承攬合同
發(fā)布時間:2023-12-18 承攬合同承攬合同優(yōu)選。
你是否因為合同問題束手無策?在交易中,合同常常被使用。合同的簽訂和履行是人們一種比較正式的行為,因此應該具備明確的目的。希望這份名為“承攬合同”的文件能夠解決您的問題,并提供幫助。請注意,本網站提供的資料僅供參考,請確保核實!
承攬合同(篇1)
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據(jù)有關法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┃產品名稱│型號規(guī)模│單位│數(shù)量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數(shù)量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.貨物交付后,乙方將收到提單和其他單據(jù)。供方可以隨同提單一起向乙方收款,也可以寄送單據(jù)給乙方,讓乙方根據(jù)單據(jù)進行電匯。
4.驗收方式:乙方需派員到甲方倉庫進行產品驗收。若因特殊原因無法派員,甲方將按照合同規(guī)定的產品規(guī)格和數(shù)量進行代為檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
承攬合同(篇2)
承攬合同樣板的通用版
合同編號:____________________簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術標準、質量要求:
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,當事人應當及時協(xié)商解決。如果無法通過協(xié)商解決,則應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。
按下列第______種方式解決:
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同(篇3)
[承攬合同]—承攬合同(簡2)
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┌───┬───┬─┬─┬──┬────────┬──────────┐
│產品名│型號規(guī)│單│數(shù)│單價│ ?總價金額
│ 交貨日期及數(shù)量
│
│稱
│模
│位│量│(元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤
│
│
│ │ │) │十萬千百十元角分│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┴─┴─┴──┴────────┴─┴─┴─┴──┴─┤
│合計 │?人民幣(大寫)
│
└───┴──────────────────────────────┘
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.貨物交付后,乙方可選擇以下兩種支付方式:一是供方隨同提單向乙方收取貨款;二是供方將單據(jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方提供的單據(jù)通過電匯的方式支付貨款給供方。
4.驗收方式:乙方需親自派員前往甲方倉庫進行產品的驗收。若乙方無法親自派員,甲方有權按照合同規(guī)定的產品規(guī)格和數(shù)量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在合同執(zhí)行期間,若出現(xiàn)市場情況變化或其他原因導致乙方需要撤銷加工合同,則必須提前____天通知甲方。若未提前通知,將按照違約條款進行處罰,并對甲方造成的損失進行______賠償。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人:(簽字蓋章)
乙及代表人:(簽字蓋章)
開戶銀行:________
開戶銀行:_______
帳號:__________
帳號:_________
電話:__________
電話:_________
簽訂日期:____年__月__日
承攬合同(篇4)
合同編號:_____________
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
第二條技術標準、質量要求:_____________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_____________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________________________________
第八條結算方式及期限:_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________
本合同履行過程中如有爭議,雙方應當優(yōu)先通過協(xié)商解決。若協(xié)商無果,可申請當?shù)毓ど绦姓芾聿块T進行調解。如果調解未能達成一致意見,則可按以下方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)
住所:____________________住所:____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
承攬合同(篇5)
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的住宅需要進行裝修,為此乙方提供設備、技術和人力資源,完成裝修工程。雙方經過協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內面積84m2。
2、裝修施工范圍包括水電工程、泥水工程、木工工程、刮膩子工程、油漆工程和其他符合業(yè)主要求的工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
三、乙方在施工過程中應自行準備必要的設備、工具和技術,并且聘請專業(yè)技術工人,同時乙方承擔全面安全責任,對于任何施工安全事故負有完全責任。
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,應禁止使用。如已使用。
五、雙方約定,乙方將按照圖紙進行施工,分階段、分步驟進行操作,每完成一個施工單元需提交一張相應的施工圖。甲方將根據(jù)市場價格和每個單元的工作量來協(xié)商和支付加工承攬費用。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
簽約代表:______簽約代表:______
簽約日期:______簽約日期:______
承攬合同(篇6)
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_____》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定。
一、工程概況:
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方應當為工程提供必要的資源,如施工所需的水、電和庫房等條件,并確保施工場地內的運輸通道暢通無阻。同時,甲方還應當清除現(xiàn)場內的障礙物,以便施工順利進行。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當憑借自身設備、技術和勞動力,完成本工程的所有任務,不得委托其他單位或個人。如有需要,乙方可聘請他人協(xié)助完成工程,但聘請的工人與乙方之間應為雇傭關系。在工作過程中,乙方及其聘請的人員發(fā)生的任何財產損失或人身傷害,均由乙方全權負責。
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、如果乙方提交的成果不符合國家質量標準,應無條件進行整改。因此造成甲方經濟損失的,乙方需承擔相應的賠償責任。
7、我們將按照國家現(xiàn)行的驗收標準進行工程驗收,如果驗收不合格,乙方應負責重新返工,并承擔違約責任。具體違約責任依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的。
五、安全施工與檢查:
1、乙方應對施工人員進行安全教育,遵守工程建筑施工管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,并在任何時候接受上級、甲方和監(jiān)理等安全檢查人員的合法監(jiān)督和檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:(wWw.zR120.com 節(jié)日祝福網)
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手?。篲_________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
承攬合同(篇7)
簽訂日期:________
1.質量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)如乙方未按約定日期自提產品,應向甲方支付違約金。每延期一天,違約金為未提貨部分貨款總值的千分之一。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外。
每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)拒不接收送貨或代運商品的行為,應被視為違約行為,因此要承擔所有由此帶來的損失,并支付運輸部門的違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝。
每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)如果產品被錯發(fā)到了錯誤的到貨地點或接收人處,除了按照合同規(guī)定負責運送到指定的到貨地點或接收人外,我們還將承擔因此而多付的運雜費和造成的延遲交貨的責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______ 乙方:________
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
承攬合同(篇8)
發(fā)包人:________________________(以下簡稱甲方)
承包人:________________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_________》和《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、工程慨況
工程名稱:_______________________________________工程地址:________________________________________________
二、合同價格
木質門_________元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死。
三、承包范圍
承包的內容:_____________________________________________
四、工期期限
1、開始工作日期:_________年_________日,結束工作日期:門必須于_________年_________日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現(xiàn)場。
五、質量要求
1、為確保工程質量和技術達到標準,乙方必須按照設計圖紙及相關圖集規(guī)范進行施工。施工過程中應符合《木門窗安裝規(guī)范》和《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》的要求,并滿足甲方的具體需求。在質量評定中,乙方必須獲得90%以上的得分,并在交驗時達到合格標準。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式1、付款方式:每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后。
(4)其余5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書。
乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。
4.經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的。
5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調。進場后必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質量。保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在簽訂本合同后的五天內,甲方需向乙方提供土建圖紙和技術要求,并及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)在門制作前,乙方必須前往現(xiàn)場進行尺寸實測,并將測量結果提交給甲方審核確認。但是甲方的審核確認并不表示對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔。
5、甲方、監(jiān)理方、質檢等單位對該工程實行統(tǒng)一管理,乙方應服從。乙方負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等方面的工作。
8、為保持施工現(xiàn)場的清潔,乙方需每日將垃圾集中至甲方工地指定地點,并在甲方要求的時間內清除。如乙方未能及時清理,甲方有權委托他人進行清理,所發(fā)生費用將從乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、在工程施工過程中,如果甲方需要對門窗的設計進行更改,應提前告知乙方,并協(xié)商調整進度計劃,確保工程順利進行。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用。
發(fā)包人:________________________
_________年_______月_______日
承包人:________________________
_________年_______月_______日
承攬合同(篇9)
2022承攬合同(半成品)是網為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內容可閱讀參考學習。承攬合同(半成品)能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關內容可進行關鍵字搜索。
2022承攬合同(半成品)正文內容
合同編號:_____________
定作方:(甲方)________________
承攬方:(乙方)________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目│
│
│
├──┬──┤或完成工作日期│
│
│
│
│
│單價│金額│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│提供日期│消耗定額│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規(guī)格│質量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
承攬合同(篇10)
甲方(委托方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方(承攬方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關規(guī)定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務,甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務內容:________________________________________________________________________。
3.乙方應自主完成相關服務,不得轉委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉委托第三人的,必須經得甲方同意。甲方有權解除合同。
二、 原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后_______日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
2、如果乙方未按照合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或者盡管經過檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,仍未按照約定的期限通知甲方進行調換或補齊,則乙方應對工作質量和數(shù)量承擔責任。
三、施工要求
1.乙方應嚴格按規(guī)范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年 _______月 ________日止,按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應按照房屋建造標準保證施工質量。房屋土建建筑主體部分建造完工后。
4.保修期:自項目驗收之日起,為期______個月。在保修期內,如發(fā)現(xiàn)工程質量問題,乙方需承擔重新建造土建建筑主體部分所需的所有材料及相關費用。
二、價格與支付
1.總包干價為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
合同中規(guī)定的費用已經涵蓋了全部成本和酬金,除此之外,甲方無需再向乙方支付任何其他費用。
2.乙方施工完畢后,由甲方驗收通過后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價款的支付時間與條件如下:__________
首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個工作日內支付;
第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于 甲方驗收通過后的______個工作日內支付。
質保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于 質保期滿后的__________個工作日內支付。
2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
開戶行:_______________________________。
戶名:_________________________________ 。
3.發(fā)票:如甲方需要開具發(fā)票,則發(fā)票開具的稅費成本由甲方承擔。如果甲方不需要開具發(fā)票,則無需另行支付乙方任何費用。
四、知識產權與保密
乙方履行本協(xié)議而產生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產權均歸甲方所有。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術規(guī)范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設備、運輸?shù)荣M用均由乙方自行承擔。
3.乙方及其雇傭的工人在履行承攬服務時,如有任何人身或財產損失,應由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務。
亦不代表雙方建立勞動關系。
5、乙方確認,如乙方有所在單位,則已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中。
六、違約責任
1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金 _______% ;
2.乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的 _____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同聯(lián)系方式
為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:__________
甲方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:___________________________________。
乙方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________ 。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:____________________________________ 。
雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關事項向對方發(fā)送相關通知等,均視為有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
當一方需要變更通知或通訊地址時,應在變更之日起三日內書面通知對方。如果未通知,則由未通知方承擔由此引起的任何相關責任。
八、爭議解決
1.本合同所涉及的任何爭議,應當由合同雙方進行友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方可以選擇通過仲裁或訴訟的方式解決。仲裁地點為_______,仲裁裁決應當是終局的,對雙方均具有約束力。
提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________年 ________月 ________日
甲方(蓋章):__________
乙方(簽字):__________
Yjs21.Com更多幼師資料擴展閱讀
承攬合同6篇
在現(xiàn)今逐漸信任法律的社會,簽訂合同無論是在日常生活還是工作中都是不可避免的。合同一經訂立,詳細說明了所有條件和理由。對于初接觸合同的人來說,這一切可能會讓你感到非常懊惱。因此,我們編輯經過精挑細選,為您準備了與“承攬合同”相關的材料,希望它對您有所啟發(fā),有所幫助!
承攬合同 篇1
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網,乙方工序為:清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報酬單價為19.00元/㎡,按乙方粉刷實際面積結算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實行順延;
四、質量:應符合國家優(yōu)良工程有關標準及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負責,甲方不負連帶責任;
六、付款方式:甲方驗收合格后七日內一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補充,達成補充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同 篇2
承攬合同
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔:
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數(shù)額不得超過合同標的額的20%)。定金交付后,承攬人違反合同的,應雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的,定作人可解除合同。
2、合同成立后,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時變更合同,也可隨時解除合同。以上權利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權責任負擔
1、在承攬期間內,因不可抗力等因素而發(fā)生的風險負擔,原材料由定作人提供的,由定作人承擔風險;原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔賠償責任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應承擔相應賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
(3)其他
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報酬的,每延期一天,應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項:
以上條 款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托人:(簽章)
委托人:(簽章)
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
承攬合同 篇3
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發(fā)項目應達到的技術經濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經費、報酬及其支付或結算方式:
(一)研究開發(fā)經費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協(xié)作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____%,乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應當協(xié)商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不愿協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬合同 篇4
綜架承攬合同
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產品名稱、規(guī)│單位│ 數(shù)量 │ 單價 │ 總價 │ 交貨日期 │
││格│││(元)│(元)×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│ 只 │10萬│ 0.15 │15000萬 │5萬 │5萬 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 綜條 │ 支 │100萬 │ 0.11 │110000│50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│(大寫)拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號:______銀行帳號:_____
____年__月__日
承攬合同 篇5
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同 篇6
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時保質保量完成工程任務,雙方本著公平、誠信的原則,依照《中華人民共和國合同法》的原則,結合本工程的實際情況,經雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程內容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗收合格(營業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進場之日起工(土建完工后叁天內消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問題:
1、乙方承包設計消防圖紙。建設單位、施工單位專業(yè)技術人員確認、經湛江市公安消防局審核認可的正式施工圖為準施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動,應提供書面變更通知。
三、工程造價與付款結算問題:
1、消防工程包干總造價為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉帳。
2、本合同經雙方簽訂后生效,甲方在三天內支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領到合格證后兩天內付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書面形式告知建設單位,有關增加的工程量及費用事項以甲方簽證為準。
四、雙方責任
甲方責任:
1、負責做好施工現(xiàn)場排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開工條件。
2、做好施工現(xiàn)場通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關消防報建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時付款,造成乙方停工,其經濟損失由甲方負責,工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進行質量監(jiān)督、協(xié)調各方面關系,并聯(lián)系有關工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調試及組織驗收工作。
乙方責任:
1、負責按設計圖紙的尺寸要求、技術要求,執(zhí)行有關國家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進行認真施工。
2、負責辦理消防工程報建、驗收手續(xù)及相關一切費用由乙方承擔;負責向甲方匯報提供工程進度情況。
3、在施工期間也要負責安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實分清,如是乙方造成的,與甲方無關,否則與乙方無關。
4、負責組織現(xiàn)場施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質量,調試使用功能正常,達到消防驗收要求,竣工驗收時,確保通過湛江市公安消防局的驗收。
6、乙方負責協(xié)調與公安消防局的關系,解決工程疑難問題,保證做好工程報建及驗收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題:
1、由于乙方不按設計圖紙的尺寸要求進行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負責。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經濟損失,由違約方承擔違約責任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經濟損失。承擔違約責任,即賠償雙倍甲方的預付工程款。
4、在施工期間因自然災害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報實際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經驗收,甲方擅自投入使用,由此產生的一切責任由甲方承擔。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項時自然終止。
2、經雙方法定代表人簽訂合同生效時具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定辦理。如有爭議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
承攬合同九篇
隨著大家對于法律知識的學習,合同是當事人就某些事項約定雙方權利義務歸屬的文件,是合同履行的基礎。簽訂合同能保證在發(fā)生糾紛后有據(jù)可依,常見的撰寫合同規(guī)范有哪些呢?請跟隨幼兒教師教育網的編輯的腳步一起了解“承攬合同”,我們會時刻關注該領域的熱點話題和事件為您提供最新資訊!
承攬合同(篇1)
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將_______涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:_______元每平方米。
4、乳膠漆:_______元每平方米。
5、墻紙粘貼:_______元每平方米。
6、清水漆:_______元每平方米。
7、我們的單價是根據(jù)實際涂漆面積計算的,造型頂?shù)膬r格是按水平投影面積來計算的,也是按實際情況計算,而不是按展開面積或板材來計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程完工驗收合格后,甲方應向乙方支付合同總價款的__%。剩余__%作為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、完成工程開工前的手續(xù),提供必要的工程地質數(shù)據(jù)和詳細的工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方要提供工程所需的資源,包括施工用水、電和庫房等必備條件,并開辟內部運輸?shù)缆?,清除現(xiàn)場內的障礙物。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方有權對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為,可采取警告、罰款等處罰措施。
6、根據(jù)工程總進度的要求,甲方項目部制定施工計劃,并對乙方進行安排和管理。乙方應服從甲方的管理和安排。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當利用自身的設備、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得將工程轉包他人。乙方可以聘請其他人協(xié)助完成工程,但這些人員與乙方應建立雇傭關系。在工作過程中,乙方以及聘請的工人如發(fā)生任何財產或人身損害,均由乙方自行承擔責任。
3、乙方需確保材料的有效利用,不得浪費和破壞,并且禁止更換甲方提供的原材料;。
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的'部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、如甲方在使用過程中發(fā)現(xiàn)工程質量問題,應及時通知乙方。乙方收到通知后,需在___天內派人員進行維修,若超過___天未進行維修的,甲方有權另請他人進行維修并由乙方承擔相關費用。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應當遵守甲方的安全制度和施工流程,并且采取必要的安全防護措施,消除任何可能導致事故的隱患。在施工過程中,如果乙方的施工人員或其他人員發(fā)生安全事故,乙方將承擔所有責任,并承擔由此產生的所有費用。
3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、如一方違反本合同約定,給另一方造成經濟損失的,應當賠償全部損失,并支付違約金__%。
2、乙方應當在約定的時間內完成工作成果,如果沒有遇到天氣影響、停水停電和不可抗力因素,乙方不得延長工程期限。如果因為甲方原因導致工期延誤,工期會順延,并且給甲方造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為準。如果是因為乙方原因導致工期延誤,給甲方造成了損失,乙方應承擔相應的賠償金。同時,每延誤一天,乙方應根據(jù)合同總價款的____%向甲方支付違約金。如果工期延誤超過____天,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、經過雙方協(xié)商一致,本合同可以在履行過程中提前解除。
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、如在合同履行過程中出現(xiàn)未盡事宜,甲乙雙方應經過協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議具有與本協(xié)議同等的法律效力。本合同共備 ____ 份,甲方和乙方各持有 ____ 份,自雙方簽字蓋章之日起生效。同時,本合同附件為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手?。篲_________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
承攬合同(篇2)
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協(xié)商,就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》。
2、甲方提出需要LED顯示屏工程,并具體說明了要求,乙方依據(jù)此合同負責設計、制作、調試、培訓和維護顯示屏等工作。甲方負責安裝和承擔工程總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、如果甲方在承攬過程中進行了要求變更,導致乙方需要增加費用或者遭受經濟損失,那么甲方需要相應地提高工程總費用或者賠償乙方因此而遭受的損失。
軟件要求
1、乙方提供一套專為甲方設計的顯示屏標準用戶軟件,該軟件可實現(xiàn)編輯圖文、控制屏幕顯示等功能,但不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接。標準用戶軟件由乙方提供,并負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協(xié)助甲方進行解決。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由于軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)甲方的計算機網絡連接顯示屏時出現(xiàn)故障,導致顯示屏、計算機和軟件損壞。
(3)由于電網浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。
(4 因為人為疏忽或操作失誤,或者由于不可抗拒的外力引起的損壞,例如:液體浸泡、火災、雷擊以及其他機械破壞等造成的顯示屏毀壞。
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有??罡肚搴?。
違約規(guī)則
乙方必須根據(jù)合同要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決。
附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份,甲乙雙方各執(zhí) 一 份。
承攬合同(篇3)
經甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格:
型號:
單位數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度:
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)若自提產品未在約定日期內提貨,則甲方應按每日貨款千分之一的標準向乙方支付違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)如果甲方未按合同規(guī)定日期付款,應向乙方支付相應的違約金。每延期一天,違約金應為欠款總數(shù)的千分之一。
(6)對于拒絕接收送貨或代運產品的行為,需要承擔相應的違約責任和賠償損失。若因此造成運輸部門的經濟損失,還需支付違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的信息,應承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)若產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝與合同規(guī)定不符,甲方同意接收貨物,則應按照實際質量進行計價;若甲方不同意接收貨物,則乙方需承擔包修、包退、包換的責任,并承擔由此產生的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的。
(3)如出現(xiàn)包裝不符合合同規(guī)定的情況,需進行返修或重新包裝,并承擔相應的費用;如果甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,應當依據(jù)實際情況予以合理賠償。
(4)如未能在約定交貨時間內完成交貨,甲方有權要求乙方支付違約金。違約金的計算方式為每延期一天,乙方應向甲方支付延期交貨部分貨款總值的千分之一。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)如果產品被錯發(fā)到錯誤的到貨地點或接貨人處,我們將會承擔額外的運雜費用,并且對于延期交貨所造成的影響也將負責任。盡管按照合同規(guī)定我們需要將產品運送到指定的到貨地點或接貨人處,但是我們會對差錯進行糾正并確??蛻糇罱K收到正確的產品。
(7)其他:
本合同一式______份。
有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
承攬合同(篇4)
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據(jù)有關法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┃產品名稱│型號規(guī)模│單位│數(shù)量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數(shù)量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.支付方式:在貨物發(fā)出后,供應商將提單一同交付給買方或通過郵寄方式送達給買方,買方根據(jù)供應商提供的單據(jù)進行電匯付款。
4.甲方提供產品后,乙方應派員前往甲方倉庫進行驗收。如果乙方無法派員驗收,則甲方代為進行產品規(guī)格和數(shù)量的檢驗,以符合合同要求。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
承攬合同(篇5)
房屋承攬合同是民法典分則中非常重要的一種合同。下面為大家提供一份房屋承攬合同范本,希望能對大家有所幫助。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進行建設工程承攬。乙方身份證號為: 。
經過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達成以下房屋建設承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務的承擔
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設質量問題或乙方未按甲方設計進行施工,乙方應該承擔返工責任及相關費用。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內,如若由于非乙方施工原因導致產品出現(xiàn)質量問題,乙方無需承擔責任。但如果是由于乙方施工所造成的質量缺陷,乙方應當承擔相應的維修或賠償責任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔維修費用或部分維修費用,并行使相應的權利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務,甲方將留置總工程款的10%作為工程質量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進行施工。
2、乙方應本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質品質。
八、違約責任
若一方違約,對方有權解除合同,并要求違約方承擔相應責任:。
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償方應當承擔守約方所遭受的全部經濟損失,經濟損失包括但不限于直接經濟損失以及實現(xiàn)權益所需的合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方): ________年____月____日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經過友好協(xié)商并充分考慮實際情況,達成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方計劃在縣城中心區(qū)新建一棟三層帶尖子的住宅樓,現(xiàn)已與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定委托乙方承建。具體合作事宜如下:
1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方承擔建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、按實際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標準。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當所有工程完成后,經過甲方驗收合格后,應付清余下工程款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關規(guī)定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、施工計劃及準備:根據(jù)甲方提供的設計圖紙,我們將采用磚木結構進行施工。在此基礎上,我們將使用1616mm(臥室)和1416mm(客廳)雙層雙向的板面鋼筋,并每平方米使用一包425水泥進行打板。同時,在墻體施工中,我們將使用磚粉墻材料,每二車(施工車)加一包325水泥。地梁的規(guī)格為300*400mm,使用4根Ф16鑼紋鋼。打板的厚度按設計要求進行施工。
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、根據(jù)圖紙進行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米實際板面積單價為540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,整棟房屋外加價格為三萬五千六百元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴格遵守安全施工規(guī)范和技術要求,采取有效的安全防護措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔相應的責任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔任何責任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話: ________年____月____日
返
承攬合同(篇6)
承攬合同是民法典分則中重要的合同,那么房屋承攬合同怎么寫呢?以下是在小編為大家整理的房屋承攬合同范文,感謝您的欣賞。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進行建設工程承攬。乙方身份證號為: 。
經過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達成以下房屋建設承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務的承擔
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設質量問題或乙方未按甲方設計進行施工,乙方應該承擔返工責任及相關費用。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內,如若由于非乙方施工原因導致產品出現(xiàn)質量問題,乙方無需承擔責任。但如果是由于乙方施工所造成的質量缺陷,乙方應當承擔相應的維修或賠償責任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔維修費用或部分維修費用,并行使相應的權利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務,甲方將留置總工程款的10%作為工程質量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進行施工。
2、乙方應本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質品質。
八、違約責任
若一方違約,對方有權解除合同,并要求違約方承擔相應責任:。
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償方應當承擔守約方所遭受的全部經濟損失,經濟損失包括但不限于直接經濟損失以及實現(xiàn)權益所需的合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經過友好協(xié)商并充分考慮實際情況,達成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。
3、甲方承擔建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、按實際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標準。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當所有工程完成后,經過甲方驗收合格后,應付清余下工程款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關規(guī)定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、根據(jù)甲方提供的圖紙,本工程采用磚木結構進行施工。板面鋼筋間距分別為1616(臥室)和1416(客廳),雙層雙向。每平方米打板需使用一包425#水泥,并采用磚粉墻進行處理,每二車(施工車)需加入一包325#水泥。地梁需使用4根Ф16鑼紋鋼,規(guī)格為300400。打板厚度分別為第一、二層120mm,第三層80mm,然后在其上鋪設琉璃瓦。
四、根據(jù)圖紙進行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米的單價為540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,根據(jù)實際板面積計算。此外,整棟房屋需要額外支付3萬5千6百元人民幣。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴格遵守安全施工規(guī)范和技術要求,采取有效的安全防護措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔相應的責任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔任何責任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
年 月 日
承攬合同(篇7)
定作人(以下簡稱甲方):_________
安裝地點:_________
現(xiàn)住所地址:_________郵政編碼:_________
身份證號碼:_________聯(lián)系電話:_________
承攬人(以下簡稱乙方):_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________注冊地址:_________
法定代表人:_________聯(lián)系電話:_________
本廚房設計師:_________聯(lián)系電話:_________
安裝負責人:_________聯(lián)系電話:_________
依據(jù)我國法律法規(guī)以及整體廚房行業(yè)標準,結合本廚房的實際情況,甲方和乙方在自愿、平等、公正、誠信的原則下達成本合同并共同遵守,以保障消費者權益。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。
1.2當甲方預約乙方整體廚房展示廳上門設計時,需要支付一定的設計定金。行業(yè)慣例為合同總價款的百分之_ _%,相當于人民幣_ _ _ _元。如果由于甲方原因未能在乙方出具設計方案后進行定制,那么定金將作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;但是如果甲方決定定制,則設計定金將轉化為貨款,甲方只需支付余款即可。
1.3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.4鑒于整體廚房產品都是根據(jù)客戶的個性化需求定制的,生產過程一旦開始,貨款就不能退回,所以整體廚房產品不支持退換。但是,如果乙方的廚房產品未能符合《家用廚房設備》(gb/t18884.4-_________)中6.5條的規(guī)定,并且在合同約定的90天內沒有做好整改工作,或者法律明確規(guī)定需要退換貨的情況下,乙方應當承擔相應的責任,給予退換貨服務。
第2條交貨日期/安裝日期
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期。
買方需一次性付清全款,賣方開始制作的日期為____年___月___日,預計交貨日期為____年___月___日。安裝日期為交貨后三天內。
第3條服務范圍
3.1整體廚房的配置需符合甲方的要求,具體明細以乙方訂貨系統(tǒng)中的訂單為準。雙方需在訂單上簽字確認。
3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
第4條工程配合
確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2建議甲方按照設計師的建議,首先進行廚房的基礎工程改造。改造完成后,甲方需提供自購部品的實物和尺寸給設計師,以便設計師在圖紙上確認并確定最終的設計方案,同時進行復測。在甲方交齊全款(或總價款的__%)之后,乙方將根據(jù)訂單安排生產。\n為避免交叉施工對廚房造成損壞,建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房的安裝。同時,建議甲方與乙方的設計師保持溝通,以確定最合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,并要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;
4.4為了確保施工質量,甲方應向乙方提供必要的施工條件。乙方需按照設計方案圖紙和相關標準進行施工,如需現(xiàn)場調整方案,應經甲方同意并由乙方承擔調整費用。在安裝過程中,乙方要對廚房現(xiàn)場設施和成品進行保護,并實施試機演示和使用講解。最后,乙方要參加竣工驗收,確保施工達到預期效果。
4.5施工安全等重要事項約定:
(1)甲方有義務向乙方提供詳盡的墻體結構、水、電、氣管線的位置和走向等信息,并遵從乙方在技術方面的指導建議。如果甲方未履行此義務,導致施工安全事故、返工或影響使用后果等問題,甲方應承擔相應的責任。
(2)整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格,并應由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證。
(3)乙方如違反相關安全操作規(guī)程和消防條例,在施工過程中發(fā)生安全事故或火災,應負責賠償一切經濟損失。
第5條驗收交接與保修
5.1整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-_________中相關標準)為評定驗收標準。
5.2所訂購的貨物應與產品手冊相符,但手冊中的照片效果僅供參考,實物可能存在一定誤差。展示樣品也可能與實物存在差異。甲方訂購時必須依據(jù)系統(tǒng)訂購單上注明的要求為準。如果由于技術進步需要,生產廠家對產品進行升級或更新,乙方應在交付時提供最新的升級或更新產品。
5.3在整體廚房的安裝現(xiàn)場,我們會根據(jù)具體的工況來進行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作。同時,我們也會進行開箱驗貨和提前預裝等工作,以確保整個安裝過程符合正常的規(guī)范要求。在進行局部調整時,我們會盡量不影響正常使用,并且不改變最基本的設計方案。這些都是我們安裝整體廚房中必須遵守的標準規(guī)范。
5.4為了避免裝修施工和整體廚房安裝之間的糾紛,需要在整體廚房完工當天,甲方親自到場或指派代理人與乙方一同進行驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。這是非常必要的步驟,以確保雙方都能達成共識,避免日后出現(xiàn)不必要的問題。
5.5乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任,對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時。
5.6針對保修期已過或非保修項目,以及銷售時出現(xiàn)性能故障(非外觀缺損)但已被乙方修復的樣品或其他降價商品,乙方提供收費維修服務,按照企業(yè)內部標準進行維修,并向甲方開具發(fā)票或收據(jù)。
5.7整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產品存在更新?lián)Q代與不斷技術更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產品維修。
5.9下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1)人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理。
(2)鑒于目前行業(yè)的技術水平和材料的限制,人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3)人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要,以及在墻體不平整情況下。
第6條違約責任
6.1有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但最高不超過該套廚房的成交價格。
6.3有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產生的一切費用。
6.4因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金。
6.5因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《中華人民共和國_____》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
6.6在安裝過程中,乙方應當注意保護現(xiàn)場設施和廚房產品,防止造成任何損壞。如若不慎造成損壞,乙方應當承擔修復或賠償?shù)呢熑巍?/p>
6.7如果甲方需要確認訂購單與待驗收的廚房產品,可以選擇適當?shù)姆绞交蛑苯勇?lián)系乙方業(yè)務人員進行核對。如果在驗收交接時或驗收后有證據(jù)表明乙方出現(xiàn)以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔相應的違約責任。除非無償修復或更換該不合格部分的材料,乙方還應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
6.8
第7條合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費者協(xié)會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√,如選擇_____。
※提交______________委員會_____
※依法向人民法院起訴
第8條其它約定
如果雙方簽訂了交接單,甲方提出產品存在外觀缺陷或數(shù)量誤差,但無法證明是乙方的責任,那么甲方應當承擔相應的責任。如果甲方能夠證明是乙方造成的問題,乙方需要修復或補足,并不承擔違約責任。如果乙方拒絕修復或修補,那么將承擔違約責任。
雙方簽署(蓋章)后,本協(xié)議生效。未經雙方協(xié)商一致,任何涂改無效。如有必要增加約定內容,應進行補充,并保證補充條款不與法律法規(guī)相沖突。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
第10條_________。
定作人(簽章):_________承攬人(簽章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
代理人:_________代理人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
附件
1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《_____》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同適用于各整體廚房制造商、經銷商與消費者之間就\"整體廚房\"的銷售、安裝、服務等事宜達成共識時所采用的文件。
3、在簽訂本合同前,消費者應認真閱讀并充分理解合同中的各項條款。特別是對于下劃線標出的條款,更應當認真理解其含義。一旦簽訂合同,即表示雙方對合同中的條款均無異議。
4、雙方當事人親筆添加的條款具有較高的法律效力,而在合同中提前印制的條款則效力稍低。此外,補充的條款也會比提前印制的條款具有更高的效力。
如技術標準、保修承諾等。
6、本合同一式三份,當事人可以根據(jù)需要適當增加份數(shù)。
7、本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8、本合同由本公司指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,本公司負責解釋。未經本公司授權,任何單位或個人不得擅自復制、轉載、出售和傳播本合同內容。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同(篇8)
甲方:________
乙方:________
依照《_____》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
甲方委托乙方負責建德市檔案館遷建工程中250KVA變配電受電的任務。具體事宜雙方協(xié)商達成如下條款:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。
2、乙方在采購所有電氣設備和原料時,應當選擇國家定點廠家進行采購,并確保所采購的產品符合國家相關的質量和技術標準要求。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方需在施工前滿足土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路通暢等),并保證自建附屬工程質量以為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方應當在施工期間嚴格遵守安全規(guī)定,文明施工,杜絕違章和野蠻施工行為。如因違規(guī)操作或不當行為造成的意外事故和損失,由乙方承擔全部責任。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同(篇9)
使用說明
1.承攬合同是定作人要求承攬人完成特定工作并提供相應的成果,而定作人則支付報酬的合同。該合同適用于《中華人民共和國合同法》中第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)。
2.本合同適合于各整體廚房生產商、經銷商與消費者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務等事宜,達成一致意思表示時使用。
3.消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解,尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。
4.合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力,補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5.提倡各整體廚房生產商、經銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務,如技術標準、保修承諾等。
6.本合同一式三份,當事人可以根據(jù)需要適當增加份數(shù)。
7.本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8.本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負責解釋。
協(xié)議條款
合同編號:_____________________
簽訂地點:_____________________
簽訂時間:_____________________
合同雙方當事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點:_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________ 郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________ 聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________ 注冊地址:______________________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
本廚房設計師:_________________ 聯(lián)系電話:______________________
安裝負責人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條 付款方式
1.1 合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者方式支付。
1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____ %,(人民幣____ 圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.我們的整體廚房產品都是根據(jù)客戶的個性化需求定制生產的,因此一旦客戶下單,貨款將無法退回,同時我們也不接受退換貨。但是在符合《家用廚房設備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條規(guī)定的情況下,如果判定產品質量不合格且乙方在合同約定的90天內未能進行整改,或者在其他法律明確規(guī)定應退換貨的情況下,乙方將給予客戶相應的退換貨服務。
第2條 交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產品,精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
在甲方確認方案并交齊全部款項(或支付總價款的___%)以及廚房尺寸測量符合要求的前提下,乙方將下達生產定單并按以下時間表進行最短交貨周期。(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市的最短交貨周期,其他地區(qū)將順延2-3天。在節(jié)假日期間,生產周期將適當順延。)
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4
其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
雙方協(xié)商一致后,甲方應在收到貨物后的三日內進行安裝。乙方將在約定生產周期內完成訂單,并計劃在____年___月___日交貨。甲方需在交貨后三日內完成安裝。全款將在交付貨物前交付。
第3條 服務范圍
3.1 整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
3.2 整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
甲乙雙方約定,安裝過程中甲方將提供必要的技術指導和協(xié)助,售后服務期限為一年,甲方承擔因產品質量問題所導致的維修費用。售后服務范圍包括設備故障維修、配件更換等。如有其他需要,甲乙雙方應協(xié)商解決。
因受專業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:
第4條 工程配合
4.甲方需親自或委托代理人與乙方共同確認設計方案,包括但不限于效果示意圖、平立面圖、臺面圖等,并在現(xiàn)場進行交底。雙方確認后簽訂本合同(包含訂購單),并辦理驗收交接手續(xù)以及其他相關事宜。
4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.建議甲方優(yōu)先選購乙方提供的整體廚房產品,如確需搭配其他品牌廚房部品,甲方應當選擇有信譽保證的廠家,并要求其經銷商提供售后服務,同時妥善保存保修證和發(fā)票等以獲得售后保障;如果由于該部分產品質量不良或安裝不當導致的后果與乙方無關。
4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調整方案的,經甲方同意后調整并由乙方承擔調整費用),乙方安裝過程中負責對廚房現(xiàn)場設施和廚房成品進行保護。
4.5?施工安全等重要事項約定:
4.甲方應當向乙方提供詳細的隱蔽式水、電、氣線路位置和走向、墻體材料等信息,并積極聽取乙方的技術建議。如果甲方未能履行該義務,導致施工安全事故、返工或安裝后影響使用,甲方應承擔相應的責任。
4.5.2 整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在
在使用過程中,如果發(fā)生滲漏水現(xiàn)象,甲方必須及時處理以免影響到鄰近居民的生活。甲方廚房的水電氣管線、插座等設施的質量和安裝必須符合標準,并且應由建筑開發(fā)商或裝飾公司提供相應的服務和質量保證。乙方不對以上零部件的質量問題或安裝不當造成的任何后果或連帶責任承擔責任。
4.如果因為乙方在施工過程中違反相關安全操作規(guī)程、消防條例等導致安全或火災事故的發(fā)生,那么乙方應當承擔由此引發(fā)的所有經濟損失。
第5條 驗收交接與保修
5.本項目的整體廚房驗收標準將以經雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準為依據(jù)(如有未盡事宜請參照《家用廚房設備》GB/T18884-20_中相關標準),并按照該標準進行評定驗收。
5.2 訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時,手冊中的產品外觀特征為照片效果,與實物存在一定誤差,展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準,如生產廠家為了技術進步需要,需要對產品進行升級或更新,乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。
5.根據(jù)具體工程情況,整體廚房在安裝現(xiàn)場進行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作,以確保不影響正常使用和不改變最基本的設計方案。同時,在進行安裝前,還需要進行開箱驗貨和提前預裝等工作,以滿足安裝規(guī)范的要求。所有這些工作都需要經過精心的計劃和操作,以確保安裝質量和效果符合預期。
5.為了避免裝修施工與整體廚房安裝交叉導致的糾紛,甲方應在整體廚房完工當天親自到場進行驗收,或者指派代理人前來。甲乙雙方應共同進行驗收并辦理相關手續(xù),確保工程質量和效果符合標準。
5.乙方保修整體廚房櫥柜部分兩年,家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行。乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修一年,并僅承擔相應責任。對于本合同之外的部件,乙方不提供服務與質量保證。若甲方需要乙方提供產品保修服務,則需提供保修證、有效發(fā)票及合同(包括訂購單與驗收交接單等)。否則,乙方將按照保外收費進行處理。
5.6 對于超出保修期或非保修項目,以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品,乙方提供收費維修服務,乙方按照企業(yè)收費標準收費并向甲方開具發(fā)票或正式收據(jù)。
5.整體廚房的主要部件包括臺面、柜體、門板、把手和非易損功能件。自購買之日起五年內,這些部件一般使用同品質材料進行維修。由于產品存在不斷更新?lián)Q代和技術提升的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇更先進的產品進行維修。對于安全使用要求較高的產品,如電器、經常開關的水龍頭以及上水角閥等,乙方建議甲方在超過產品壽命期后及時更換,以確保使用的安全性。臺面與門板等維修可能存在著一定的色差。
詳細的產品使用保養(yǎng)注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。
5.9 下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理,因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2)由于當前行業(yè)普遍采用的技術和材料存在一定限制,使用人造石臺面板時可能會出現(xiàn)自然裂紋的情況。在這種情況下,我們可以采用粘接修補的方法進行維修。然而,由于人造石臺面板本身的特性,修復后可能會存在一定的色差問題。
(3)為了保證人造石臺面板與墻面之間的伸縮需要,安裝時應在墻面平直情況下留出2-5mm的間隙。此外,在安裝過程中還需考慮通風和墻體不平整的情況,因此靠墻柜體與墻面之間應保留5-15mm的間隙,以方便門板正常開啟。
(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。
第6條 違約責任
6.1 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但不超過該套廚房的成交價格。
6.2 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但不超過所缺貨物的成交價格。
耽誤使用是指無法進行洗滌、烹飪等基本炊事操作導致無法進行基本的用餐活動的情況,此類情況乙方按照上述標準向甲方進行一次性補償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復即可。
6.3 有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產生的一切費用,以及與此相關的直接責任由甲方承擔。
6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金,但每天的違約金標準不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《中華人民共和國擔保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
6.6 安裝過程中乙方應妥善保護現(xiàn)場設施和廚房產品,如造成損毀,應據(jù)實承擔修復或賠償責任。
6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務人員核對訂購單與待驗收廚房產品,如在驗收交接時或在驗收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔違約責任,除無償修復好或更換該部分不合格材料外。
6.8 任何一方向另一方提出權利主張時,必須提供有效證據(jù)且權利主張要符合本合同約定,本合同沒有約定的按照有關法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條 合同糾紛解決方式
雙方在履行本合同時若發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可向合同履行地的消費者協(xié)會提交調解申請。如仍無法解決爭議,可選擇以下方式解決(在所選括號內打√,如選擇仲裁,應注明具體仲裁委員會名稱):。
a.提交__________仲裁委員會仲裁( )
b.依法向人民法院起訴( )
第8條 其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的,乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足,乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的,應當承擔違約責任。
第9條 本合同經過雙方簽字(蓋章)后正式生效。如需對合同條款進行修改,則需補充約定,但補充的條款不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。任何對合同條款的涂改均無效。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
定作人(甲方蓋章或簽字):________
法定代表人(或自然人):__________
代理人:__________________________
____________年________月________日
承攬人(乙方蓋章或簽字):________
法定代表人:______________________
代理人:__________________________
____________年________月________日
工程承攬合同
我們始終堅持誠信原則,并以高效服務滿足用戶需求,通過團結進取和不斷爭創(chuàng)效益的努力,合同已經成為我們日常工作中越來越重要的一部分。那么,如何撰寫一份正規(guī)規(guī)范的合同呢?筆者經過精心挑選,為您推薦一篇優(yōu)秀的“工程承攬合同”文章,相信您在閱讀后一定會有所收獲!
工程承攬合同(篇1)
答辯人:住所地:法定代表人:被答辯人:住所地:法定代表人:風險提示:
一份嚴謹?shù)拿袷略V訟答辯狀,
首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。答辯意見如下:答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。風險提示:
制作民事答辯狀時,應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據(jù)證明的事實。進而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當事人沒有提及的事實,特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。________年____月____日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
二、被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。被答辯人在起訴狀中稱其于________年____月____日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于________年____月____日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。________年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數(shù)額為120.62358萬元,而________年____月____日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元??梢?,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是________年____月____日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與________年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)________年____月____日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。在答辯人與______工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。此致______區(qū)人民法院答辯人:________年____月____日風險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。 附:答辯書副本_____份;證據(jù)材料______份。
工程承攬合同(篇2)
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同(篇3)
甲方:______________
乙方:______________
甲方將______________花園小區(qū)______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內外腳手架的施工,垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價:
1、瓦工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價。(注:大臨計時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內,另行商定。)
2、木工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括模板的支拆,內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價______________元/m (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容:______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容:______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容:______________、______________樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價。(注:消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸:現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責:
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套,并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責:
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工,確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理,服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容,確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工,嚴禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機械材料進場一周內,甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(以借條為準),待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%,主體結構在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實體完工支付結算總價的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證:
發(fā)包人:______________承包人:______________
簽章:______________簽章:______________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日
工程承攬合同(篇4)
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
工程承攬合同(篇5)
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡人:
聯(lián)系電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質:
承攬方施工項目經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為:元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的`總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業(yè)務樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于________年____月____日上午參加組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工____日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起____日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于________年____月____日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于________年,如出現(xiàn)質量問題,乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
工程承攬合同(篇6)
承攬合同合同范本 設備大中修工程合同(二級)
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設備部 )
訂立設備大中修合同, 經雙方協(xié)議, 達成下列條款.
甲 方 要 求
1, 設備大中修由設備部負責, 在安排檢修計劃時, 并規(guī)定交接日期, 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ,確保生產正常進行.
2, 設備部在大修中規(guī)定試運轉期內, 造成檢修返工, 一切費用應由設備部負責.
3, 計劃改變, 車間提出檢修計劃, 設備部應予以協(xié)作.
4, 設備部檢修完畢, 做到廢舊機件分類, 集中指定地點并清理場地衛(wèi)生.
5, 設備部檢修計劃有變動, 應提前三天通知車間, 否則應負經濟責任.
6, 在生產過程中, 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設備故障 (經分析原因確定責任實屬設備部) 應負責直接損失的賠償責任.
乙 方 要 求
1, 維護保養(yǎng)和注油短毛車間負責, 明確檢修界限, 搞好協(xié)作, 共同為生產服務.
2, 設備檢修計劃如有變動, 應提前三天通知設備部, 否則應負經濟責任.
3, 按規(guī)程交付檢修設備, 車間應說明設備運轉, 缺欠情況, 并保持機件完整, 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) .
工程承攬合同(篇7)
委托方:________________(以下稱甲方)
承接方:________________(以下稱乙方)
簽約地點:________________
施工地點:________________
簽約時間:________年________月________日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:(rmb:________________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)________________。
3.4最終驗收付款
經甲方代表驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5其它事項
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的'倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
簽約代表:________________簽約代表:________________
指定聯(lián)絡人員:________________指定聯(lián)絡人員:________________
日期:________________日期:________________
工程承攬合同(篇8)
電力工程承攬合同
浙江——工程項目管理有限公司(甲方)
建德市——電力有限公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
年月日年月日