付租金,甲方收回本合同出租的場地。
五. 乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律,法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改, 甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。乙方對根據(jù)其意見修改部分的內(nèi)容和形式承擔保證責任。
未經(jīng)對方許可,任何一方不得向第三方泄露本合同的條款的任何以及本合同的簽訂及履行情況。
六. 廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
合同價款總計付款方式 轉(zhuǎn)賬 ;
該費用包括廣告發(fā)布費、制作費、人工費、審批費、播放費、稅費等乙方完成本合同項下廣告發(fā)布所需的全部費用,除此之外,甲方無須再向乙方支付其他任何費用。
本合同未盡事宜,并簽訂補充規(guī)定,補充規(guī)定是本合同不可分割的組成部分,補充協(xié)議與本合同不一致的。
九.雙方權(quán)利與義務:
1、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,視為乙方違約,乙方應向甲方支付合同總金額20%違約金,同時甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行。
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)法律、法規(guī)。
2、甲方有權(quán)對乙方的廣告發(fā)布行為進行監(jiān)督檢查,并隨時提出異議。對于乙方漏播、少播、錯播的,甲方有權(quán)在廣告費中酌情扣減相應金額。
甲方未按時如期支付廣告發(fā)布費,應按廣告總金額每日千分之四支付乙方違約金,乙方有權(quán)要求甲方對是否解除合同進行明確,同時要求甲方支付相關(guān)賠償費用。
3、乙方負責辦理本合同約定的廣告發(fā)布(包括合同期內(nèi)甲方要求更換的廣告)所需全部審批手續(xù),并承擔因此而發(fā)生的全部費用。
方因為不可抗力不能履行其在本合同中的義務,應當立即以書面形式通知對方,以減輕可能給對方造成的損失。
4、乙方保證具有本合同約定的廣告發(fā)布資格,已經(jīng)取得為履行本合同所應具備的一切必要授權(quán)手續(xù)。
十.違約責任
1、因乙方原因?qū)е虏荒馨凑占s定的發(fā)布廣告的欄目、時長、時段和內(nèi)容履行的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方須承擔合同價款20%的違約賠償金,對因此給甲方造成的損失,乙方應承擔賠償責任。
政府行為,道路改造或行政命令致使廣告不能繼續(xù)發(fā)布,則終止廣告合同的執(zhí)行。
2、本合同簽訂后,任何一方不得擅自解除合同,否則應向?qū)Ψ劫r償因此造成的損失。
十一.合同糾紛解決方式 :本合同履行過程中發(fā)生爭議,可由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符和法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和形式,乙方應要求甲方作出修改。
十二.具體排期及費用構(gòu)成:
專題介紹
欄目內(nèi)播出專題報道。時長 ,內(nèi)容 等
十三. 附則:
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商后可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)二份,自雙方簽字加蓋公章之日起生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂日期:年 月 日
廣告合同書 篇5
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利義務關(guān)系,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成合作意向,具體協(xié)議如下:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定。
一、甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期間于 媒體發(fā)布 廣告。
二、依據(jù)《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規(guī)定并為保證廣告內(nèi)容的真實性,甲方必須向乙方提供 相關(guān)企業(yè)文件及廣告審批證明。
如甲方為廣告主的,應按照《廣告法》第二十四條的規(guī)定向乙方提供以下文件:營業(yè)執(zhí)照以及其它生產(chǎn)、經(jīng)營資格證明文件;質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;廣告審批機構(gòu)對特殊產(chǎn)品或服務廣告內(nèi)容出具的廣告審查批準文件;確認廣告內(nèi)容真實性的其它證明文件。如甲方為廣告主的代理機構(gòu),則除提供廣告主的上述資料外。
三、乙方有權(quán)審查甲方需要創(chuàng)意、設計、制作等服務的內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合《中華人民共和國廣告法》之規(guī)定的廣告內(nèi)容和廣告形式,乙方應要求甲方做出修改,以符合法律、法規(guī)之規(guī)定,否則,乙方有權(quán)拒絕提供服務。
甲乙雙方在履行本合同過程中,對于實際投播的日期、廣告時長、段位等相關(guān)具體事項,可以廣告投播訂單的形式另行確定。
四、廣告費用明細:
五、付款方式:
六、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同附件具有同等法律效力。任何一方違約,違約方除向守約方支付對守約方造成的實際損失外,另須按合同總金額的20%向守約方賠償違約金。
甲方要求發(fā)布的廣告屬于依法必須在發(fā)布前由有關(guān)行政主管部門對廣告內(nèi)容進行審批的。
七、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商未果,雙方均可向各自所在地的人民法院依法提起訴訟。
八、補充說明:
九、本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
廣告合同書 篇6
甲 方:
乙 方:
甲、乙雙方根據(jù)國務院《廣告管理條例》及《廣告法》有關(guān)規(guī)定,特制定本合同,并共同遵守。
一、廣告發(fā)布時間:甲方委托乙方于20--年 4月 20日至 20--年 4 月 19日期間制作發(fā)布 戶外廣告。
本合同簽訂后不得更改,但遇特殊情況,經(jīng)雙方同意方可更改,本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
二、廣告規(guī)格為:16m-6m-正反各一翻,發(fā)布廣告地址(路段)市中心廣場三面翻 。
乙方根據(jù)甲方提供審定的樣稿形式要求,按規(guī)定制作廣告。甲方務必在合同約定乙方第一次發(fā)布廣告時間的前5個工作日書面向乙方提供廣告樣本,否則視為乙方按約定的時間發(fā)布了廣告,甲方需按合同約定的廣告發(fā)布起止時間全額支付廣告費。
三、廣告制作發(fā)布總金額為 180000 元/年。 四、廣告材料應用:戶外寫真車貼。
五、付款方式:簽訂合同后,甲方預付乙方總金額的'30%,廣告工程竣工后付乙方總金額的 40%,20--年 9月20日之前付乙方總金額的30%,即5.4萬元,(甲方每次付給乙方的廣告款不得超過約定時間的一個星期。
廣告發(fā)布期間,如因甲方責任造成廣告發(fā)布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發(fā)布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發(fā)布終止,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
六、換版方式: 合同期內(nèi)乙方免費為甲方制作第一次畫面,如中途甲方需更換畫面,需支付制作畫面成本費給乙方 。
在本合同履行期間,如果甲方未在登機牌廣告發(fā)布結(jié)束后____周之內(nèi)向乙方送達異議書并舉證證實。
七、質(zhì)量要求:在本廣告發(fā)布期間,乙方必須保證畫面完整清晰,
畫面燈光效果良好,任何原因出現(xiàn)燈光損壞,畫面破損由乙方全權(quán)負責,并確保及時更換(如無不可抗力原因,一個星期之內(nèi)更換),費
用由乙方承擔。每天亮燈時間不少于3小時。(一般開燈時間為18:30),開燈、關(guān)燈時間隨季節(jié)調(diào)整,如有違約,乙方將承擔總額的5‰的違約金。如因工商部門而產(chǎn)生的糾紛,則由乙方負責處理。
乙方保證,在________年的發(fā)布期限內(nèi),不撕毀、損壞、破壞甲方發(fā)布的廣告,如果因其他原因?qū)е聫V告破損或臟污,及時向甲方聯(lián)系并更新。
八、時間要求:第一次發(fā)布時間必須在20--年4月25日以前完成,每推遲一天將承擔總額1‰的違約金(下雨順延)。
a.菲林:色菲林及彩色打樣,要求:在凈尺寸的基礎上四邊加3mm出血線,網(wǎng)線為175。
九、安全問題:乙方在廣告施工和發(fā)布期間由此發(fā)生的一切事故責任及賠償,均由乙方全權(quán)負責。
十、合同糾紛解決方式:法院起訴。
十一、有關(guān)城建、工商等手續(xù)及費用,由乙方負責辦理和交納,甲方不負任何責任。
十二、如遇不可抗拒因素造成廣告無法如期發(fā)布,此廣告可按天數(shù)計費,如乙方多收甲方的廣告費,乙方必須在一星期之內(nèi)退回甲方。
TIF、PSD、AI、ID,需要精度在300dpi以上,在凈尺寸的基礎上四邊加3mm出血線,CMYK模式,樣稿需簽字確認。若甲方未及時簽字確認回復,自乙方收到樣稿之日起3天視為已確認。
十三、特別約定:本合同的補充、修改、解除均應采用書面形式,并需乙方蓋章后生效,乙方的經(jīng)辦人簽字不視為乙方的行為,對乙方不發(fā)生效力。
甲方應按照《廣告法》的規(guī)定向乙方提供以下文件:營業(yè)執(zhí)照以及其它生產(chǎn)、經(jīng)營資格證明文件;質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;廣告審批機構(gòu)對特殊產(chǎn)品或服務廣告內(nèi)容出具的廣告批準文件;確認廣告內(nèi)容真實性的其它證明文件;并提供加蓋甲方公章的上述文件的復印件。
十四、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章后生效。
甲方: 乙方:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
電話: 電話:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
年 月 日
廣告合同書 篇7
購貨單位: ?(以下簡稱甲方)
供貨單位: ?(以下簡稱乙方)
第一條 產(chǎn)品名稱:T型立柱廣告材料
第二條 數(shù)量:一批
第三條 貨款總費用:玖拾捌萬元正(¥980000.00)
第四條 貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:甲方支付乙方貨款總額的40%,乙方運貨到甲方指定場所經(jīng)甲方驗收合格后7天內(nèi),甲方再支付乙方貨款總額的50%。
供方如未履行本合同約定的義務,應承擔違約責任,并賠償由此給需方造成的經(jīng)濟損失。需方要求繼續(xù)履行本合同的,供方應繼續(xù)履行本合同。
1、乙方應負的經(jīng)濟責任
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間。
任何方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本合同的義務將不視為違約,但應在條件允許下采取必要的補救措施,以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方,應在____日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知對方,并在事件發(fā)生后____日內(nèi),提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的證明。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,應照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨。
合同履行期內(nèi),雙方不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補充協(xié)議;補充協(xié)議與合同具有同等效力。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值1%的罰金付給甲方。
供、需雙方為實現(xiàn)合同目的,明確雙方權(quán)利義務,根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致,以資共同遵守。
當合同總價款超過人民幣壹萬元時,甲乙雙方簽訂合同后,甲方需支付總貨款的40%給乙方,剩余的60%貨款在 一個月內(nèi)付清。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之五的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應當承擔相關(guān)的賠償責任。
2、甲方應負的經(jīng)濟責任
(1)甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值1%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
供方按國家質(zhì)量標準及供方提供的產(chǎn)品樣品及檢驗報告指標參數(shù)生產(chǎn)制造供應給需方,產(chǎn)品免費承保___年。
合同總價款少于人民幣壹萬元時,乙方按照甲方樣稿要求訂制產(chǎn)品并簽訂本購銷合同后,甲方需支付總貨款的30%給乙方,剩余的70%貨款在一個月內(nèi)付清。
(2)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之五的罰金。
甲方所購產(chǎn)品制作完成時,甲方派專人進行驗收確認。甲方在簽收貨物后,發(fā)現(xiàn)貨物存在任何的外觀瑕疵問題,乙方均不負責。但發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題時,則按照乙方售后服務流程進行處理。
(3)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之五計算付給乙方,作為延期罰金。
②免費保修期內(nèi)維修服務所發(fā)生的費用均由乙方承擔,乙方不得向甲方收取費用。
第五條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對
第六條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由。本合同可以不履行或延期履行或部分履行?/p>
本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院提起訴訟。本合同附件及補充條款為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。條、違約責任。第八條、違約責任。1、供方所交的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符合同規(guī)定的,并承擔因退貨、換貨或維修所產(chǎn)生的實際費用。按違約處理。2、供方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,供方應當 負責賠償。3、供方逾期交貨的,應向需方償付逾期交貨的違約金,并承擔需方因此 所受的損失費用。4、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點的,供方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點外,還 應承擔需方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。未經(jīng)需方同意,單方面改變運輸路線和運輸工具的,應承擔由此增加的一切費用。5、由于需方原因,如沒落實產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量等而使供方交貨期延遲 的,責任由需方承擔。6、如供方未能按本合同規(guī)定的交貨期交貨(不可抗力除外),從規(guī)定交 貨期限起每延遲壹天按合同總價的 %對延期交貨向需方支付違約金;
第七條 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
條 貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:在甲乙雙方簽訂本合同之日,甲方支付乙方貨款總額的30%。
第八條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi)。
質(zhì)量、技術(shù)標準及驗收方法:乙方提供的產(chǎn)品都已經(jīng)過測試合格,質(zhì)量符合出廠標準. (產(chǎn)品做好后會將產(chǎn)品照片傳給甲方,證明效果和產(chǎn)品質(zhì)量)
第九條 本合同一式二份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告合同書 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方作為甲方“_________________________”的廣告服務代理(包括平面創(chuàng)意、撰文、設計、策劃)事宜,達成如下一致協(xié)議:_________________
一、合作范圍
甲方委托乙方作“__________________________”項目的廣告服務代理,全權(quán)負責本項目的.廣告創(chuàng)意、撰文、設計、策劃等代理事宜。
二、合作期限
委托期為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日。本協(xié)議所擬合作期限屆滿前一個月,經(jīng)雙方協(xié)商同意,雙方可續(xù)簽協(xié)議。
三、乙方工作內(nèi)容
廣告的創(chuàng)意、文案、軟文撰寫、設計、策劃、影視創(chuàng)意等事宜,包括樓盤VI、報紙廣告、夾報、宣傳單張、海報、樓書、房展、展廳、噴畫、廣告折頁、雜志廣告、DM、邀請函、賀卡、現(xiàn)場POP、戶外廣告等平面設計、影視創(chuàng)意、影視腳本、活動策劃方案、形象策劃方案。
四、雙方合作方式:_________________
甲、乙雙方以第一個月作為合作試點,在完成第一個月合作后,甲、乙雙方都有權(quán)對對方的工作情況、合作程度、是否違約等情況進行評判,以作為是否繼續(xù)合作的基礎。如甲、乙雙方對對方的合作情況不滿意,均有權(quán)解除余下時間的合作關(guān)系。
五、雙方責任與權(quán)利
甲方的責任和權(quán)利:_________________
1、雙方合作期間,甲方應積極配合乙方,及時提供乙方所需的各類圖片和文字資料,并應對上述資料的合法性、真實性、準確性和完整性負責,如因甲方提供的資料而引起的法律糾紛,其相關(guān)的一切責任由甲方負責。
六、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效
甲方:_________________
乙方:________________
簽訂日期:______________
廣告合同書 篇9
產(chǎn)品廣告設計制作合同書
委托方: (以下簡稱:甲方)
制作方: (以下簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方制作廣告事宜達成一致,特簽訂本合同如下:
乙方須與甲方保持緊密聯(lián)系,并對甲方推廣廣告工作提供報告,明確詳盡的廣告安排計劃,若因乙方單方面原因影響工作進度。
一、委托制作內(nèi)容:
甲方委托乙方制作 (詳見附件效果圖和預算表)。
委托制作方式:
乙方根據(jù)甲方提出的要求,包材料包人工派技術(shù)人員現(xiàn)場指導、安裝、文明施工。
二、委托制作價格及金額:
1、協(xié)議總金額:元
2、協(xié)議數(shù)量:委托制作時間:
自 年 月 日起,至 年 月 日止。
三、制作驗收:
乙方在制作完畢后交付甲方驗收。
展期完畢后,物料由乙方拆除回收。
四、制作款支付方式:
甲方在簽訂合同時應支付乙方總金額的50%即大寫: 250%即元,大寫:
五、安全責任
本合同內(nèi)容安裝施工期間造成的安全責任事故均由乙方負責。
六、違約責任
若乙方逾期完工,均屬違約,違約方需向守約方按日支違約金總金額的3%。若甲方預期未付款,甲方按實際拖欠天數(shù)和欠款總額度按每日3%向乙方支付滯納金。
甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權(quán)。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效;
2、補充協(xié)議與本合同具有同等效力;
3、本合同一式二份,均具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告合同書 篇10
甲方:___________________
郵編:___________電話:___________
代表人:_________職務:___________
開戶行:_________賬戶名稱:_______
帳號:___________
乙方:_______________________________
地址:_______________________________
郵編:___________電話:___________
代表人:_________職務:___________
開戶行:_________賬戶名稱:_______
帳號:___________
甲乙雙方根據(jù)國務院《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
1.甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期間在__________雜志發(fā)布標題為____________廣告。廣告規(guī)格為____________。廣告單價____元,加急費____元,其他費用_______元,扣除優(yōu)惠__________元,刊登次數(shù)____??傆媉_____元,大寫____________。
2.甲方須向乙方的證明材料:
1)蓋有本單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及產(chǎn)品經(jīng)營許可證;
2)專利或技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓須提供專利證書或成果鑒定證書;
3.廣告采用樣稿,樣稿由______提供,并經(jīng)______同意,發(fā)布后如需改動應經(jīng)______同意。
甲方不得擅自更改或撤銷廣告訂單。如因特別原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單的,應在廣告發(fā)布日的天前,以書面簽章形式通知乙方。
4.乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延履行。因發(fā)布延遲給甲方帶來損失的,甲方有權(quán)要求乙方賠償。
5.廣告樣稿為合同,為本合同不可分割的部分,與本合同一并保存。
6.甲方應在____年____月____日前將廣告發(fā)布費付給乙方,付款方式為甲方將款項匯至乙方賬戶。
乙方應建立廣告審查制度,配備相應的廣告審查人員,審查廣告樣帶。
7.違約責任
1)任何一方未履行本協(xié)議項下的任何一項條款均視為違約。違約方應承擔因自己的違約行為而給守約方造成的經(jīng)濟損失。
甲方提供的廣告樣帶內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律規(guī)定的,乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應在廣告發(fā)布日的天前,將修改后的樣帶交給乙方。如甲方不同意修改或逾期仍未提交修改稿的。
2)甲方應按期支付費用,如延期付款,甲方應向乙方支付相當于遲延金額百分之一的費用作為違約金;甲方按時支付費用后,乙方應按時刊登甲方的廣告。
因甲方未按期向乙方提供廣告樣帶造成本合同無法按期履行,由甲方承擔違約責任。
3)如乙方發(fā)布的廣告內(nèi)容與甲方提供或確認的廣告樣稿不符,或在廣告發(fā)布后出現(xiàn)遺漏,乙方應在甲方提出書面更正通知后的下一期作出更正,如乙方不能按照甲方的要求進行更正,乙方應向甲方退還相應的廣告發(fā)布費。
因乙方原因造成甲方廣告未按約定時間播出的,甲方可要求乙方另行約定繼續(xù)播出,如另行安排繼續(xù)播出甲方將無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。
4)廣告內(nèi)容必須真實,不準弄虛作假,凡因甲方提供給乙方發(fā)布的廣告內(nèi)容給用戶和消費者造成損失的,由甲方承擔全部責任;因乙方原因造成發(fā)布錯誤的,由乙方承擔全部責任。
乙方不得擅自改變約定發(fā)布廣告的欄目、時長、時段和內(nèi)容。因特別原因乙方需將甲方廣告調(diào)整至其他欄目或時段發(fā)布的,書面通知乙方,雙方協(xié)商按以下方式處理:
8.合同糾紛解決方式
1)由雙方協(xié)商解決;
2)由乙方所在地____________法院裁定。
9.其他
1)________________________________________________;
2)________________________________________________;
3)________________________________________________。
10.廣告的編排方式和發(fā)布時間表____________________________________。
11.本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。
甲方:________乙方:________
______年_____月_____日______年_____月_____日
廣告合同書 篇11
甲方:
乙方:__________網(wǎng)(運營商:_____有限公司)
一、網(wǎng)絡廣告發(fā)布位置:
乙方網(wǎng)站__________。
二、網(wǎng)絡廣告發(fā)布尺寸:_____像素×_____像素。
三、網(wǎng)絡廣告發(fā)布形式:__________。
四、網(wǎng)絡廣告發(fā)布時間:_____(月或天),即從廣告發(fā)布之日起。
五、甲、乙雙方的權(quán)利和義務:
1、甲方指派專人代表甲方全權(quán)負責此項網(wǎng)絡廣告發(fā)布工作;
2、甲方為乙方提供網(wǎng)絡廣告的相關(guān)背景資料和數(shù)據(jù);
3、甲方對“初稿”提出審定意見;
4、甲方對本網(wǎng)絡廣告內(nèi)容負責,內(nèi)容必須符合《中華人民共和國廣告法》及國家相關(guān)法律法規(guī)。否則,造成的后果由甲方負責;
乙方應按甲方要求時間交付樣品、最終廣告物,如乙方未按時交付(包括限期更換),每延遲一天乙方向甲方支付相當于合同總額1%的違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的交付日期第二天起計算至乙方實際交付完成之日。如乙方遲延交付(包括限期更換)超過10天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應向甲方支付相當于合同總額20%的違約金。
5、乙方向甲方提交網(wǎng)絡廣告初稿1份及電子瀏覽文件1份;
6、乙方根據(jù)甲方的審定意見進行修改,并向甲方提供發(fā)布稿及電子瀏覽文件;
7、乙方取得甲方在發(fā)布稿上簽字同意后在網(wǎng)上發(fā)布;
8、乙方有權(quán)審查甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方可要求甲方做出修改。
甲方應按時向乙方付款,甲方延期付款應按日向乙方支付延期付款金額的萬分之二作為違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的付款截止日期第二天起計算至甲方實際付款之日。
六、責任免除:
1、因自然條件(戰(zhàn)爭、機房停電)等導致乙方服務器不能正常運行;
2、因政府行政行為導致乙方不能開放服務器;
3、因互聯(lián)網(wǎng)災難,中國、美國等互聯(lián)網(wǎng)通訊提供商原因?qū)е乱曳椒掌鞑荒苷=尤?
4、因乙方操作平臺及應用軟件原因?qū)е乱曳椒掌髋R時性不能正常運行;
5、因乙方網(wǎng)站遭遇不法攻擊導致服務器臨時性不能正常運行。
基于以上原因,導致乙方網(wǎng)站不能正常運行,乙方不承擔任何法律上和其它方式的責任。
七、費用結(jié)算:
1、本次網(wǎng)絡廣告費_____元(大寫人民幣_____元整)。
2、本合同生效之日起,甲方付清全部款項。
八、本合同一式兩份,自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件及合同文本具有同等的法律效力。
九、本合同有效期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
甲方:
代表簽章:
聯(lián)系電話:
_____年_____月_____日
乙方:
代表簽章:
聯(lián)系電話:
_____年_____月_____日
廣告合同書 篇12
廣告設計制作合同書
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定,甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,訂立本合同。
未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收。
第一條:安裝地點和數(shù)量、規(guī)格
乙方為甲方設計、制作、安裝的戶外廣告位于 ;數(shù)量為 塊,規(guī)格為 。
第二條:合同金額及支付方式
本合同金額為 元(¥ 元),乙方采用包工包料形式設計、制作,并負責安裝。乙方按照要求,于 月 日前完成所有工作,甲方驗收后以轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方。
交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;
第三條:雙方權(quán)利義務
(一)甲方權(quán)利義務
1、甲方有權(quán)指定施工地點并按照約定,驗收乙方的制作和施工質(zhì)量。
2、甲方負責提供廣告內(nèi)容,并保證內(nèi)容的合法合規(guī)性。
3、甲方按約履行付款。
(二)乙方權(quán)利義務
1、乙方負責辦理設置、發(fā)布廣告所需的相關(guān)報批手續(xù),負責協(xié)調(diào)好甲方戶外廣告的施工位,不受當?shù)赜嘘P(guān)方面或村民無端干擾。
甲乙雙方簽訂合作協(xié)議后,乙方未按協(xié)議要求時間完成,造成甲方廣告宣傳工作延誤的,每延誤一天。
2、在制作安裝中的安全問題、質(zhì)量問題、非甲方原因的進度遲緩問題等由乙方負責。
3、乙方應保證戶外廣告正常使用在 年以上。
第四條:違約責任
(一)甲方違約責任
1、甲方逾期付款的,按同期銀行活期利率向乙方支付違約金。
2、由于甲方提供內(nèi)容違反國家法律法規(guī)造成的罰款,由甲方負責賠償由此帶來的損失。
(二)乙方違約責任
1、乙方制作的戶外廣告不符合本合同約定標準的,除負責無償返工直至符合本合同約定標準外,還應提供本合同約定總價的10%向甲方支付違約金。
本協(xié)議所指廣告裝飾工程完工后,乙方須承擔維護、維修責任。一旦出現(xiàn)問題需要乙方派人到現(xiàn)場進行維修、維護。
2、乙方未在合同約定的工期內(nèi)完成制作義務的,每逾期一天,應向甲方支付本合同約定總價的千分之五的違約金。
條、合同的終止與解除:本合同履行期內(nèi),任何一方提出變更、解除和終止,必須提前一個月以書面形式通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致。
3、因乙方的原因在制作、安裝、維護過程中,造成自身、他人的人身傷害和財產(chǎn)損失等事故,由乙方承擔賠償責任。
條、合同糾紛的解決方式:本合同在履行中對合同條款發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;
4、乙方不得將本合同項下的義務全部或部分轉(zhuǎn)讓或委托他人執(zhí)行,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方解除合同。
第五條:爭議解決方式
本合同履行過程中發(fā)生爭議,可由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成可依法向所在地人民法院提起訴訟。
第六條:其他
本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,甲方上級公司留存?zhèn)洳橐环荨?/p>
甲方(印章): 乙方(印章):
授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表:簽字
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
廣告合同書 篇13
甲方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
乙方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)自愿、平等、互利的原則簽訂本合同,以共同遵守。
甲方收到乙方期款,及廣告稿樣經(jīng)確認后(30)天內(nèi),完成制作。制作完成后3天內(nèi),甲、乙、制作三方共同驗收,驗收合格,乙方在《驗收報告》上簽章,乙方接到甲方通知。
一、車身廣告概述
1、甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,甲方?jīng)Q定在乙方送貨車車身投放廣告,乙方送貨車車型為:。
2、廣告發(fā)布數(shù)量:共_輛。
3、廣告發(fā)布期限:自起至止,共計。如因甲方原因未按上述期限發(fā)布,不影響上述期限與費用的計算。
4、廣告內(nèi)容:;該廣告內(nèi)容的具體展現(xiàn)形式以甲方要求為準。
二、廣告發(fā)布費及支付方式
1、廣告發(fā)布費用總金額:人民幣。
2、付款時間:
第一筆付款金額與時間:前甲方向乙方支付元;
第二筆付款金額與時間:前甲方向乙方支付元;
3、每次付款前乙方先提供正式發(fā)票。
4、乙方指定收款帳號信息如下
賬號:
開戶行:
戶名:
三、廣告驗收、維修與保養(yǎng)
1、乙方需確保本合同期間廣告畫面載體的安全可靠、完整、整潔,若因車體損壞而不能正常發(fā)布的,乙方應盡快修復完畢,同時,乙方應將上述情況如實向甲方進行報告。
廣告發(fā)布期間,如因甲方責任造成廣告發(fā)布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發(fā)布終止由乙方承擔責任;
2、雙方確認,如發(fā)生影響廣告發(fā)布的情況,按實際天數(shù)相應順延廣告發(fā)布日期。
3、乙方送貨車應保持正常運營狀態(tài);如未能正常運營連續(xù)超過天,視為不能正常運營,甲方有權(quán)要求相應扣減本合同約定的廣告發(fā)布的費用。
合同期滿前個月,雙方可重新商討延長本合同事宜。乙方享有優(yōu)先權(quán)。如合同期滿乙方未辦理續(xù)簽手續(xù),乙方不再享有優(yōu)先權(quán)。
四、車體廣告事項約定
1、廣告的制作費用均由甲方承擔,乙方應配合制作。
2、乙方應配合將車輛在下列地點、時間由甲方制作廣告:
時間:
地點:
3、廣告發(fā)布期間,若甲方要求調(diào)整廣告畫面,乙方要協(xié)助甲方做好畫面設計、制作及懸掛工作,甲方承擔畫面噴繪等費用。未經(jīng)甲方事先書面同意,乙方不得采用故意遮擋或涂抹或其他方式調(diào)整廣告畫面。
乙方保證,在______年的發(fā)布期限內(nèi),不撕毀、損壞、破壞甲方發(fā)布的廣告。
4、廣告發(fā)布期滿后,若甲方有意繼續(xù)發(fā)布廣告,應提前一個月向乙方提出。同等條件下甲方有優(yōu)先權(quán)。
五、違約與賠償責任
1、乙方未按合同約定履行或不完全履行廣告發(fā)布義務,且在甲方給予的____日寬限期內(nèi)仍未采取甲方認可或本合同約定的補救措施,乙方除應退回相應的廣告費用外,乙方應向甲方賠償違約金,按每輛車元人民幣計算。
乙方如果選擇現(xiàn)金回報,發(fā)布車身廣告的當天,甲方支付現(xiàn)金___元,半年后甲方再付____元。
2、甲方逾期付款的,每逾期____日,應按逾期金額的向乙方支付違約金。
六、不可抗力
1、不可抗力是指本合同雙方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件。
2、遭受不可抗力事件的一方可暫時中止履行本合同項下的義務直至不可抗力事件的影響消除為止,并且無需為此而承擔責任,但其應盡最大努力消除或減輕影響。
甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式必須通過乙方的審查,對不符合法律,法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方做出修改,甲方做出修改前,乙方有權(quán)拒絕發(fā)布,造成的一切后果由甲方承擔。
七、爭議解決
1、雙方就本合同項下條款的解釋和或履行發(fā)生爭議時,雙方應以先行友好協(xié)商解決。
2、因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向原告所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
提交軟片的客戶,務請在出片前將設計稿件傳真或寄至乙方,經(jīng)審核通過后再出片。定稿后,請打印一份彩樣。
八、生效及終止
1、本合同自雙方簽署之日起生效,本合同項下全部內(nèi)容履行完畢時終止。但本合同個別條款本身對其適用期限另有明確規(guī)定的除外。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商。
2、本合同提前終止不影響此前雙方因履行本合同而已經(jīng)合法享有的權(quán)利和或承擔的義務。
3、如因國家機關(guān)的要求或法律法規(guī)限制導致本合同不能履行,則雙方均可提前解除,解除日前的費用仍應根據(jù)本合同約定計算或折算。
乙方需確保本合同期間廣告畫面載體的安全可靠、完整、整潔,若因車體損壞而不能正常發(fā)布的,乙方應盡快修復完畢,同時。
九、其他約定
1、合同雙方保證:對因簽署本合同所獲悉屬于對方的,且無法自公開渠道獲得的文件資料及信息,以及本合同內(nèi)容等,予以保密。
乙方送貨車應保持正常運營狀態(tài);如未能正常運營連續(xù)超過天,視為不能正常運營。
2、本合同未盡事宜,雙方應簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和本合同發(fā)生沖突時,以補充協(xié)議為準。
3、甲乙雙方確認,一方按本協(xié)議載明的地址以郵寄方式所發(fā)出的書面文件,自發(fā)出之日起____日內(nèi)視為送達;電子郵件自該郵件進入該收件人收件系統(tǒng)時視為送達。
廣告發(fā)布期間,若甲方要求調(diào)整廣告畫面,乙方要協(xié)助甲方做好畫面設計、制作及懸掛工作,甲方承擔畫面噴繪等費用。未經(jīng)甲方事先書面同意。
4、本合同一式兩份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
法定代表人或授權(quán)代表:
簽署時間:________年____月____日
乙方:
法定代表人或授權(quán)代表:
簽署時間:________年____月____日
廣告合同書 篇14
甲、乙雙方經(jīng)友好充分協(xié)商,根據(jù)國家和行業(yè)、地方的法律法規(guī)和規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,達成如下條款并共同遵守:
廣告牌長 米×寬 米× 面=平方米。
廣告牌柱體離地高度為 米。
四、廣告發(fā)布內(nèi)容:
廣告畫面內(nèi)容由甲方自行設計。
七、廣告付款方式:
合同簽訂后一周內(nèi),甲方應在 年 月 日之前支付乙方,即人民幣 ,在 年 月 日之前,付清余額 元整,以后每年付款方式以此類推,并不得增加其他關(guān)于本廣告協(xié)議內(nèi)的廣告設計、安裝、工商、稅務等等所有任何費用。
八、甲方責任及義務:
1、甲方應協(xié)助乙方辦理戶外廣告發(fā)布的審批手續(xù),向乙方提供真實、合法、有效的相關(guān)法律文件及證明材料,提供有關(guān)資格證明書等。
2、甲方按合同約定及時支付廣告費用,甲方逾期付款超過六天,須向乙方交納違約金,日違約金為發(fā)布費用金額總數(shù)的0.1‰,并承擔由其帶來的一切責任。如乙方在合同約定的時間內(nèi)未安裝完成廣告制作安裝,或因其他任何原因?qū)е潞贤趦?nèi)廣告不能正常發(fā)布,乙方應承擔甲方因此所造成的一切損失。
3、甲方應在收到乙方驗收單之日起三個工作日內(nèi)應作出書面確認,超過規(guī)定時間內(nèi)驗收,即視為甲方驗收合格。
4、甲方在更換面前(畫面由甲方提供)需提前3天通知乙方,并提供廣告更改方案由乙方設計、安裝。使乙方辦好相關(guān)工商申報手續(xù),甲方不承擔廣告發(fā)布所產(chǎn)生的任何費用。如甲方擅自安裝換面,由此造成的安全及工商責任由甲方承擔。乙方合同履行后每年度提供甲方二次免費畫面安裝,超過二次后安裝費用由甲方承擔。如接通知后乙方一個月內(nèi)未完成廣告畫面更改,乙方應承擔違約責任和因此所造成的一切損失。
5、廣告發(fā)布期結(jié)束后,如甲方重新在原位臵繼續(xù)發(fā)布廣告,須在發(fā)布到期前一個月與乙方商談。
九、乙方責任及義務:
1、因城市改造及國家政策因素終止廣告發(fā)布廣告位拆除的,乙方應提前15天書面通知甲方,同時雙方清算退(補)款項。計算標準為:當年度廣告金額除以365天再乘以實際發(fā)布天數(shù)。
2、發(fā)布期間,乙方必須保證發(fā)布廣告的完整性。在發(fā)布過程中,乙方應定期對廣告進行實地維護。
3、經(jīng)甲方簽字認可的廣告發(fā)布換面內(nèi)容如有違法、違規(guī)、侵權(quán)及其他行為產(chǎn)生法律糾紛,乙方有權(quán)提出修改或拒絕發(fā)布。
十、合同變更及違約責任:
1、合同履行期內(nèi),一方要求變更合同,應當征得另一方同意并簽訂變更協(xié)議,如變更合同給另一方造成損失的,變更方應承擔因此所造成的一切損失。
2、合同期滿后,在同等條件下甲方有優(yōu)先續(xù)約權(quán),甲方如需續(xù)約應于合同期滿前兩個月與乙方協(xié)商續(xù)約事宜,并重新簽訂合同。
十一、其他事項:
1、在廣告施工和發(fā)布期間的一切安全責任由乙方承擔。
2、其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商未果,由甲方所在地人民法院解決。
3、本合同(壹式肆份,雙方各存貳份),經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
廣告合同書 篇15
廣告客戶名稱(甲方): 火鍋連鎖有限公司三亞店
廣告發(fā)布單位名稱(乙方): 校園電視臺
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,簽訂本合同。
甲方在廣告作品初稿完成前終止合同,其預付的______%費用無權(quán)要求退回;
第一條:廣告發(fā)布概況
(一)廣告發(fā)布內(nèi)容: 火鍋店影視廣告 。
(二)廣告發(fā)布頻道/頻率: 理工職業(yè)學院校園電視臺 。
(三)廣告發(fā)布時間: 年月日-年月日;年第一學期開學開播第一個月。
(四)廣告發(fā)布次數(shù): 5次以上/天 。
(五)廣告發(fā)布時長:10秒視頻廣告 。
(六)其它約定:甲方在合同生效日給予乙方元人民幣代金券,年第一學期開學后第一個月給予乙方元人民幣代金券 。
根據(jù)《民法典》、《廣告法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方租賃甲方所屬位于發(fā)布廣告事宜。
第二條:支付方式: 元人民幣代金券
第三條:雙方權(quán)利義務
(一)甲方權(quán)利義務
1.甲方有權(quán)在簽訂本合同前對乙方進行相關(guān)的資格審查。
2.甲方為廣告主的,應按照《民法典》的規(guī)定履行權(quán)利和義務。
3.甲乙雙方在履行本合同過程中,對于實際投播的日期、廣告時長、段位等相關(guān)具體事項,可以廣告投播訂單的形式另行確定。甲方的訂單應
金。若本合同按合同約定時間開始執(zhí)行或執(zhí)行后正常終止,甲方于本合同終止后天內(nèi)將場地保證金退回乙方。若本合同未能按合同約定時間開始執(zhí)行。
當由乙方簽字蓋章確認。
4.甲方應在廣告發(fā)布日的 2 天前,向乙方提供廣告樣帶及與其版本一致的廣告投播訂單,承諾內(nèi)容真實、合法,并辦理書面確認手續(xù)。
廣告牌的制作質(zhì)量由乙方負責,負責廣告牌的日常管理、維修和保養(yǎng),按照消防條例要求做好消防安全防范工作,保障用電安全。
5.甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付合同價款。
6.因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延履行。因發(fā)布延遲給甲方帶來損失的,甲方有權(quán)要求乙方賠償。如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。
因政府征用、政策變更、市政工程、戰(zhàn)爭、地震、自然災害等不可抗力因素,造成合同不能履行或不能完全履行,雙方經(jīng)協(xié)商未能達成一致,則合同自然終止且互不承擔責任,雙方于十天內(nèi)結(jié)算相關(guān)費用。
(二)乙方權(quán)利義務
1.乙方合法擁有本合同約定媒體的廣告發(fā)布資格。
2.乙方應當按照雙方約定發(fā)布廣告。
3.乙方有權(quán)要求甲方提交《廣告法》規(guī)定的廣告發(fā)布所需要提供的證明文件。
4.乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本兩年。
第四條:其他約定
(一)因重大社會活動或事件等特殊原因致使廣告無法按約定發(fā)布的,可由甲乙雙方協(xié)商解決。
第五條:補充條款
(一) 甲方在合同生效日給予乙方500元人民幣代金券,20xx年第一學期開學后第一個月給予乙方300元人民幣代金券 。
若乙方未能在本合同約定時間內(nèi)完成可發(fā)布戶外廣告的有關(guān)政府手續(xù)的辦理,雙方視辦理上述手續(xù)的具體情況進行協(xié)商,若協(xié)商無法達到一致意見。
第六條:爭議解決方式
第七條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲 方 :火鍋有限公司三亞店 乙方 :校園電視臺
名 稱:(章) 名 稱:(章)
負責人(簽字): 負責人(簽字):
電 話:電 話:
合同簽訂日期: 年 月 日