門窗安裝合同
發(fā)布時間:2023-10-27 門窗安裝合同門窗安裝合同匯編九篇。
在快節(jié)奏的現(xiàn)代社會,合同的實際作用變得更加重要,它給人們提供了安全感。您對于如何擬制合同了解多少呢?欄目小編根據(jù)您的要求準備了一份十分有價值的“門窗安裝合同”,推薦您收藏本頁面,隨時瀏覽!
門窗安裝合同【篇1】
甲方:
乙方:
丙方:
甲方根據(jù)工程建設(shè)需要,將工程中的鋁合金門窗委托丙方制作安裝,依據(jù)“建設(shè)工程施工合同”等相關(guān)內(nèi)容,服從總包方管理和整體進度要求,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、工程名稱:
2、工程范圍:
3、承包方式:包工包料
4、承包范圍:外墻鋁合金門窗。
5、合同組成:本合同、招標文件、投標文件及承諾、圖紙及變更、國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)程及規(guī)范標準、可能有的有關(guān)會議紀要等。
6、工程質(zhì)量及驗收
工程質(zhì)量:優(yōu)良。達到優(yōu)良后獎勵工程結(jié)算價的3%,否則處罰3%。
工程驗收及標準:門窗安裝完后隨主體工程一并驗收,執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗評標準、規(guī)范。
7、質(zhì)量保證期限:通過竣工驗收后一年。
8、工程開竣工時間:工程開工以業(yè)主單位開工令為準,標段合同工期60日歷天。
9、工期的損失賠償費:服從總包方管理和整體進度要求,每延期一天竣工,處罰壹萬元。
10、合同價:合同暫定價10000元,以工程竣工最終結(jié)算為準。
11、結(jié)算方式及標準
門窗結(jié)算價=圖紙門窗面積×1000元/平方米(門窗綜合平均單價)+設(shè)計變更費用(設(shè)計變更實際門窗制作安裝面積×540元/平方米(門窗綜合平均單價)—各類罰款。上述門窗綜合平均單價為全費用包干價格(此綜合單價不包含總包管理費用及稅金),施工期間價格不予調(diào)整。
12、工程款支付
大框全部安裝結(jié)束付總貨款的20%,內(nèi)扇全部安裝結(jié)束付總貨款的40%,工程竣工驗收合格經(jīng)甲方審計后付總貨款的95%,余款5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期兩年,工程竣工驗收通過之日起算,甲方于質(zhì)保期滿后10日內(nèi),向乙方一次性付清全部費用。
13、各方責任權(quán)利義務
甲方
1、適時發(fā)布工程進場開工令。
2、負責協(xié)調(diào)乙丙方現(xiàn)場其他施工作業(yè)關(guān)系。
3、丙方不服從甲方管理,甲方有權(quán)對其進行處罰。
4、負責及時辦理丙方工程款支付手續(xù),不得無故拖延辦理
5、會同監(jiān)理單位依據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)施工驗評規(guī)范對工程進行質(zhì)檢和驗收。因丙方工程質(zhì)量達不到合同約定的質(zhì)量標準,由丙方無償返工,直至通過驗收。
6、會同監(jiān)理方及業(yè)主方及時辦理各類方案和變更的審批。
乙方
1、對丙方的工程質(zhì)量、進度、現(xiàn)場調(diào)、報驗等負有總包管理責任。
2、負責提供于門窗工程有關(guān)的配合服務(內(nèi)容包括留洞、塞縫、補眼、共用腳手架和垂直運輸,施工配合,現(xiàn)場管理,竣工資料的整理等)。其中,推拉門下口的封堵有門窗單位進行且必須采用防水砂漿和細混凝土。
3、負責提供丙方施工水電接口,丙方支付使用費用,價格執(zhí)行當?shù)刂鞴懿块T核定的價格,結(jié)算時按實扣除。
丙方
1、丙方委派為本工程項目經(jīng)理,負責項目的全面管理工作。
2、遵守工程管理有關(guān)規(guī)定,自行辦理工程進點施工有關(guān)手續(xù)并承擔費用。乙方不得在施工現(xiàn)場布置生產(chǎn)、生活臨建。其費用投標人自理。
3、進場人員應服從監(jiān)理工程師和業(yè)主單位及甲方管理并按當?shù)毓膊块T規(guī)定辦理暫住手續(xù)。
4、根據(jù)設(shè)計圖紙,門窗的開啟方式和立面須按甲方批準的分割方案圖。施工除滿足招標文件中的有關(guān)要求,還要滿足現(xiàn)行國家、地方頒發(fā)的與本標有關(guān)的各中現(xiàn)行有效的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程,設(shè)計院技術(shù)文件上的質(zhì)量要求也適用于本工程。
5、五金配件及其他材料見附件招標單位門窗選用材料。
6、進場材料必須按附件要求與樣品一致,色彩一致,且按要求做好裝保護。達不到上述標準,所進場門窗材料清退出現(xiàn)場,其產(chǎn)生的一切后果由丙方負責。
7、提供的工程用材料必須符合國家相關(guān)標準,并提供產(chǎn)品合格證明,對材料質(zhì)量負責。否則,丙方由此引起的一切損失和費用。
8、型材復試和安裝前后的各項檢測實驗必須按規(guī)程、規(guī)范所規(guī)定的項目和指標進行,費用已包括在合同價中。
9、遵守甲方、業(yè)主方、監(jiān)理單位的各項管理制度,服從甲、業(yè)主方及監(jiān)理單位的管理、檢查、驗收及處罰。
10、工程款支付申請必須經(jīng)甲方和監(jiān)理單位及業(yè)主方確認同意,其款項由甲方委托業(yè)主方支付給丙方。
11、作好現(xiàn)場的安全文明施工工作。嚴格按照安全規(guī)程規(guī)范組織施工,采取必要的安全防護措施,消除安全隱患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切損失和后果由丙方全權(quán)負責。
12、已竣工工程未驗收交付甲方前負責完工工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生損壞,丙方自費予以修復。
13、丙方保證其工程的整體進度要求,不得延誤,否則,每延誤一天罰款壹萬元。
14、負責工程材料的報驗、報批等,門窗工程交工前丙方必須向甲方提交完整工程資料一式四份,由甲方統(tǒng)一整理。
15、質(zhì)保期為一年(房屋通過整體驗收起計算),一年內(nèi)門窗出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方免費維修.丙方接到業(yè)主方通知后24小進內(nèi)至現(xiàn)場處理,否則。業(yè)主有權(quán)委托其他單位進行處理,其維修費用從乙方質(zhì)保金中扣除。
16、未盡事宜,另行商定。本協(xié)議一式六份,甲方四分,乙方兩份,丙方兩份自簽字蓋章之日起生效。(合同附件:五金配件和輔助材料表)
甲方單位(蓋章):
乙方單位(蓋章):
丙方單位(蓋章):
年月日:
門窗安裝合同【篇2】
甲方:_____________________
乙方:_____________________
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第1條工程概況、工期、合同款價
1.1工程概況
工程名稱:江蘇五星國際大酒店室內(nèi)裝飾工程
工程地址:范公路88號
工程內(nèi)容:江蘇五星國際大酒店室外陽臺封閉
1.2工期
合同工期20個日歷日,按批準的開工日期計算。
1.3合同價款
門窗數(shù)量:約400平方米(最終按實際完成面積計算)。
門窗單價:塑鋼窗制作安裝310元/平方米,含拆除原有陽臺欄桿;采用雙面安全玻璃另加40元/平方米、崁縫10元/平方米。
合同價款:¥壹拾肆萬肆仟元整(144000元),含稅價(暫估,最終結(jié)算價以實際發(fā)生量計算)。
1.4工程款支付:合同生效后乙方開始制作,窗框安裝固定后甲方向乙方支付總工程款的30%,玻璃和窗扇安裝后甲方再支付乙方總工程款的30%,在工程安裝完驗收合格后后15個工作日內(nèi)甲方負責將核算后的剩余
工程款一次性支付給乙方。
第2條制作安裝要求
2.1型材:主要材料質(zhì)量必須達到國家標準要求,窗型與建筑外窗一致,材料為實德80系列塑鋼型材,襯鋼厚度1.5mm,中空5mm+9mm+5mm安全玻璃,輔材及配件必須滿足質(zhì)量要求,洞口尺寸由乙方自行測量。
2.2安裝要求,符合塑料門窗安裝及驗收規(guī)范JGJ103-96的要求。
2.3塑鋼窗安裝工作范圍包括崁縫、打膠。
2.4乙方向甲方提供型材合格證、檢測報告、玻璃合格證,塑鋼窗施工竣工資料,一式兩份。
第3條保修期保修期兩年,自塑鋼窗工程驗收合格之日起計算。
第4條違約責任
合同簽訂后,任何一方不得單方面撤消或不履行合同。否則,違約方向守約方一次性支付違約金:合同總價款的20 %,并承擔由此給對方造成的一切經(jīng)濟損失。乙方按照甲乙雙方制定的合同日期進行制作安裝,如因乙方問題延誤交工工期乙方向甲方支付每天500元違約金,其它違約責任按《經(jīng)濟合同法》執(zhí)行。
第5條解決合同糾紛方式
雙方友好協(xié)商;向經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁;向原告方所在地人民法院起訴等。
第6條本合同經(jīng)雙方簽字后生效,壹式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
第7條合同有效期
自合同簽定之日起至工程驗收合格剩余工程款支付完畢終止。
第8條合同附加條款
1.1施工安全:乙方進場施工人員必須服從現(xiàn)場的安全管理,乙方人員造成的安全責任事故甲方一概不承擔責任。發(fā)現(xiàn)違反安全作業(yè)規(guī)定的行為每人每次罰款500元。
1.2現(xiàn)場抽樣檢驗的材料檢測費由甲方承擔,因材料質(zhì)量不合格造成的損失均由乙方承擔。
第9條未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第10條其它
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
門窗安裝合同【篇3】
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中華人民共和國同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致同意,甲方將__________________的塑鋼門窗、百葉窗制安工程由乙方承建施工。為明確雙方權(quán)利和義務,簽訂合同如下:
第一條、工程概況
一、工程名稱:中空玻璃朔鋼門、窗、百葉窗制做與安裝。
二、工程地點:__________________.
三、工程內(nèi)容:門、窗、百葉窗的制作、搬運、安裝、載裝玻璃、安裝五金配件等,包括國家規(guī)范要求的全部工作內(nèi)容。
四、工程量:__________________的塑鋼門窗、百葉窗工程,總面積約平方米,竣工后實做實收結(jié)算
五、施工工期:自簽訂合同之日起到______年______月______日乙方完成備料及加工,______年______月______日起開始安裝(進場時間乙方要及時與土建方溝通),______年______月______日之前安裝完畢(如有特殊情況乙方應與現(xiàn)場監(jiān)理、甲方溝通同意后方可順延工期),在加工期間甲方、監(jiān)理要到現(xiàn)場檢查(時間待定),半成品進場后乙方向監(jiān)理申報組織破壞性檢查,由于乙方原因?qū)е聼o法施工,乙方每拖延一天,乙方按工程結(jié)算價款的千分之一支付給甲方;停工超過______天,乙方應無條件退場,所投入的工程材料及余款均不予結(jié)算,作為賠償甲方的損失。
第二條、承包方式
包工包料,包安全,即:含傷亡事故費用及法律責任,包質(zhì)量、包機械設(shè)備、包環(huán)境保護、包施工費、包工程驗收、包材料費、稅費、土建配合費、性能檢測費等各種費用均包含在合同造價內(nèi),實行一次性包干價,在本工程竣工驗收合格時限之內(nèi),不管市場價格如何變動,均不調(diào)整。
第三條、工程款計算及付款方式
一、計算標準
按總施工量實做實算,以窗框外沿尺寸為計算面積,以平方米為單位計算單價,具體尺寸按工程部制定的尺寸標準,門窗每邊尺寸誤差5mm,超出部分費用由乙方自行承擔。
二、單價
塑鋼推拉塑鋼門窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡),平開門窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡),塑鋼百葉窗______元整/平方米(小寫:______元/㎡)。
三、付款方式
1、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
2、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
3、乙方施工完成總工程量的______%時,甲方應付總工程款的______%給乙方。
4、余下的______%工程款在工程驗收合格后,乙方向甲方提供本工程款的全額______發(fā)票(為______市______區(qū)地稅開具的______發(fā)票),甲方在一個月內(nèi)付清;留______%作為保修金,保修期一年,保修期從整個小區(qū)綜合竣工驗收合格之日起算。到期在乙方履行保修義務后保修金返還乙方。在保修期間如因乙方的原因造成維修項目時,乙方接到甲方或物業(yè)的通知4個小時之內(nèi)必須到達現(xiàn)場維修,如按時不到,物業(yè)有權(quán)另請他人維修,所產(chǎn)生的費用雙倍從乙方的保修金中扣除。
第四條、甲、乙雙方必須做到
1、甲、乙雙方都必須制定施工方案,商議后統(tǒng)一方案,并遵照執(zhí)行。
2、乙方應嚴格按照國家標準和現(xiàn)行規(guī)范進行施工。
3、制作尺寸按圖紙和標準圖集及現(xiàn)場實際洞口尺寸,并將各型號門窗大樣報建設(shè)單位工程部簽字確認后方可施工。
4、乙方在該工程使用的所有材料及配件都必須將樣品報送甲方工程部,經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收同樣后方可使用,并將樣品保存作為驗收的依據(jù)。
第五條、雙方責任
一、甲方
1、甲方工程部及現(xiàn)場監(jiān)理共同負責質(zhì)量監(jiān)督。
2、負責組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理及土建施工單位進行現(xiàn)場交底。
3、按合同條款向乙方支付工程款。
4、向乙方提供工程所需施工圖一套。
二、乙方
1、按設(shè)計標準、圖集、現(xiàn)場尺寸及甲方要求負責材料采購制作與安裝。
2、接受甲方代表、現(xiàn)場監(jiān)理的檢查與監(jiān)督,確保工程質(zhì)量。
3、遵守甲方工地的規(guī)章制度生產(chǎn),做到文明施工、安全生產(chǎn),全額承擔質(zhì)量和安全事故所產(chǎn)生的一切經(jīng)濟費用與法律責任。
4、在施工中,若技術(shù)監(jiān)督局等政府有關(guān)部門例行相關(guān)檢查,因法律法規(guī)對本合同所產(chǎn)生的一切費用由乙方負責。
5、乙方所屬施管人員,與甲方不存在任何關(guān)系。
第六條、質(zhì)量與驗收
一、質(zhì)量等級:設(shè)計品種為白色中財牌塑鋼系列,制安工藝要求達到合格等級。
二、原材料驗收標準為:甲方工程部提供的門、窗、百葉窗尺寸、規(guī)格、型材型號及要求。
三、內(nèi)窗推拉安裝應關(guān)閉嚴密,間隙均勻,開關(guān)靈活,框、扇方正,表面平整,縫隙填嵌飽滿、密實、平滑、無裂縫,配件齊全,安裝牢固、適用,保證防水、防滲,窗、門外延與墻體間必須滿打泡沫劑。
四、乙方制成的半成品和成品,必須經(jīng)甲方和有關(guān)技監(jiān)入員現(xiàn)場做破壞性抽查驗收后,符合設(shè)計要求和本合同約定,方能進行窗框、窗扇安裝。如破壞性抽查不合格,視乙方制成的半成品和成品均為不合格,在限期內(nèi)全部返工修改,所產(chǎn)生費用均由乙方負責。
五、窗框制作尺寸,一律以施工圖紙、變更通知單、標準圖集,門窗大樣報建設(shè)方審定為準,并保留該審定作為驗收依據(jù)。
六、驗收方式,按國家標準結(jié)合設(shè)計要求和本合同約定驗收。
第七條、材料供應
一、材料由乙方自行采購,必須使用甲方指定的品牌。
二、乙方采購的材料和配件必須有產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品相關(guān)進場報驗資料,經(jīng)甲方與監(jiān)理驗收并書面簽字同意方能使用,若乙方的原因致驗收不合格而造成的所有損失由乙方承擔,由此造成了甲方或土建施工方的所有損失均由乙方承擔。
第八條、其他條款
一、設(shè)計變更甲方須提前7個工作日通知乙方,如甲方未及時通知乙方造成的損失由甲方承擔。
二、乙方的施工、管理人員進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽及勞保防護用品用具,嚴格遵守國家、______省安全法規(guī)和條例。
三、雙方協(xié)定,進場材料、半成品、成品保管由乙方負責。
四、如因乙方施工的原因造成滲水漏水將業(yè)主已裝修好的房屋損壞時,乙方要負責金額賠償。
五、本工程乙方不得轉(zhuǎn)讓他人施工,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方終止合同執(zhí)行,并拒付任何款項,乙方已安裝的所有工程及材料作為賠償甲方,乙方在接到甲方書面通知之日起三日之內(nèi)退出施工現(xiàn)場,不得有任何理由拒絕退場。
1、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式______份,甲乙雙方各持______份,簽字蓋章生效。
甲方(公章):__________________
乙方(公章):__________________
日期:______年______月______日
門窗安裝合同【篇4】
依照《中華人夷易近共和國條約法》、《中華人夷易近共和國修筑法》及其他有關(guān)司法、行政律例,遵循對等、志愿、公道和誠深信譽的準則,兩邊就本建設(shè)工程施工事變協(xié)商同等,訂立本條約。
工 期:共同總體工程進度施工,于 年 月 日完工。
1、乙方動工甲方付條約總價的40%作為工程進度款。
2、工程完工驗收及格付60%。
2、玻璃為5+5雙鋼玻璃,玻璃均相符國度有關(guān)尺度。
工程驗收提供相關(guān)質(zhì)保資料、保修期為三年(自完工驗收及格之日起算)。
3、按國度有關(guān)司法、律例、規(guī)范驗收。
1、甲方應提供乙方所需工程設(shè)計圖紙、施工要求闡明、有關(guān)洽談變革及有關(guān)手藝文件等作為乙方產(chǎn)物設(shè)計和施工有用根據(jù),因為甲方變革圖紙或施工差錯給乙方形成的損失由甲方賣力。
2、甲方無償提供乙方用水、用電,資料堆放園地的運用,
3、和諧乙方與土建及其它施工單德共同問題,賣力核定施工進度計劃和組織完工驗收事情:
二、乙方責任:
1、屈服甲方、監(jiān)理、建設(shè)單元的同一引導和調(diào)劑。
2、確保工程質(zhì)量及工程進度。屬乙方施工形成質(zhì)量問題,由乙方賣力無前提返工,由此給甲方形成的用度損失及工期延誤由乙方自傲。
3、確保工程用材的質(zhì)量,并提供有關(guān)手藝文件,所用資料入場前提供產(chǎn)物資量及格證及相關(guān)檢測資料。
4、嚴厲依照甲、乙兩邊在條約中肯定的資料質(zhì)量尺度進貨,進入現(xiàn)場后兩邊要驗貨,如呈現(xiàn)與條約中資料質(zhì)量尺度不符時,乙方應無前提實時退貨,由此給甲方形成的損失由乙方負擔。
5、確保平安功課,文化施工,安裝現(xiàn)場做參預清料清,呈現(xiàn)平安、質(zhì)量事故時由乙方賣力。
6、施工時代,現(xiàn)場資料由乙方治理掩護。若有損失,乙方自傲。
7、保障現(xiàn)場的治理和手藝力氣。
8、嚴厲依照施工圖和闡明書進行施工,確保工程質(zhì)量,按條約規(guī)準光陰準期完工和托付。
本條約兩邊代表具名蓋印后生效,任何一方守約,均應按條約法有關(guān)劃定向?qū)Ψ窖a償所形成的經(jīng)濟損失和償付守約金。
甲乙兩邊產(chǎn)生糾葛,甲乙兩邊本著互助精力協(xié)商辦理,辦理不了,向本地人夷易近法院提告狀訟。
-------------------華麗麗的分割線------------------
門窗安裝合同【篇5】
甲、乙、丙三方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),在平等自愿、充分協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙、丙三方就鋁合金門窗加工、安裝等事宜,簽訂本合同,三方必須嚴格遵守。
2、工程地點:
3、鋁合金門窗加工規(guī)格、安裝要求,三方協(xié)商一致,共同確認《門窗加工、安裝技術(shù)要求》(列為合同的附件1)。
4、門窗規(guī)格、價格表:
開啟方式 規(guī)格 數(shù)量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工費元/㎡ 運輸費元/㎡ 安裝費元/㎡ 綜合單價元/㎡ 總金額(元)
5、甲方有權(quán)指定型材及玻璃廠商或品牌。
1、甲方應按合同約定時間向乙方支付總包管理費,向丙方支付門窗加工、安裝費。
2、甲方對乙方實施監(jiān)督和管理。
3、甲方負責協(xié)調(diào)乙方與丙方的工作。
4、甲方有權(quán)抽查丙方的加工和安裝情況。
5、甲方應對丙方提供的價格體系保密。
1、乙方應及時向丙方提供所需的產(chǎn)品《計劃表》和《規(guī)格尺寸要求》等,以保證丙方按時加工、安裝。
2、乙方負責對丙方進場(安裝前)門窗進行驗收,對驗收不合格的產(chǎn)品有權(quán)清除場外。
3、乙方負責為丙方提供門窗存放場地或存放庫房。
4、乙方負責提供丙方安裝門窗時必要的施工條件。
5、乙方負責協(xié)調(diào)、配合丙方施工。
6、乙方對丙方實施監(jiān)督和管理。
7、乙方應對丙方的安裝工作提供必要的技術(shù)支持。
8、乙方對甲方負責,對丙方的門窗加工、安裝和現(xiàn)場施工管理等出現(xiàn)的問題,有權(quán)制止、要求整改、返工、停工等。
9、乙方負責將對丙方門窗加工、安裝的監(jiān)督、管理情況向甲方匯報。
10、丙方安裝完畢后,乙方負責驗收,有權(quán)對安裝不合格的門窗要求整改、返工,直至合格為止,并在最終的驗收報告上簽字、蓋章確認,提交甲方。
11、乙方應當對丙方的合同付款申請單確認無誤后簽字、蓋章,無正當理由不得拒絕。
12、門窗安裝完畢后,乙方負責為丙方提供淋水試驗的必備條件。
13、乙方負責成品保護, 避免造成損壞。
14、乙方應對丙方提供的價格體系保密。
1、丙方負責對鋁型材、玻璃、配件及輔料的驗收,因丙方驗收不嚴格,給甲方造成的損失,由丙方自行承擔。
2、丙方接受乙方的監(jiān)督和管理。
3、丙方應將門窗加工、安裝進度計劃提交甲方和乙方。
4、丙方應接受甲方關(guān)于門窗加工、安裝方面的抽查。
5、丙方在任何時候都應接受甲方或乙方關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)、加工、安裝等方面的咨詢。
6、門窗進場經(jīng)乙方驗收合格后由丙方委派的安裝隊專人負責保管,在此期間貨物毀損、滅失的風險由丙方自行承擔。
7、如果因甲方個別項目發(fā)生變化,致使安裝期限發(fā)生變更(包括提前)或出現(xiàn)其他特殊情況,丙方應給予最大可能的支持。
8、丙方施工期間應嚴格遵守甲方及乙方有關(guān)規(guī)章制度,并接受乙方和監(jiān)理單位的管理。施工過程中和工程竣工未移交甲方前,負責對甲方施工設(shè)備、工程設(shè)備及工程成品進行妥善保護,因丙方原因造成的一切損失均由丙方承擔。
9、門窗安裝完畢后,丙方會同乙方做好門窗成品保護。如丙方未按合同約定配合乙方做好門窗成品保護,致使門窗損壞的,由丙方負責。
1、門窗價格由鋁型材價格、玻璃價格、配件價格、加工費、安裝費和運輸費六部分組成。
2、丙方承諾:以上六種費用市場價格下降時,合同價款根據(jù)下降比例相應減少。此六種費用中除鋁型材外,其它為上封頂價格。根據(jù)市場行情,鋁錠(鋁型材)價格上漲不超過500元/噸時,丙方不得提出鋁型材漲價申請;鋁錠(鋁型材)價格上漲超過500元/噸時,丙方可向甲方申請鋁型材漲價,漲價范圍不超過鋁錠(鋁型材)價格上漲的相應比例。
3、丙方從加工至送達甲方指定地點,甲方不再向丙方另行支付任何費用。
4、乙方對丙方的門窗加工、安裝實施監(jiān)督和管理,并對丙方產(chǎn)品質(zhì)量負有連帶責任,甲方向乙方支付門窗加工、安裝合同總價款 %的總包管理費。
① 總包管理費的支付:丙方將門窗安裝完畢后,由乙方負責驗收,并將最終驗收結(jié)果報告(乙方簽字、蓋章確認)提交甲方,甲方復檢無誤后,
在工程竣工結(jié)算時向乙方一并支付總包管理費。
② 加工、安裝費用的支付:丙方向甲方請求付款前,必須征得乙方同意,并由乙方在合同付款申請單(詳見附件二)上簽字、蓋章確認,甲方收到經(jīng)乙方簽字、蓋章確認的合同付款申請單后向丙方支付相應款項。
門窗安裝合同【篇6】
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行。
2、工程工期:甲方具備乙方進場條件時,通知乙方,乙方在3天內(nèi)進廠后 個自然天生產(chǎn)、安裝完畢。
本工程總造價為人民幣 元,單價為 元/平方米。
工程安裝完畢,甲方應支付乙方工程款 元;驗收合格后, 預留 元作為質(zhì)保金(六個月內(nèi)結(jié)清)。
1、負責提供構(gòu)件堆放場地,提供合格的支撐面,并做好配合工作。
2、負責施工場地質(zhì)量監(jiān)督和組織驗收,排除一切外來因素干擾,提供良好的安全施工環(huán)境。
1、嚴格按甲方提供的施工圖及尺寸施工,確保工程質(zhì)量。
2、嚴格執(zhí)行甲方各項規(guī)章制度,安全生產(chǎn)、文明施工,杜絕一切安全事故及違法事件的發(fā)生。如發(fā)生安全事故,由事乙方負責。
工程竣工,乙方應在自檢合格后通知甲方驗收,甲方應在接到通知后3日內(nèi)組織驗收。驗收合格的,雙方簽字確認;質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求,驗收不合格的,應予以返工或修理,并承擔由此引起的損失和相關(guān)費用。
1、甲方若不按合同約定支付工程款,按合同額的日千分之三償付乙方逾期付款違約金,由此造成的工程延誤由甲方負責。
2、乙方工程逾期交付,按 元/天賠償甲方損失。
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2、本合同自雙方簽字后生效,工程款全部結(jié)清終止。
3、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、甲方應提供乙方所需工程設(shè)計圖紙、施工要求說明、有關(guān)洽商變更及有關(guān)技術(shù)文件等作為乙方產(chǎn)品設(shè)計和施工有效依據(jù),由于甲方變更圖紙或施工錯誤給乙方造成的損失由甲方負責。
2、甲方無償提供乙方用水、用電,材料堆放場地的使用,
3、協(xié)調(diào)乙方與土建及其它施工單位配合問題,負責審定施工進度方案和組織竣工驗收工作:
二、乙方責任:
1、服從甲方、監(jiān)理、建設(shè)單位的統(tǒng)一領(lǐng)導和調(diào)度。
2、確保工程質(zhì)量及工程進度。屬乙方施工造成質(zhì)量問題,由乙方負責無條件返工,由此給甲方造成的費用損失及工期延誤由乙方自負。
3、確保工程用材的質(zhì)量,并提供有關(guān)技術(shù)文件,所用材料入場前提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及相關(guān)檢測資料。
4、嚴格按照甲、乙雙方在合同中確定的材料質(zhì)量標準進貨,進入現(xiàn)場后雙方要驗貨,如出現(xiàn)與合同中材料質(zhì)量標準不符時,乙方應無條件及時退貨,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
5、確保安全作業(yè),文明施工,安裝現(xiàn)場做到場清料清,出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故時由乙方負責。
6、施工期間,現(xiàn)場材料由乙方管理保護。如有損失,乙方自負。 第六條:違約責任:
本合同雙方代表簽字蓋章后生效,任何一方違約,均應按合同法有關(guān)規(guī)定向?qū)Ψ劫r償所造成的經(jīng)濟損失和償付違約金。 第七條:爭議處理:
甲乙雙方發(fā)生糾紛,甲乙雙方本著合作精神協(xié)商解決,解決不了,向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
甲方(蓋章):
門窗安裝合同【篇7】
甲方:_________________________
乙方:_________________________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方就門窗加工安裝工程承包給乙方,并達成如下合同。
第一條、材料標準:型材必須由甲方選定的_______,顏色為_______,其壁厚_______毫米。玻璃選用_______建筑級浮法玻璃,材料加工前必須經(jīng)甲方認定后,方可加工制作。
第二條、加工要求及標準:__________________。
第三條、加工及安裝:加工安裝運輸由乙方負責。(運輸安裝過程中,產(chǎn)品損壞,包括:窗框、窗扇、玻璃及配件造成經(jīng)濟損失的由乙方負責)。門窗加工圖型采用國家標準圖集,并由甲方認定的樣品進行加工制作。(若用甲方門窗加工設(shè)備不得損壞,損壞后照價賠償,或修復原樣。)外框安裝完畢后,窗框于墻體縫隙要求填充柔性材料封堵防水密封膠。
第四條、價格及面積:門窗安裝每平米_______元,(含紗窗),門窗總面積按實際加工設(shè)計圖計算,共計_______平方米,合計_______元。價格一次包定,食宿由乙方自理。
第五條、日期:開工日期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日完工,乙方應按甲方的施工進度及時配合,按時完工,否則要賠償全部損失。
第六條、付款方式:外框安裝完畢付_______%,全部安裝完工后付_______%。驗收合格后保修金_______%外全部付清,保修期為_______年。
第七條、權(quán)利與義務:乙方應及時于甲方聯(lián)系、協(xié)調(diào)、并配合工隊施工。自覺接受甲方及工隊人員檢驗管理,不符合施工規(guī)范標準的工程質(zhì)量和安全作業(yè)規(guī)范問題,甲方有權(quán)責令乙方停工或返工,乙方不得拒絕,因返工造成的損失由乙方承擔。
第八條、安全責任:乙方必須按照建筑安全操作規(guī)范進行施工,如出現(xiàn)傷亡及其它經(jīng)濟損失,全部由乙方承擔,甲方概不負責。
第九條、違約責任:合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條、不可抗力:甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明和征得對方同意后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條、爭議糾紛解決:因本合同而引起的糾紛,經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不能解決的,甲乙任何一方均有權(quán)在甲方所在地提起仲裁或者訴訟。
第十二條、合同補充:合同的任何修改或補充,只有在雙方授權(quán)代表簽字后生效,并成為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
門窗安裝合同【篇8】
發(fā)包人(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)規(guī)定,本著自愿、平等和誠信、互利的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本合同,以便共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容及造價
二、準備工作:
1、甲方應在合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表(建筑窗口尺寸)及相關(guān)圖紙、資料。
2、甲方應在安裝前免費提供施工現(xiàn)場臨時電源(乙方承擔電費)、垂直運輸。
3、乙方依據(jù)甲方提供圖紙及說明文件的要求設(shè)計窗型,并繪制完整的窗型圖交甲方審核,經(jīng)甲方審定簽字后方可制作和安裝。
4、甲方按規(guī)定要求向乙方提供安裝基準:包括打底灰、彈水平線、掛垂直線及窗口立樘的位置基準等。
三、施工配合、成品保護、施工安全:
1、甲、乙雙方要密切配合,保證對乙方在工地現(xiàn)場的施工順利進行,甲方應把工地土建進度計劃及時送達乙方,使乙方及早知道土建工地的施工安排,做好本項目的施工進度安排,及時配合土建把相應作業(yè)面的項目完成。土建的施工安排要給本項目留有施工時間和施工技術(shù)間隙;
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求,由乙方提出,甲方協(xié)調(diào);
3、對于工地土建進度計劃的變更,甲方應提前一周通知乙方;
4、本施工項目的材料和框扇(附五金件)進入工地后,乙方應妥善保管,甲方應協(xié)調(diào)進行成品保護,防止成品的損壞和五金件的丟失。框扇上墻后各單位不得在窗口進出,不得綁、凳腳手架,不得踩、壓、碰、劃,以免造成損壞。諾造成損壞和丟失的,由責任方負責;
5、玻璃安裝應在土建濕作業(yè)結(jié)束后進行,以減少成品受損及污染;
6、乙方應加強成品保護、文明施工管理,進入工地的材料或成品應有保護膜全裹。施工人員應愛護已完工程成品,否則視情況甲方有權(quán)進行處罰;
7、乙方進入工地后應服從工地統(tǒng)一管理和安全管理,遵照有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,如發(fā)生安全事故由責任方負責;
8、甲、乙雙方均派出工地代表,便于雙方溝通協(xié)調(diào)。
四、工程期限:按棟號具體施工時間另行簽訂門窗施工時間
1、乙方的施工安裝工期:乙方根據(jù)甲方要求和土建進度安排好施工安裝進度。
2、如遇下列情況工期順延:
①甲方未能按約定提供圖紙、資料及開工條件;
②甲方未能如約支付工程預付款、進度款、致使施工不能正常進行;
③設(shè)計變更及工程量增加;
④不可抗力;
⑤經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
五、工程量結(jié)算及工程變更:
1、工程量以實際加工量為依據(jù),按洞口尺寸據(jù)實結(jié)算;
2、甲方對原工程設(shè)計進度變更,應提前15天以書面形式通知丙方,并提供相應圖紙和說明;
3、由于甲方對原工程變更,未給乙方造成損失的,乙方接通知后,按要求進行變更,造價相應增減;
4、由于甲方對原工程的變更,給乙方造成損失的,損失量由甲方承擔;
5、增加原合同中未包括的項目,經(jīng)甲、乙雙方書面達成施工要求和造價協(xié)議的,乙方按要求施工,甲方對合同價款進行增加。
六、質(zhì)量驗收及保修:
1、工程驗收按照國家或行業(yè)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范執(zhí)行;
2、驗收分三步:
(1)材料及附近驗收;
(2)上框驗收;
(3)封閉后驗收;
3、工程竣工后,由乙方向甲方提供竣工驗收通知,由甲方組織有關(guān)單位實施驗收,并有驗收單位出具驗收合格證明。如驗收不合格,由乙方無條件整改至合格,所造成的費用由乙方承擔;
4、甲方受到乙方竣工驗收通知后15天內(nèi)不組織驗收,從第16天起承擔工程產(chǎn)品保管及一切意外責任;
5、產(chǎn)品保質(zhì)期為一年,從工程驗收完成即日起開始計算;
6、在保質(zhì)期內(nèi),凡因產(chǎn)品制做或安裝造成的質(zhì)量缺陷由乙方負責保修,諾因人為或其他外力造成的缺陷,由乙方配合維修,合理成本費用由甲方承擔。
7、乙方鋁材不符合招標文件及本合同要求,甲方可終止合同,委托另外門窗加工企業(yè)施工,期間一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
七、工程價款支付:
1、合同簽訂后,甲方向乙方支付工程總價款的。
2、款的30%,第二批:玻璃安裝完成,驗收合格后付至總價的95%。
3、工程質(zhì)保金為工程價款的5%。
4、甲方在工程保質(zhì)期到期后10天內(nèi),無質(zhì)量問題將質(zhì)保金金額支付乙方。
5、當甲方未履行支付工程價款義務時,標的貨物的所有權(quán)屬乙方所有。
6、工程價款以實際工程量按國家規(guī)定計算進行結(jié)算。
八、違約責任:
1、由于承包人自身責任引起的違約,總承包人及建設(shè)單位損失由承包人承擔;由總承包人自身責任引起的違約,承包人及建設(shè)單位損失由總承包人承擔。
2、爭議處理可依次采用以下方式解決:
①通過雙方協(xié)商解決。
②向本地行業(yè)主管部門或?qū)Ψ街鞴懿块T申請調(diào)解解決。
③通過仲裁解決。
④通過訴訟解決。
九、門窗工程結(jié)算:
由承包人負責,總包人計取門窗總價的%的施工配合費及%稅金后列入工程總結(jié)算,施工配合費由建設(shè)單位承擔、稅金由承包人承擔。工程資料由分包單位收集、整理交總包匯總。
十、合同生效與補充:
1、本合同共份、乙方執(zhí)份;
2、本合同自簽字蓋章之日起開始生效;
3、本合同未盡事宜,可由雙方現(xiàn)場協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
門窗安裝合同【篇9】
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將 義務達成如下協(xié)議條款。
塑鋼門窗的制作與安裝。
一、塑鋼門窗材質(zhì)要求:
1、塑鋼窗選用海螺65.60型材,顏色為內(nèi)外把白色。北陽臺塑鋼窗與門使用兩層玻璃,其他使用三層玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃,厚度為3.5mm。
3、膠條使用POPK。
4、鋼襯使用1.2mm熱鍍鋅鋼襯。
5、北陽臺塑鋼門選用海螺專用門料。
6、門窗結(jié)算方式,按門窗實際尺寸計算。
7、門窗價格:
塑鋼窗三層玻璃每平米元,塑鋼窗二層玻璃每平米 元,北陽臺塑鋼門每平方米 元。
工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量測算。
二、撥款方式:
共分四次撥款。第一次撥款,材料進廠撥工程總造價款的30%,做為材料的預付款;第二次撥款,待占框完畢后按安裝的實際面積付款40%,做為第二次進料款;第三次撥款,待門窗、玻璃開始安裝時按實際面積付款20%;第四次撥款,待門窗、玻璃安裝完畢,甲方驗收合格后撥工程款總造價的5%,剩余5%為質(zhì)保金,質(zhì)保期限為貳年,質(zhì)保期滿后十個工作日甲方將剩余款項全部返還給乙方。
1、甲方負責提供安裝門窗的電源、水源。
2、協(xié)調(diào)各分包部門的合作關(guān)系。
3、向乙方提供工圖、施工組織設(shè)計、安全技術(shù)及有關(guān)的書面交底與乙方簽證,向乙方提供該工程的總進度計劃。
4、乙方按照實際洞口尺寸制作安裝,如窗形尺寸與洞口出現(xiàn)誤差,由乙方負責。
5、本工程交工時間為,乙方進入工地時間為20xx年xx月xx日,竣工時間為20xx年xx月xx日。
6、門窗安裝后日內(nèi)請勿使用門窗,防止門窗防水層出現(xiàn)問題。
7、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1、乙方進入工地的施工人員必須是熟練的技術(shù)工人。每天完成工作量必須符合甲方的總施工進度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必須承擔因其質(zhì)量原因而造成的所有損失。
4、乙方進入施工現(xiàn)場與甲方協(xié)調(diào)工作。
5、乙方人員必須遵守工地的各項規(guī)章制度、文明施工,作到工完場清。
工程竣工驗收交工后,乙方負責保修,保修期限為貳年(人為破壞不在內(nèi))。貳年后無質(zhì)量問題甲方返還保修金。
乙方必須搞好現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作,甲方有權(quán)處理施工發(fā)生的偷竊、違章、違紀、打架斗毆及其他違法事件。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成提請所在地人民法院訴訟解決
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
yJS21.com更多精選幼師資料閱讀
裝修合同(匯編六篇)
經(jīng)驗告訴我們,成功是留給有準備的人。在平日里的學習中,幼兒園教師時常會提前準備好有用的資料。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀,學習,參考必需的東西。有了資料的協(xié)助我們的工作會變得更加順利!所以,你是否知曉幼師資料到底是怎樣的形式呢?小編花時間專門編輯了裝修合同(匯編六篇),相信你能從中找到需要的內(nèi)容!
裝修合同 篇1
甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
3、負責對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應盡快負責修復;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設(shè)備的供應
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、本工程質(zhì)量標準按XX年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局XX年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部XX年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(XX)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
3、甲方責任:
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
本站合同范文·建材訂貨合同范本·簡單裝修合同·工裝裝修合同·門面店面裝修合同·辦公室裝修合同·室內(nèi)裝修合同(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責任
甲方:乙方:
年月日 年月日
裝修合同 篇2
甲方: _____________ 乙方: ____________
甲方代表: 乙方代表:
年月日
江蘇宏大裝飾工程部
甲方_______________ 乙方______________
甲方代表: 乙方代表:
年月日
江蘇宏大裝飾工程部
附件三
甲方: ____________________ 乙方: _____________
甲方代表:乙方代表:
年 月 日
江蘇宏大裝飾工程部
甲方: _______________乙方: _______________
注: ( 1 )若變更內(nèi)容過多請另附說明;
( 2 )增加項目金額、減少項目金額后應將實付金額在簽變更單認可時,將款付清。
甲方代表: 乙方代表:
年月 日
江蘇宏大裝飾工程部
甲方: _______________ 乙方: ______________
甲方代表: 乙方代表:
注: ( 1 )分項檢驗評定:合格打“√”,不合格打“×”,補驗合格打“√”簽名。 ( 2 )分項檢驗意見記錄,印在反面
年月日
裝修合同 篇3
核心內(nèi)容:裝修合同有哪些主要條款?裝修合同中要有合同雙方當事人的基本情況,裝修工程的地點、面積和施工項目,承攬方式,費用及支付辦法、期限和數(shù)額,施工依據(jù)和竣工、質(zhì)量驗收標準,裝修工程期限和違法責任等等。接下來為您詳細介紹。
裝修合同應寫明以下主要條款
一、雙方當事人的姓名、聯(lián)系地址、電話
此項條款中最好附上工程承攬人的身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照副本復印件或包工頭的家鄉(xiāng)單位出具的外出施工證明,經(jīng)核實后作為附件,防備日后一旦發(fā)現(xiàn)嚴重的工程質(zhì)量問題,能夠找到承擔責任者。
二、裝修工程的地點、面積和施工項目
該條款應對照施工圖力求詳盡。施工過程中如果需要修改合同設(shè)計,必須簽訂書面修改協(xié)議。
三、承攬方式
通常承攬方式有包工包料、包工不包料或包工包輔料等方式。業(yè)主可以選擇一種方式并約定是否允許轉(zhuǎn)包、分包。
四、費用及支付辦法、期限和數(shù)額
裝修費的支付可采用一次性付清或分期按進度支付。多數(shù)居室裝修工程都采用按工程進度分期支付裝修費的辦法,但你必須在合同中明確規(guī)定具體的支付時間和金額,并保留大約5%-10%的裝修費至工程驗收完畢后,你入住時間滿兩個月,一年后再支付。因為工程質(zhì)量問題只有入住后才能發(fā)現(xiàn),這樣會使你的工程維修相對有些保障。
五、施工依據(jù)和竣工、質(zhì)量驗收標準
設(shè)計圖和效果圖、工序和進度表作為合同的附件由雙方簽字確認,這些文件是工程隊施工的依據(jù),也是竣工驗收的標準。至于工程質(zhì)量驗收標準,是一個比較復雜的專業(yè)技術(shù)問題,你不妨在合同中約定,工程質(zhì)量可以根據(jù)如《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范(試行)》或《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》等這樣的規(guī)定驗收,對施工行為起到制約作用。
六、裝修工程期限和違約責任
工程隊通常會同時承接幾個單位的工程,因此你必須對工程期限和違約責任進行約定,保障家裝工程能按時完工。
七、裝飾材料的保管及損失的賠償責任
施工期間,裝飾材料會再不經(jīng)意間被低素質(zhì)的工程隊以偽劣換好,調(diào)包拿走,或者買多用少,私藏私拿。因此,應在合同中明確裝修材料由工程施工人員負責保管,如果丟失或被換,則由施工方負責任賠償。
裝修合同 篇4
1、裝修合同簽訂前陷阱
與裝修公司簽訂合同前必須有裝修公司提供詳細的報價單,需要注意的是,應該要求裝修公司盡量詳細的在報價單中標明每個項目的具體工程量,特別是在水電路改造這樣的項目中,特別要避免裝修公司使用“按實際發(fā)生算”這樣模糊的描述,因為,同樣實現(xiàn)你所要求的水電改造項目,不同公司的工程量可能是不一樣的,讓裝修公司給出具體的工程量,這樣更方便你在不同公司的報價中比較,你可能會發(fā)現(xiàn),同樣的電路改造項目,有的公司出的工程量是80米,而有的卻是100米,因為合理的設(shè)計可以讓你以更少的改造量實現(xiàn)一樣的結(jié)果。
所以不但應要求裝修公司給出具體的工程量,而且應該約定報價單中預算工程量應該和最終結(jié)算工程量的誤差值在10%之內(nèi),否則差價由裝修公司來承擔(這條約定在很多專業(yè)水電改造公司的合同中都有)。
2、常見的裝修合同陷阱
現(xiàn)在的裝修公司有很多家裝設(shè)計師在設(shè)計的時候故意增加一些裝修項目,如,不需要做梁的地方增加一個梁,不需要的地方非要吊頂。這樣一下來整個房屋的裝修報價就高出了很多,相對來說裝修的報價也就高出了很多。設(shè)計師這樣做的目的是如果提高了裝修報價,那么設(shè)計師所獲取的提成也就高了很多。
我們業(yè)主在裝修房屋的時候一定要明確自己的居住需求。如果在裝修設(shè)計的中發(fā)現(xiàn)造價較高,有沒有很大的實際價值的項目,在裝修設(shè)計的時候一定要堅持自己的要求。
現(xiàn)在很多建材商家都和設(shè)計師是私下約定好了的嗎,只要是裝修設(shè)計中使用了建材商家的材料,那么建材商家就會給設(shè)計師一定的回扣。很多設(shè)計師在設(shè)計裝修的時候就會故意使用這些有回扣的材料。即便有其他價格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料,設(shè)計師在設(shè)計中也不會采用,結(jié)果讓消費者花冤枉錢。
3、如何識別裝修合同中的陷阱
裝修合同需謹慎,拿到房子的時候,很多人第一時間先想到的,就是找個裝修公司,全包或是半包給裝修公司,自己既可以省事,裝修出來的效果也要比自己這個門外漢要好。裝修是一門大學問,裝修公司確實更加拿手,但他們有時候在裝修合同中使用種種陷阱來謀取更大的利益。為了讓我們的裝修更加的順心也更加的省錢,我們對裝修合同中的陷阱一定要多加注意,西安裝飾網(wǎng)提醒您千萬不可落入裝修公司的無底洞中,投入巨大的人力和物力,卻得不到想要的效果
其一,在裝修設(shè)計費上大做文章,增加不必要的費用。很多裝修公司會有意的增加一些裝修的項目,在測量家居面積時會多報,在裝修事項上會多報甚至謊報,以此來增加工程量,使裝修的費用更加的高。所以在找裝修公司前,我們不妨先對自己的房子進行大體的測量,比如看一下哪里需要改動的,房子套內(nèi)面積一共有多少,并且對裝修中的一些建材做一些價格上的市場了解,這樣才能夠有底氣與裝修公司在裝修的具體事項上討價還價。同時我們也可以多參考一些裝修的圖片和式樣,同時參考已經(jīng)設(shè)計好的房子,做的有效的成本控制。
其二,將不必要的裝修條目細化,以此來增加收錢的名目,達到斂財?shù)男ЧS袝r候裝修公司會把一個項目化分成多個單項來報價,比如墻面,他會分成底漆、面漆、磨平等小項,雖然每項的價格不高,但是加起來卻是一筆不扉的費用,所以我們一定要注意裝修合同中的每一個小項,不可讓裝修公司鉆了空子。裝修合同模板
本合同雙方當事人:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
姓名(名稱) 聯(lián)系電話
承包方(以下簡稱乙方):
名稱 工程責任人 聯(lián)系電話 住所
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法 規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修 工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點
2、工程承包方式:
3、工程期限
開工日期
竣工日期
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫) 元。 首付 元。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國 家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的, 均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時 通知另一方, 辦理合同終止手續(xù), 并由責任方賠償對方相應的 損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙 雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字):
承包人(簽字):
日期
開戶銀行:
賬戶:
裝修合同 篇5
一、解決裝修糾紛,需要了解的法律法規(guī)
隨著我國裝修市場上的“魚龍混雜”,裝修糾紛層出不窮,國家對于裝修糾紛也制定了一系列的法律法規(guī),而了解這些法律法規(guī)能夠有效地保障自身的權(quán)益,例如《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部[997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[997]9號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)。
根據(jù)《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機構(gòu)進行投訴,也可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟。
二、解決裝修糾紛,需要了解的五大途徑
在裝修房屋的過程中,出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,或者裝修設(shè)計等不符合要求,或者是裝修房屋材料出現(xiàn)問題等,都可以和裝修公司進行商討,當出現(xiàn)糾紛的時候,依據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十三條規(guī)定,消費者與經(jīng)營者發(fā)生消費者權(quán)益爭議時,可以通過下列途徑解決:
1、與裝修公司協(xié)商解決
2、業(yè)主請求消費者協(xié)會調(diào)解
3、向有關(guān)行政部門申訴
4、根據(jù)與裝修公司達成的仲裁協(xié)議提請仲裁機構(gòu)仲裁
5、向人民法院提出訴訟但必須注意,一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
三、解決裝修糾紛,需要了解的相關(guān)流程
在解決裝修糾紛的時候,還需要依照法律規(guī)定的相關(guān)流程,所以我們需要注意相關(guān)的流程,例如在進行投訴之后,——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進行現(xiàn)場核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進行調(diào)解——若雙方達成協(xié)議則進行維修或返工;若未達成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。
四、解決裝修糾紛,需要保持平和的心態(tài)
在出現(xiàn)糾紛的時候,有些住戶或者裝修公司方面的人員大打出手,導致不必要的損失,其實在解決糾紛的時候最需要保持平和淡定的心態(tài),將責任明確之后,進行協(xié)商和調(diào)節(jié)。
裝修合同 篇6
甲方:深圳享裝電子商務有限公司
住所:深圳市寶安區(qū)新安街道大寶路49-1號金富來大廈903A
法定代表人:魏通興
乙方:
住所:
法定代表人:
鑒于:
1、甲方擁有由其獨立運營的享裝網(wǎng)(xxx)裝修平臺(以下簡稱“享裝網(wǎng)裝修平臺”);乙方為一家擁有家裝裝修資質(zhì)的根據(jù)中華人民共和國法律合法成立的有限公司;
2、乙方同意按照本協(xié)議約定成為“享裝網(wǎng)裝修平臺”入駐商戶;
3、甲方已就本協(xié)議中的內(nèi)容向乙方進行了解釋和說明,乙方已全部理解和接受,并同意及承諾完全遵守本協(xié)議約定。
甲乙雙方在自愿、平等、互利的原則下,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方擬入駐“享裝網(wǎng)裝修平臺“,成為其加盟商戶的相關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商一致,達成以下條款,以資共同遵守。
第一條 定義
第1頁共9頁
1、“享裝網(wǎng)家裝平臺”及相關(guān)軟件:指由甲方通過合法授權(quán)向乙方提供技術(shù)支持和服務的電子商務平臺,其域名為xxx。
2、“商家及商家注冊”:乙方必須是合法、有效的法律實體,如無經(jīng)營資格的組織不當注冊為甲方加盟商家或超越其民事權(quán)利或行為能力范圍從事交易的。其與甲方之間的協(xié)議自始無效,甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán)立即注銷該乙方的服務賬戶,并追究其使用甲方電子商務平臺軟件服務的一切法律責任。
3、裝修合同:是指乙方與甲方所提供的裝修業(yè)主所簽訂的裝修施工合同。
4、乙方:本協(xié)議所指的適格的乙方必須滿足在其住所地無不良口碑,擁有1個以上的門店或者擁有正規(guī)的經(jīng)營場所,設(shè)計師總數(shù)不少于3人,年營業(yè)額在500萬以上的合法設(shè)立的經(jīng)營主體。
第二條 合作模式
1、合作期限:自年月日至年月日止。
若乙方在本協(xié)議期限屆滿起按擬與甲方續(xù)簽本協(xié)議,則由乙方在本協(xié)議期限屆滿前一個月向甲方提出續(xù)簽本協(xié)議的書面申請,經(jīng)甲方審核同意后,與乙方重新簽訂書面協(xié)議。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),甲方不定期向乙方提供有效的業(yè)主信息及派單服務?!跋硌b網(wǎng)裝修平臺”所有家裝項目所有權(quán)歸甲方所有,乙方不得以任何形式轉(zhuǎn)給第三方。
3、甲方向乙方提供“享裝網(wǎng)家裝平臺”服務,具體服務內(nèi)容包括:
1)網(wǎng)絡(luò)展示空間支持
2)訂單系統(tǒng)支持
3)商品管理服務
4)信息發(fā)布服務
5)呼叫中心服務
6)短信平臺服務
7)360°室內(nèi)設(shè)計展示軟件支持
8)品牌建材集中采購支持
第2頁共9頁
9〕品牌家具集中采購支持
10〕享裝網(wǎng)APP軟件支持
11〕論壇發(fā)布支持
12)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及培訓支持
4、甲方提供有效的業(yè)主信息及派單服務,乙方應積極參與報價、后續(xù)跟進及裝修完成。
5、甲乙雙方約定家裝業(yè)務模式如下:
1)乙方提供家裝項目報價方案供裝修業(yè)主參考,最終由業(yè)主選定裝修公司;
2)為確保裝修業(yè)主的權(quán)益,維護甲方的良好信譽,甲方提供統(tǒng)一裝修合同模板,乙方與業(yè)主簽訂合同后即將合同掃描件或復印件交給甲方存檔,同時乙方與業(yè)主簽訂合同后三個工作日內(nèi)繳納合同總額5%信息服務費至甲方賬戶;
3)全程第三方監(jiān)理。
6、甲方負責對“享裝網(wǎng)家裝平臺”進行市場推廣,提高市場知名度,包括組織進小區(qū)、網(wǎng)推等多樣的宣傳活動為乙方進行營銷宣傳、推廣。
7、乙方委派配合與甲方的工作,包括但不限于信息的發(fā)布、對賬、數(shù)據(jù)的收集、工作的協(xié)調(diào)等具體事務。乙方委派人員的行為視為乙方的行為,委派人如有變更,乙方須書面通知甲方。
8、乙方成為“享裝網(wǎng)裝修平臺”入駐商戶后,可獲相應展示空間,乙方可展示公司介紹、裝修樣板房、裝修案例、發(fā)布乙方的品牌形象或商品(服務)信息。
9、乙方須安排人員維護網(wǎng)絡(luò)展示空間,對網(wǎng)頁內(nèi)容進行管理,按甲方網(wǎng)站要求及時更新相關(guān)信息,乙方須安排人員積極參與甲方網(wǎng)站論壇發(fā)帖討論,并策劃、參與甲方組織的各項活動。
10、甲方提供優(yōu)質(zhì)的家裝建材家具家居品牌,乙方應推薦裝修業(yè)主使用“享裝網(wǎng)裝修平臺“網(wǎng)上商城的建材和家具。
11、第三方監(jiān)理全程負責乙方所有工程規(guī)范和質(zhì)量的審核,并有權(quán)要求乙方進行工地施工整改。
第3頁共9頁
12、為確保裝修業(yè)主的權(quán)益,維護甲方的良好信譽,針對乙方服務質(zhì)量的裝修業(yè)主投訴,甲方在乙方不作為或者雖然已作為但裝修業(yè)主仍不滿意的情況下,可根據(jù)當?shù)叵M者保護協(xié)會的相關(guān)規(guī)定先行對裝修業(yè)主進行合理補償、賠償、維修。該款項從乙方質(zhì)量保證金中扣除。甲方先行賠付后5個工作日內(nèi),乙方應當無理由補足保證金,并將賠償款全額支付給甲方。乙方在補足質(zhì)量保證金及支付賠償款后方能再次開展業(yè)務(如乙方不補足保證金,甲方有權(quán)無條件關(guān)閉乙方展示空間,乙方對此無異議)。
第三條 甲方的權(quán)利和義務
1、甲方負責“享裝網(wǎng)裝修平臺”的平臺建設(shè)以及管理。保證按照協(xié)議所規(guī)定的內(nèi)容向乙方提供服務。
2、甲方有權(quán)對“享裝網(wǎng)裝修平臺”相關(guān)頻道、欄目做出結(jié)構(gòu)或內(nèi)容調(diào)整;保留因技術(shù)、設(shè)備或國家政策等原因?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務的服務功能、操作方法做出修改、調(diào)整和取消的權(quán)利;對于甲方增加的增值服務,甲乙雙方另行簽署補充協(xié)議。
3、對于乙方在甲方裝修服務電子商務平臺軟件發(fā)布的下列各類信息,甲方有權(quán)在不通知乙方的前提下進行刪除,但刪除后需通知乙方,乙方對此無異議:
1)以規(guī)避費用為目的的信息;
2)以炒作信用為目的的信息;
3)甲方有理由相信存在欺詐等惡意或虛假內(nèi)容信息;
4)甲方有理由相信存在惡意競價或其他試圖擾亂正常交易秩序因素的信息;
5)甲方有理由相信屬違反公共利益或嚴重損害甲方或其他用戶合法利益的信息等。
4、甲方有義務按照上述規(guī)定及時支付給乙方銷售提成費用(在抵扣信息服務費用后支付),如未按時支付則按未支付費用的萬分之五/天支付逾期違約金。
第四條 乙方的權(quán)利與義務
1、在使用甲方網(wǎng)絡(luò)展示空間過程中若無法正常使用,應及時與甲方取得聯(lián)系,并記錄當前故障現(xiàn)象,便于甲方及時做出診斷:在甲方服務人員完成相關(guān)服務后,須配合檢查平臺系統(tǒng)運行是否正常。
2、乙方必須確保其發(fā)布在甲方網(wǎng)絡(luò)展示空間內(nèi)的所有信息(包括圖片、文字、音像、視頻等)來源合法,不存在侵害第三方合法權(quán)益的情況。如有違反,乙方應對第三方做出
第4頁共9頁
賠償,如由此給甲方帶來損失的,乙方亦應賠償給甲方(包括且不限于訴訟費、仲裁費、律師費、調(diào)查費、交通費等一切相關(guān)費用)。
3、雙方協(xié)議終止或解除后,乙方仍需要履行其產(chǎn)品及服務的售后保修承諾,如導致甲方損失或涉訴,甲方有權(quán)向乙方追償損失。
4、合作期內(nèi)甲方提供乙方使用“360°室內(nèi)設(shè)計展示軟件”,乙方不得給予除乙方外的其它公司及個人使用該軟件,如有違反,乙方應支付違約金人民幣1萬元/次,并賠償甲方由此引起一切經(jīng)濟損失(違約金可從乙方保證金中先行扣除、乙方被扣除保證金后應在三個工作日內(nèi)補足。如乙方不補足保證金,甲方有權(quán)無條件關(guān)閉乙方展示空間,乙方對此無異議)。
5、乙方有義務按照上述規(guī)定與甲方核對乙方的信息服務費并按規(guī)定時間支付,如未按時支付則按萬分之五/天支付逾期違約金。
6、乙方不得擅自將甲方提供的平臺信息賬戶外泄,如外泄后對甲方平臺造成影響的,甲方有權(quán)向乙方追償損失,損失金額從乙方的保證金內(nèi)先行扣除,不足部分,甲方有權(quán)進行追訴。
7、乙方不得將甲方提供客戶信息轉(zhuǎn)售給其他公司。
第五條 甲方聲明
1、甲方保留在任何時候自行決定對服務及其相關(guān)功能、應用軟件變更、升級的權(quán)利。
2、甲方進一步保留在服務中開發(fā)新的模塊、功能和軟件或其他服務的權(quán)利。
3、甲方有權(quán)審查乙方在網(wǎng)絡(luò)展示空間內(nèi)的信息內(nèi)容,對不符合法律、法規(guī)、或侵犯第三人合法權(quán)益的內(nèi)容,甲方有權(quán)要求乙方進行修改,否則甲方有權(quán)關(guān)閉乙方的網(wǎng)絡(luò)展示空間,有關(guān)損失由乙方自行負責,乙方對此無異議。
4、由于權(quán)限或技術(shù)等原因,甲方難以對乙方提供的所有文件進行嚴格的技術(shù)鑒定,乙方應保證所提供的文件復印件及證件均真實有效,由此產(chǎn)生的全部責任由乙方承擔,并對自有文件的真實有效性負有全部責任。
第六條 乙方聲明與保證
1、乙方在簽署本協(xié)議時,應向甲方提供以下資料,復印件應加蓋公章,以供甲方保存留底:
甲方簽名:
乙方簽名:
年月日
裝飾合同匯集九篇
如果您希望對這個話題有更深入的了解,不妨閱讀一下“裝飾合同”。這些極具感染力的文章將給您帶來獨特的品味體驗?,F(xiàn)今社會的法律體系不斷進步,合同的存在為我們的權(quán)益提供了保障。合同是規(guī)范市場經(jīng)濟下財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的協(xié)議。
裝飾合同 篇1
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定:算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應視為雙方已結(jié)算,被告應承擔支付工程款第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關(guān)于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾合同 篇2
裝飾合同
裝飾合同是指在裝飾施工項目進行前或進行中,由甲方(業(yè)主)與乙方(裝飾公司)簽署的一份法律文件。該合同用于約定裝飾項目的具體規(guī)格、工期、價格以及雙方權(quán)責等事項,旨在保障雙方的權(quán)益,確保裝飾工程的順利進行。
一、合同背景
裝飾合同的簽署前,業(yè)主往往需要詳細規(guī)劃裝修方案以及裝修預算。業(yè)主可以根據(jù)自己的需求和審美觀念,制定出具體的要求,并進行市場調(diào)研,選擇合適的裝飾公司進行合作。一旦確定了裝飾公司,業(yè)主和裝飾公司之間會聯(lián)合簽署一份裝飾合同。
二、合同重要內(nèi)容
1. 工程規(guī)模與類型
裝飾合同應詳細描述裝修工程的規(guī)模和類型,例如裝修的房屋面積、層數(shù)、裝修風格等。這對于裝飾公司來說是非常重要的信息,以便確定所需的人力、材料和工期。
2. 裝飾材料和設(shè)備
裝飾合同中需要列出所使用的裝飾材料和設(shè)備,具體包括地板、瓷磚、涂料等。這樣可以確保雙方在裝修過程中遵守同樣的標準,以及裝修后的品質(zhì)和風格與業(yè)主的要求相符。
3. 裝修工期
裝飾合同應規(guī)定裝修工程的開始時間和預計完成時間,并約定可能的延期情況和相應的賠償辦法。這樣能夠保證裝修工程按時完工,避免給業(yè)主和裝飾公司帶來不必要的損失。
4. 裝修費用和付款方式
裝飾合同需要明確規(guī)定總裝修費用以及分期付款方案。常見的分期付款方式包括工程開始前支付定金、進入裝修不同階段時支付相應款項等。支付方式的明確化有助于確保裝修公司得到及時付款,同時也保護了業(yè)主的利益。
5. 保修期和質(zhì)量保證
裝飾合同應規(guī)定裝修工程的保修期限和質(zhì)量保證期。裝飾公司應確保在合同規(guī)定的期限內(nèi),對于工程的質(zhì)量問題進行修復和保養(yǎng)。這樣可以為業(yè)主提供一定的保障,確保裝修工程后的使用效果。
三、裝飾合同的重要性
1. 保障業(yè)主權(quán)益
裝飾合同明確了裝修工程的各項細節(jié)和雙方權(quán)益,確保在裝修過程中雙方的權(quán)益得到充分保護,避免出現(xiàn)糾紛。
2. 規(guī)范裝修過程
裝飾合同規(guī)定了裝修工程的各項要求和要求,使得雙方對裝修項目達成一致,在裝修過程中能夠提高溝通效率,減少誤解。
3. 防止裝修陷阱
裝飾合同規(guī)定了裝修費用和付款方式,可以防止裝修公司在工程進行中要求額外費用或改變付款計劃,保護業(yè)主的財產(chǎn)權(quán)益。
4. 提高工程質(zhì)量
通過裝飾合同的簽署,裝修公司明確了工程規(guī)模和質(zhì)量要求,對工程全程進行監(jiān)管和控制,提高工程質(zhì)量。
裝飾合同是一份重要的法律文件,它保障了業(yè)主和裝飾公司的權(quán)益,規(guī)范了裝修工程的各項細節(jié),確保了裝修工程的順利進行。在裝修項目之前,業(yè)主應詳細了解裝飾合同的內(nèi)容,確保合同中包含了雙方的需要和要求。同時,在簽署合同之前,業(yè)主還應與裝飾公司進行充分的溝通和協(xié)商,以達成滿意的合作。
裝飾合同 篇3
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,特訂立如下協(xié)議:
一、協(xié)議時間:________年____月____日起至________年____月____日止。
二、協(xié)議內(nèi)容:
(一)工作要求:
1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,不遲到,不早退,不曠工,有事事先履行請假手續(xù)。
2、依據(jù)公司與建設(shè)方意向,及時拿出裝修設(shè)計預案,可考慮多種方案供參考
3、工程合同簽訂后,應在開工前拿出整體設(shè)計方案,時間緊迫的,必須加班配合。
4、設(shè)計人員應對尺寸進行現(xiàn)場實地復核,設(shè)計內(nèi)容要完整。
曬藍圖等由公司向設(shè)計部負責人交底;未交底的事項不得操作。
6、設(shè)計圖紙必須經(jīng)設(shè)計部負責人審簽,審簽后方可出圖。
技術(shù)要求,對工作難度大或標志性裝飾要現(xiàn)場指導實施,確保一次成功。
不合理的設(shè)計部分與同行及施工管理人協(xié)商,酌情修改,力爭不返工、少返工。
,并在年終結(jié)算時扣除。
對各工程方案圖紙要分別整理歸檔,做好保密工作,設(shè)計草稿要及時銷毀,需調(diào)用存檔圖紙時向公司匯報,征得同意方可借出、復制。
計劃。否則,公司將作嚴厲處罰,直至辭退。
數(shù)量由設(shè)計人員填寫委托工單,交給設(shè)計部負責人,負責人審簽后交財務扎口。財務收款后,開出收款憑據(jù),并簽字放行,客戶憑此據(jù)領(lǐng)圖。不見憑據(jù),不得發(fā)出圖紙。
從事違法犯罪活動。
4、堅決服從公司分配,及時完成公司交辦的其他事務。
(二)工資待遇
,根據(jù)個人業(yè)績及表現(xiàn)每月考評一次,年終結(jié)算時作為兌現(xiàn)依據(jù)。
2、其他待遇:
1)電話費補助50-200元月。
2)提供中餐一頓。
3)平時加班原則上調(diào)休,如未能調(diào)休,到年終按30元/天發(fā)給補助費。
(三)考核辦法工作業(yè)績60%,工作態(tài)度20%,勞動紀律20%。
(四)協(xié)議解除設(shè)計人員要具備良好的職業(yè)道徳,合同期滿或辭職時,應提前1個月與公司溝通,以便公司安排工作。自己負責的工程項目必須完工交付方可離開公司,離開公司前必須結(jié)清與公司帳務。否則,公司有權(quán)扣除乙方的一個月工資。
本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公司財務部一份。
甲方代表:
乙方:
簽訂日期:________年____月
裝飾合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔 樣板房內(nèi)的家具及飾品等購買、擺放,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承包方式
1、按家具布置圖和承包范圍內(nèi)實行統(tǒng)一購買、擺放,包工期、包質(zhì)量、包安全;
2、在沒有甲方書面認可的情況下,本項目不允許乙方以任何方式進行分包。
3、承包方式是全包形式,則擺放家具及飾品的涵蓋性應按乙方軟裝設(shè)計方式進行,即并非所有空間都有軟裝的家具及飾品。
第二條 承包內(nèi)容
共 3 套樣板房家具及飾品進行購買及擺放,詳細內(nèi)容見本合同附件(樣板房軟裝飾設(shè)計方案及樣板房定制類產(chǎn)品清單)
第三條 工作期限
1、 本項目合同總工期為工期從乙方收到甲方 (不含節(jié)假日)。
2、本項目完工日期為 月乙方必須按時完成所有工作內(nèi)容,如遇以下原因,可以順延工期:
甲方無法提供正常的進場條件。
甲方未按期支付全部貨款及交貨前應支付的款項。
第四條 合同價款
1、本項目合同總價為人民幣(大寫 元整),
2、在本項目合同履行過程中,如雙方協(xié)議變更方案、更換貨物,則合同價款及履行費用按變更后的方案據(jù)實結(jié)算.
第五條 雙方權(quán)利及責任
(一) 甲方責任
1、甲方代表協(xié)調(diào)有關(guān)工作,負責工作的進展及監(jiān)控,對所需購買的物品予以確認,以甲方滿意為準。
2、負責對實際購買量進行核算,并按照合同規(guī)定辦理付款。
3、甲方負責安排木工等工作人員配合乙方實地工作,并提供正常的進場條件(細保潔完畢),所有甲方安排人員的費用由甲方承擔。
(二) 乙方責任
1、乙方產(chǎn)品清單內(nèi)費用含次上門陳列服務, 超過次需要乙方提供陳列服務, 乙方收取每次200 元的服務費.
2、乙方負責本樣板房的, 超過, 乙方按乙方門店店堂公示的條款收取運輸服務費.
第六條 項目款支付和結(jié)算
1. 合同簽訂后100%的貨款(即 (大寫, 乙方按清單及時備貨, 收款后給甲方開具符合稅務規(guī)定之發(fā)票.
第七條 退換貨和增補商品條款
1. 合同清單中家具類, 燈具類, 紡織品類不接受退換貨.
2. 外采部分產(chǎn)品不接受退換貨.
3. 在購買產(chǎn)品后10天的期限內(nèi),并且保證不影響產(chǎn)品第二次銷售和包裝不損壞的前提下,飾品類接受飾品金額2 %的產(chǎn)品退換貨, 超過2 %金額的飾品退換甲方需支付等同于產(chǎn)品金額15%的二次運輸和包裝費.
4. 在合同清單之外商品, 甲方增補商品產(chǎn)生的貨款采取款到發(fā)貨的結(jié)算方式.
第七條 項目竣工驗收及標準
1、項目竣工后乙方以書面形式通知甲方驗收,甲方應在接到通知3個工作日內(nèi)由雙方派代表到現(xiàn)場驗收,驗收以設(shè)計圖、修改附圖標準進行。如甲方在接到乙方驗收通知后沒有及時組織驗收,甲方在接到乙方驗收通知后滿10日,則視為甲方認可乙方項目質(zhì)量。
2、如經(jīng)驗收合格,則由甲方出具書面通知給乙方,乙方應立即清理工程現(xiàn)場。如驗收不合格,乙方負責立即修正、更換或重做,直到驗收合格為止。
第八條 違約責任
1、乙方?jīng)]有在本合同約定日期竣工,每延遲1天,按合同總價的0.5% 計算違約金。
2、甲方必須按時支付合同貨款,如有延誤,每延遲1天,按應付價款的0.5%計算違約金。
3、如有一方因非不可抗力因素無法履行本合同,應全面承擔由此給另一方造成的損失。
第九條 其他事項
1、本合同項目內(nèi)所有通知、變更簽證必須由甲方代表簽字后生效。
2、本項目合同在履行過程中發(fā)生糾紛,甲、乙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院起訴。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
4、本合同壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
5、雙方履行完合同規(guī)定的義務后,本合同即行終止。
甲方:
乙方:
年月日:
裝飾合同 篇5
需方:_________(以下簡稱甲方)
供方:_________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)中華人民共和國民法典,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容:_________
品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求):_________
,表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,付產(chǎn)品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的"裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量"的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標與出廠標準,做到外觀整潔,標識清楚。
,所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔、包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。
其他質(zhì)量要求:_________ 。
三、交貨時間與地點:_________
保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任,甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收,對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、交貨時間:_________
交貨地點:_________
四、付款方式:_________
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后,要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
。
五、雙方違約責任:_________
甲方責任:_________
規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值
_________%的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應按延期付款總額的'_________%計算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責任:_________
的違約金。
2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料,如果乙方逾期交材料,應爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應按總材料款的_________%計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。
3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時,少交部分,甲方如需要,應照數(shù)補齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔,如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應該給甲方不能交貨部分材料款總值的_________%的違約金,甲方另行采購。
六、條款:_________
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,在取得有關(guān)機構(gòu)證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式:_________
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。
八、合同生效:_________
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
授權(quán)代表簽字蓋章:_________授權(quán)代表簽字蓋章:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
裝飾合同 篇6
發(fā)包方(甲方)名稱(業(yè)主姓名):_______________________________________________
甲方現(xiàn)居所地址:______________________________
身份證號:________________________
聯(lián)系電話:_______________________________
手機號:________________________
承包方(乙方):_______________________________________________________________
法人營業(yè)執(zhí)照編號:_________________________
法人辦公地址:________________________
法定代表人姓名:_____________________________
聯(lián)系電話:________________________
建筑資質(zhì)證編號:__________________________
資質(zhì)專業(yè)等級:________________________
委托代理人姓名:________________
辦公處所:_________________
聯(lián)系電話:_____________
設(shè)計負責人姓名:________________
辦公處所:_________________
聯(lián)系電話:_____________
施工負責人姓名:________________
辦公處所:_________________
聯(lián)系電話:_____________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
路小區(qū)(村)號樓室(號)。
____室____廳____廚____衛(wèi)____陽臺;
(____室,建筑面積分別為:__________________________平方米;
(____廳,建筑面積分別為:__________________________平方米;
(____廚房,建筑面積分別為:________________________平方米;
(____衛(wèi)生間,建筑面積分別為:______________________平方米;
(____陽臺,建筑面積分別為:________________________平方米;
(,____________建筑面積為:____________________平方米。
二和施工圖紙);
1-4.工程承包,采取下列第種方式:
(乙方包工、包全部材料(見附件四)。
(
(。
1-5.工程日期:開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
:(金額大寫)____元,其中:材料費:,人工費:,設(shè)計費:,其他費用:。雙方約定:如施工圖紙變更,造成材料、人工費用調(diào)整的,工程價款據(jù)實調(diào)整。
第二條工程監(jiān)理本工程可由甲方直接聘用專業(yè)監(jiān)理公司實施工程監(jiān)理,與工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》。監(jiān)理公司名稱、職責,監(jiān)理工程師姓名、聯(lián)系方式等,甲方應于________年____月____日以前書面通知乙方。
第三條工程施工圖
。
3-2.所有圖紙必須符合相應的國家設(shè)計規(guī)范要求。
3-3.提供圖紙一方,應向?qū)Ψ阶魍暾募夹g(shù)交底,所有圖紙必須由甲方簽字認可。
設(shè)計方案等資料復制或轉(zhuǎn)讓給
第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方責任與義務
4-1.開工____日前為乙方提供必要的施工條件,以便于施工為原則。
電源。
4-3.負責到物業(yè)管理部門告知家裝工程開工事宜,辦理相關(guān)手續(xù)。
4-4.支付應當由業(yè)主承擔的有關(guān)對外相關(guān)費用。
4-5.負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間以及其它相關(guān)部門之間的關(guān)系。
4-6.不得有下列行為:
(隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu),破壞廚房、廁所地面防水層。
(在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(對室內(nèi)樓地面加載超過設(shè)計承載標準的荷載,如鋪貼較厚石材、砌筑墻體等。
(未經(jīng)相關(guān)部門許可拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(其他違章施工行為。
4-7.凡涉及4-6款所列內(nèi)容的,甲方應當向物業(yè)管理部門提出申請并獲得批準,經(jīng)由原設(shè)計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案出具書面證明和施工圖紙后,交乙方存檔實施。
4-8.施工期間甲方仍需使用該處所部分居室的,則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
施工進度、材料供應等其它義務。
第五條乙方責任與義務
質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定等,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
省、市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(未經(jīng)許可,不拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不對樓地面施加較大荷載,未經(jīng)許可不改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(不擾民,不污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(承擔因施工造成相鄰居民住房停水、停電、管道堵塞、滲漏等事故的修理和損失賠償責任。
(負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
(保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場,并將垃圾存放于甲方指定地點。
規(guī)范、計算書、參考價格等。
第六條工程變更在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應當協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,議定調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應
設(shè)備,應符合設(shè)計要求,產(chǎn)品合格,并按時供應到施工現(xiàn)場;乙方驗收后由乙方承擔保管和質(zhì)量控制責任,乙方可收取保管費,費率由雙方約定;由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。如甲方供應的材料、設(shè)備產(chǎn)品不合格,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
設(shè)備,未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪用到本合同規(guī)定以外的其它住宅裝飾工程。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍賠償給甲方。
,到施工現(xiàn)場前應通知甲方,雙方就材料、設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)保標準共同進行驗收,并確認備案簽字。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應按材料、設(shè)備價款的雙倍賠償給甲方。
設(shè)備,以具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告為準。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議提出方先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用由最終責任方承擔。
第八條工期延誤
8-1.對以下原因造成施工工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
(工程量變化或設(shè)計變更;
(不可抗力;
(甲方同意工期順延的其他情況。
8-2.對以下原因造成施工工期延誤,工期應當順延:
(甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8-3.因乙方責任不能按期完工的,工期不順延。
8-4.判斷造成工期延誤以雙方簽字認定的文字約定為確定雙方責任的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標準
____省、市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準。
gb50325-《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》。
室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以檢測認證;其費用先由申請方墊付,最終由責任方承擔。
第十條工程驗收
對工程質(zhì)量進行驗收:
第一階段
第二階段
第三階段
第四階段
第五階段階段驗收合格后,雙方共同簽署工程驗收單(見附件6)。
10-2.各階段工程完成,乙方應提前兩天書面通知甲方進行驗收,驗收不合格不得進行下道工序,若甲方接到乙方通知后二天內(nèi)不能按期參加驗收,乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
10-3.工程完工后,乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后____日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,結(jié)清尾款。乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。雙方進行竣工驗收辦理移交手續(xù)前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10-4.甲方不能如期組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但時間不得超過三天。如甲方在接到竣工驗收通知后,____日內(nèi)既不組織驗收也不通知乙方提出異議,視同驗收合格。期間甲方應另外承擔乙方所發(fā)生的看管以及其他相關(guān)費用。
后,亦可先行入住。
衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
11-1.本合同工程款采用銀行委收委付的支付方式。既合同生效后,甲方按進度先后分批支付合同價款的70%給乙方,然后在銀行,開立個人結(jié)算帳戶,將合同價款的30%存入銀行,并向銀行出具《委托監(jiān)管存款申請書》。
(第二次付款時扣除)________年____月____日100%元備注:除合同尾款為銀行劃撥外,其余為現(xiàn)金支付。
電管線全部鋪設(shè)完成,門、窗及細木白茬制品基本制作安裝完成,為界定工程過半的標準。
第十二條違約責任
12-1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12-2.一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12-3.甲方未按合同約定期限支付工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
12-4.由于乙方責任延誤工期的,每延誤____日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
綜合治理和賠付:
(對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12-4的標準支付違約金。
(對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12-4的標準支付違約金。
(室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的全部價款。
第十三條爭議解決方式本合同發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商或向行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,直接提交仲裁委員會仲裁或起訴至甲方所在地人民法院。
第十四條附則
后生效。并按甲方意愿決定是否到協(xié)會備案登記
14-2.本合同簽訂后工程不得違法轉(zhuǎn)包。
14-3.雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充。
14-4.因第三方原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
14-5.本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其它約定:
第十六條合同附件附件
一:裝飾施工內(nèi)容表;附件
二:工程報價單;附件
三:甲方提供材料、設(shè)備表;附件
四:乙方提供材料、設(shè)備表;附件
五:工程項目變更單;附件
六:階段驗收通知單;附件
七:工程竣工驗收單;附件
八:工程結(jié)算單;附件
九:工程保修單;如企業(yè)另有合同附件,其內(nèi)容應包括上列示范附件內(nèi)容。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
委托代理人:
法定代表人:
住址:
委托代理人:
電話:
電話:
地址:
郵編:
郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
簽訂地點:
裝飾合同 篇7
發(fā)包方(甲方): 身份證: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(乙方): 身份證: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠信原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、 概況
1、 裝飾施工地點:
2、 承包方式:乙方包工、部分材料,甲方提供部分材料。
3、 工程期限: 個工作日;(從雙方確定的動工日期起計算)自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
4、 總價款:¥ 元,大寫(人民幣):
5、 經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按《工程報價單》標準另計。
二、關(guān)于材料供應的約定:
1、 甲方提供的材料,應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍書面同意表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管;
2、 乙方提供的材料:《工程報價單》;
3、 乙方對甲方提供的裝飾材料、設(shè)備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設(shè)備價款的賠償給甲方;
4、 乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應及時更換符合質(zhì)量要求材料、設(shè)備。
三、甲、乙雙方責任
甲方責任:
1、 甲方應在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更等手續(xù)和其它事宜;
2、 提供施工期間水源、電源并承擔施工期間水電費用;負責辦理裝修報批手續(xù);
3、 甲方負責辦理物業(yè)施工保證金。
乙方責任:
1、 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。指派 為乙方駐工地代表,負責履行合同。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方;
2、 未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線;
3、 在施工中嚴格遵守小區(qū)內(nèi)的規(guī)章制度,及采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償;
4、 施工過程中嚴格執(zhí)行GB50327-20xx《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5、 協(xié)助甲方辦理物業(yè)手續(xù);
6、 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、 本工程執(zhí)行GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、 甲方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、 甲方設(shè)計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗力因素影響,工期順延;
4、 甲方未按期支付工程款,工期順延。
5、 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用及物業(yè)辦理延期費用由乙方承擔,工期適當順延。
6、 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在甲方簽訂《工程項目變更單》后,乙方方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
7、 工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方應及時按預約規(guī)定日期參加驗收。
8、 工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知七日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)《工程質(zhì)量驗收單》。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。時間應在接到通知后14天進行驗收。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、 工程支付進度如下表:
2、 工程結(jié)算:工程完工后甲方出具《工程結(jié)算單》。 并提供收款收據(jù)。
3、 工程保修期兩年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、違約責任:
1、 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按每天500元甲方支付違約金;
2、 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任;
3、 乙方未經(jīng)甲方書面同意擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
七、糾紛處理方式:
1、 乙方派遣人員不是合同的主體,與甲方不存在合同關(guān)系及雇傭關(guān)系。倘若乙方與派遣人員存在勞動糾紛則與甲方無關(guān);
2、 甲乙雙方應本著相互信任、以誠相見的原則,共同協(xié)商解決。因工程質(zhì)量雙方發(fā)生所有爭議,甲乙雙方均同意提交甲方住所地人民法院訴訟裁決。
八、附則:
1、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;
2、 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包,合同履行完后自動終止;
3、 附件“報價單”文件,為合同不可分割部分,與本合同具同等效力。
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
裝飾合同 篇8
甲方:代表:地址:電話:
乙方:代表:地址:電話:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項目的基礎(chǔ)上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務等,修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為:______。
二、合作期限合作期限為________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權(quán)益份額,否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產(chǎn)生糾紛。
乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議。
四、產(chǎn)品價格
材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負。
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務風險提示:
應明確約定合作各方的權(quán)利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權(quán)利義務條款也不一致,應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
2、對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴重的,終止合作協(xié)議。造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準。
運輸及安裝過程中,應遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
9、甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務,保修期為________年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權(quán)利、義務
與甲方指定的專賣店進行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
推薦甲方的產(chǎn)品。
5、乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
等。
價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前____日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除。
嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、保密原則風險提示:
應約定保密及競業(yè)禁止義務,特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源,以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。 乙方和甲方均有義務履行保密義務,未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方披露或透露有關(guān)本協(xié)議內(nèi)容項目下的任何信息。
十、其他條款
蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能解決時,可提交______區(qū)人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
裝飾合同 篇9
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守。
第一條 工程概況
1、施工地址:
2、房型: 室 廳, 櫥 衛(wèi)。結(jié)構(gòu): 。
3、建筑面積: ㎡, 使用面積: ㎡
4、委托方式: 。
5、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,共 天。
6、施工總價幣:拾萬。
7、施工過程中質(zhì)量有特殊要求,雙方應達成一致意見,簽訂補充合同。
第二條 價款支付
1、施工合同簽定后,乙方水電進場甲方付給乙方(合同價款的20%),
2、在施工過程中如有增減項目,雙方應在《增減項目單》上,明確增減項目的名稱、規(guī)格、價款并雙方簽字,據(jù)實將增加項金額當時結(jié)清或?qū)p項金額在結(jié)算時抵減。
3、工程在正常施工情況下,若甲方不按本合同支付工程進度款時乙方有權(quán)對該工程進行停工待款,且工期相應順延。
第三條 竣工驗收
1、 工程即將完工時,乙方提前通知甲方正式驗收的預期時間,且甲方必須
2、 正式驗收之日,若因甲方不能按時到場或無故不驗收時,視為該工程驗收合格。
3、由于人力不可抗拒的.因素(停水,停電,臺風,地震 等)應順延工期。雙放同時應妥善保管已裝部分。
第四條 合同變更
1、雙方已達成協(xié)議,如有一方要求變更內(nèi)容,須征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
第五條 補充條款
1、 甲方若需增加項目時,應一次性支付增項款給乙方后,乙方才能進行增項施工。
2、 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
3、 合同簽定后,若因一方未考慮周全而要求終止合同時,應由責任方按本合同總價的10%賠償違約金給對方。
第六條 合同文本
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,一式二份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
委托人:
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日:
乙方:
委托人:
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日:
安裝合同匯總9篇
你有沒有準備好你的合同樣本模板?隨著全民法律意識的不斷提高,合同成為了一種民事法律行為,是當事人協(xié)商一致的文件。本著這個主題,幼兒教師教育網(wǎng)的編輯特意搜集了一些相關(guān)內(nèi)容:“安裝合同”,希望你能夠瀏覽本頁的內(nèi)容!
安裝合同 篇1
委托方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方): 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同。
一、工程慨況:
1. 工程名稱:
2. 交付設(shè)備及工程安裝地點:
3.承攬方式和范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方書面認可為準)的形式由乙方承攬,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個工程的設(shè)備供應及安裝和調(diào)試。
二、工程造價:
1.本工程總造價為人民幣:( 元)(大寫: )。
2.整個工程必須滿足甲方認可的設(shè)計方案和功能要求,以甲方書面審定的設(shè)計方案為標準,在此基礎(chǔ)上單價不再作任何調(diào)整(甲方要求增加工程除外)。
三、工程付款方式:
1. 甲乙雙方簽訂本合同之日起( 個工作日內(nèi))甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)。(大寫: 整)。
2. 線纜敷設(shè)完畢,設(shè)備全部進場經(jīng)甲方檢驗符合合同要求后( 個工作日內(nèi))甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)。(大寫: 整)。
3.工程完工通過甲方驗收合格雙方在( 個工作日內(nèi))辦理完結(jié)算,在辦理完結(jié)算后,甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)(大寫: 整)。
4.質(zhì)量保證期滿后,乙方履行了保修義務后( 個工作日內(nèi)),甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)(大寫: 整)。
5.乙方必須提供當期工程款同等金額的工程發(fā)票,否則甲方有權(quán)不付或者緩付工程款。
四、工期:
1.本合同簽訂后,乙方在( )日內(nèi)組織施工人員及相關(guān)設(shè)備進場,整個施工及安裝調(diào)試工期為( )天,從甲方支付首期工程款之日起計算。
2.在履約過程中,由于甲方單方面變更原有設(shè)計方案所影響的工期由甲方負責,由于不可抗拒因素等造成工期延期的,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。
五 、供貨及安裝
1.乙方使用的材料、設(shè)備必須符合國家相關(guān)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范以及甲方認可的設(shè)計方案的規(guī)定。否則,甲方有權(quán)要求乙方更換,有關(guān)費用由乙方承擔。
2.乙方使用的材料必須先提供樣品和質(zhì)檢證書并經(jīng)甲方書面認可,方可采購進場安裝。
六、售后維修:
1.本工程設(shè)備保修期為 壹 年,自工程完工并通過甲方及相關(guān)部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)的質(zhì)量問題或故障,乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)派人維修,遇到特殊情況如設(shè)備反廠維修的維修時間相應推遲,維修費用由乙方承擔。
2.保修期屆滿后,乙方應對甲方提供優(yōu)惠的有償維護。
3.保修期內(nèi)人為因素或自然災害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。以下情況在保修期內(nèi)不屬于保修范圍:人為因素或自然災害引起的故障或損壞,自行拆卸改換設(shè)備任何部件(如:線路、零件)后造成損壞,非乙方指定的專業(yè)技術(shù)人員指導安裝而引起的故障。
七、甲乙雙方責任:
(一)、甲方責任:
1.甲方應審核并批準乙方提供的設(shè)計方案、安裝施工方案,在收到后的兩日內(nèi)完成,并向乙方提供必要的場地及施工用電。
2.甲方應按約定向乙方支付工程款。
3.甲方應委派 姓名: 電話: 為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度,處理并協(xié)調(diào)甲乙雙方在施工中發(fā)生的有關(guān)事宜。
4.在乙方供貨后,甲方應組織人員對設(shè)備進行驗收。
5.工程完工后,甲方在接到乙方書面驗收申請后,應組織人員對工程進行竣工驗收和辦理竣工結(jié)算,如超過5個工作日未安排工作人員進行驗收的視為驗收合格。
(二)、乙方責任:
1. 乙方在本合同簽定后5個工作日內(nèi)向甲方提供施工方案,經(jīng)甲方書面批準后按施工方案進行施工。
2.乙方按本合同確定的時間進場施工,并按工期要求完工。
3.乙方應按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量問題、安全事故,均由乙方負責并及時報告甲方及有關(guān)部門。
4. 施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、設(shè)備損失等均由乙方承擔,所有設(shè)備和材料驗收前均由乙方妥善保管,如有損壞和遺失均由乙方負責。
5. 乙方應對驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負責免費維修或更換。
6. 乙方應對現(xiàn)場所有已完工的建筑裝修、設(shè)備具有保護的責任,施工時如損壞甲方財產(chǎn),由乙方負責賠償。
7. 乙方應遵守甲方有關(guān)場地管理的規(guī)定并辦理相關(guān)手續(xù)。
八、違約責任:
1.甲方如未按本合同的規(guī)定付款,每延遲一日,以按未付款項的5%計付違約金。
2.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付500元違約金;逾期10日后甲方有權(quán)單方面解除合同。
3.除不可抗拒因素(如戰(zhàn)爭、天災等)外,甲乙任何一方違約導致合同不能履行或終止的,違約方須向守約方支付工程總造價30%的違約金,違約金不足以彌補另一方損失的,違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、工程中途停建、緩建,甲方應采取措施彌補或減少損失,同時賠償乙方由此造成的返工、停工、人員設(shè)備調(diào)遷、設(shè)備材料積壓的實際損失。
5、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用有關(guān)設(shè)備,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔責任。
九、其他事宜:
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失,在明確責任后3天內(nèi)付清。
2.本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。
3.雙方執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛,雙方應先行協(xié)商,若協(xié)商不成時,任何一方可以向工程所在地人民法院提起訴訟。
4.雙方簽訂認可的工程設(shè)計和施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
5. 本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期屆滿結(jié)清余款后失效。
6.本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力,雙方簽字、蓋章后生效。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
簽約代表(簽字) 簽約代表(簽字)
年 月 日 年 月 日
安裝合同 篇2
甲方:
乙方:
本合同由以下簽署處簽字蓋章的甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》相關(guān)規(guī)定,就乙方承接本合同所述的'太陽能安裝工程施工事宜達成以下內(nèi)容:
一、 工程概況
1.1工程名稱:太陽能熱水系統(tǒng)安裝工程
1.2工程地點:
1.3工程內(nèi)容:(1)鋼支架制作;(2)太陽能集熱器固定安裝、介質(zhì)管道、水路管道鋪設(shè)
1.4工程承包方式:包清工施工,所有安裝調(diào)試工具乙方自備,施工材料由甲方負責提供。
二、工程工期
2.1本工程自 年 月 日開工,于年月 日竣工。
2.2如有工期延誤,出現(xiàn)以下2.2.1—2.2.3條約定的情形,并且乙方在約定情形發(fā)生后三天內(nèi),就延誤的內(nèi)容、原因以及補救措施向甲方提出書面報告,并經(jīng)甲方書面批準后,工期可相應順延。
2.2.1甲方因故臨時調(diào)整或變更乙方的施工時間,對施工完成進度有影響的,應予乙方書面形式通知,并加強協(xié)調(diào)工作。
2.2.2一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
2.2.3出現(xiàn)本合同規(guī)定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”僅指足以影響到本合同相關(guān)義務正常履行的不可預見、不可避免的自然災害,以及雙方書面確認的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影響的一方應在出現(xiàn)不可抗力的24小時內(nèi)通知另一方,并在7日內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生地區(qū)的公證機關(guān)或經(jīng)另一方認可的其他機構(gòu)出具的證明材料。超出規(guī)定時間未提供有效的證明文件將被視為未出現(xiàn)不可抗力。
2.3非上述原因,工程不能按竣工日按時竣工,乙方須向甲方支付合同總價款的0.3%每天的違約金。
2.4由甲方協(xié)調(diào)原因造成乙方不能連續(xù)施工停工時,甲方應承擔乙方下次人員施工時的來回路費。
2.5工期提前乙方在保證工程質(zhì)量前提下的工期提前完工甲方不應被拒絕。
三、合同價款:
本項目合同款總價為:人民幣大寫
四、關(guān)于工程質(zhì)量的約定:
4.1質(zhì)量要求:工程質(zhì)量應符合相關(guān)國家法律法規(guī)和雙方約定質(zhì)量要求,并適合工程項目用途。
4.2質(zhì)量不符的責任:在工程驗收之時或工程保修期內(nèi)工程質(zhì)量不能達到質(zhì)量要求,乙方應承擔全部費用負責返工。
五、關(guān)于驗收的約定
5.1本工程制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標準由甲方提供,竣工后由甲方按制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標準驗收。
5.2甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方?jīng)]有驗收,乙方不得進行后續(xù)施工,否則后果自負。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方全部承擔,并承擔因此給甲方和第三方造成的一切損失,工期不順延。
六、合同價款支付方式
6.1合同簽訂后,乙方施工人員進場開始施工后,甲方支付給乙方工程總價的25%,計人民幣大寫
6.2乙方施工人員進場開始施工后,到工期施工一半時甲方支付給乙方工程總價的35%:計人民幣大寫
6.3在工程竣工后具備驗收條件下,驗收合格后7天內(nèi),甲方支付給乙方工程總價的35%,計人民幣大寫
6.4余下工程款的5%,一年后付清。
七、雙方的責任與義務
7.1甲方的責任與義務
7.1.1甲方每次出示書面委托給乙方,指派甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其它事宜。
7.1.2乙方施工時,甲方需提供與其相關(guān)部分的配合和協(xié)調(diào)。
7.2乙方的責任和義務
7.2.1乙方負責本合同管道保溫的修復及外防護層制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有權(quán)責令乙方全部返工,直至達到甲方的設(shè)計要求和質(zhì)量標準。
7.2.2施工期間,乙方須按國家的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范執(zhí)行,并對現(xiàn)場作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負責。乙方應采取所有合理的措施保障施工的安全,并對施工過程中發(fā)生的所有人員傷亡、財產(chǎn)損壞及由此造成的一切問題承擔一切責任。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關(guān)規(guī)定立即報告保險公司等相關(guān)機構(gòu)和相關(guān)個人并通知甲方駐工地代表,同時按政府有關(guān)部門要
求處理。甲方僅負責協(xié)助對乙方安全行為和有關(guān)措施進行檢查和監(jiān)督,但對其行為的結(jié)果不負任何責任。
7.2.3服從現(xiàn)場甲方駐地代表、監(jiān)理及總包方管理,合理安排施工進度,按期竣工,做好甲方成品保護工作,如出現(xiàn)損壞,照價賠償。
八、售后與維修
8.1乙方承諾接到甲方通知后48小時內(nèi)按甲方提供的地址上門為顧客服務
8.2本工程自竣工驗收之日起,乙方將對本工程施工問題免費保修一年。
8.3一年免費保修期滿后如出現(xiàn)問題,由甲乙雙方協(xié)商維修費用,乙方上門負責維修調(diào)試好。
九、合同的變更和解除
9.1合同變更方式:甲方駐工地代表的權(quán)限為對合同約定的工程進行初驗收(最后結(jié)算應以總包方加蓋公章的正式驗收證明為準)和本合同明確約定的其它事項,甲方代表權(quán)限以外的其他事宜(如工程量增減、設(shè)計變更、乙方是否可轉(zhuǎn)包、分包等)由甲方與乙方另行簽訂書面補充協(xié)議,自雙方簽字并加蓋公章后生效,與本合同具有同等法律效力,其他形式無效。如無簽署生效的書面補充協(xié)議,乙方應嚴格按照本合同約定履行,否則應被視為違約行為,乙方應在甲方要求下恢復原狀并賠償甲方損失。
9.2合同的變更、解除權(quán):一方對合同進行變更或解除時,應提前向另一方發(fā)出書面通知,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方有此造成的經(jīng)濟損失。
9.3乙方違約時的解除:如乙方違反有關(guān)法律規(guī)定或合同約定,甲方有權(quán)變更或解除合同,乙方應該按本合同約定承擔違約責任,并賠償因此而給甲方造成的損失。
十、爭議或糾紛處理:本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意提交濟南仲裁委員仲裁。
十一、本合同未盡事宜,由雙方另訂補充協(xié)議,作為本合同的組成部分。
十二、合同生效條件與份數(shù)
12.1生效條件:合同雙方簽字蓋章后生效。
12.2合同份數(shù):本合同正本叁份,甲方貳份,乙方壹份,具有相同法律效力。 十三、本合同履行完成后自動終止。
本合同經(jīng)雙方協(xié)商后形成,而且各方對本合同條款的含義已經(jīng)全部理解并無異議后簽署。 甲方:(章)乙方:(章)
簽字人: 簽字人:
時間: 時間:
安裝合同 篇3
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
簽訂地點:根據(jù)>和>的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
【工程名稱】: 地暖工程
【工程地點】:
【承包范圍及內(nèi)容】:分集水器(含)以內(nèi)地暖施工部分安裝,不含回填層部分
施工。做法和選材詳見施工圖紙。
【工程單價】: 34 元 /平米 ,工程面積 ㎡。
工程預算總造價 元
(大寫金額): 。
第二條 施工準備
【甲 方】:
1、保證施工現(xiàn)場平整,地面障礙物清除干凈,地面無大的突起物。水、電能保證正常供應。
2 、進場前應提供用于存放材料及施工工具、器件的庫房。
【乙 方】:
本合同簽訂后收到甲方進場通知后 五 天內(nèi)組織施工管理人員和材料、施工工具進場。
第三條 工程期限
一、工程總工期為 天,從甲方通知的開工日期算起,順延 個日歷日竣工驗收。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地(經(jīng)乙方和有關(guān)各方驗收不符合條件要求),障礙物未能清除,影響進場施工;
2、凡甲方負責提供的條件未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修配、代換而影響進度;
3、不屬于包干系統(tǒng)范圍內(nèi)的重大設(shè)計變更,致使設(shè)計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4、在施工中如因停電、停水影響正常施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到規(guī)范要求和圖紙設(shè)計要求。
二、乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:
1、由乙方提供的主要原材料必須經(jīng)監(jiān)理和甲方審驗合格后方可用于施工;
2、乙方應按質(zhì)量及驗證標準對工程進行分項、分部和單位工程質(zhì)量進行評定,并及時將單位工程質(zhì)量評定結(jié)果送甲方和監(jiān)理方,單位工程結(jié)構(gòu)完工時,應會同甲方、監(jiān)理方等進行結(jié)構(gòu)中間驗收;
3、乙方在施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時報告甲方派駐代表和監(jiān)理方代
表。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送甲方和監(jiān)理方備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位、甲方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計、建設(shè)單位簽證后實施;
4、竣工后,乙方對工程進行保修二年,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條 工程款的支付與結(jié)算
一、 合同單價在合同實施內(nèi)為固定價款,不因市場因素和其它因素而變動(此價格不含工程配合費、水電費、檢測費、地稅等);
二、 乙方在交付工程時按合同約定的價款向甲方提供工程結(jié)算單,甲方應在三日內(nèi)予以審核確認,否則視同甲方確認乙方提供的工程結(jié)算單。甲方按合同約定的期限和價款向乙方支付款項。甲方在支付合同款項時不得另行以任何其它合同以外費用名義、項目卡扣乙方款項。
三、 本合同簽訂后 日內(nèi),甲方應支付工程材料備料款 元 (大寫金額: ),乙方收到該款項后,組織工程材料及施工管理人員進場。材料進場后甲方應支付工程材料款 元(大寫金額: ),工程竣工驗收合格后,甲方根據(jù)工程量付清余款。
備注:
五、因甲方拖欠工程款,而影響工程進度造成乙方的停工、窩工的損失應由甲方承擔。
第六條 施工與設(shè)計變更
乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下,提出修改設(shè)計、修改工藝的合理化建議,經(jīng)甲方、設(shè)計單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實施。增加的工程量經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后,由甲方追加工程款。
第七條 工程驗收
一、竣工驗收,以國家頒發(fā)的GB 50242-20xx 即《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、及企業(yè)的驗收標準和施工圖紙說明書、施工技術(shù)文件等為依據(jù)。
二、該工程應具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水等記錄,甲方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
三、乙方驗收通知書送達 三 日內(nèi)甲方未進行驗收的,視同甲方驗收合格。
四、工程竣工驗收后,甲方方可使用,在規(guī)定的二年保修期內(nèi),凡因乙方施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷由乙方無償保修。
第八條 違約責任
一、乙方的責任
1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。
2、工程不能按合同規(guī)定的工期完工的,按相關(guān)“建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定”償付逾期罰款。
二、甲方的責任
1、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延以外,還應賠償乙方由此造成的實際損失。
2、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、儲運、人員和機械設(shè)備、材料和構(gòu)配件積壓等實際損失。
3、工程未經(jīng)驗收,甲方提前或擅自使用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔責任。
4、乙方驗收通知書送達七日內(nèi)甲方未進行驗收的,應按規(guī)定償付逾期違約金。
5、不按合同規(guī)定撥付工程款,按逾期天數(shù)每日千分之八付給乙方賠償金。
6、工程竣工驗收合格后,甲方不得在地暖施工面上進行打眼、鑿洞、取暖等作業(yè)行為,否則由此造成的一切后果由甲方承擔。
第九條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,向承包方人民法院起訴解決;
第十條 附 則
一、本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份。
二、本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方公章或其他有效印章后生效。
三、合同簽訂時,甲乙雙方如需提出修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
簽約代表(簽章): 簽約代表(簽章):
電 話: 電 話:
日 期: 日 期:
安裝合同 篇4
合同編號:
簽訂地點: 東營區(qū)
簽訂日期: 20xx年 10 月日
發(fā)包單位(甲方):東營市華納科工貿(mào)有限公司
承包單位(乙方):勝利油罐網(wǎng)架公司
依照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就乙方承包甲方 水罐制作,經(jīng)充分協(xié)商達成一致意見,特制訂以下條款供雙方共同信守。
一、 工程名稱:
水罐制作
二、 工程內(nèi)容:
1、乙方制作立式水罐4個。(具體尺寸、技術(shù)要求、詳見附件油罐制作圖)
2、安裝 儲水罐及所有相關(guān)管道及安裝,管道與加油機對接安裝全部工程。
3、油罐及有關(guān)的防雷、防靜電工程。
4、上述一切容器、配件、防腐防銹工程。
三、 材料配件及工程質(zhì)量要求
1、 所有材料配件,施工質(zhì)量要求均必須符合國家現(xiàn)行規(guī)定的材料質(zhì)量標準和施工驗收規(guī)范要求,設(shè)備、材料均需有質(zhì)保書、合格證。所有材料統(tǒng)一采用國標材料(足尺材料)。
2、全部配件材料詳見附件表,有關(guān)全部配件材料應標明廠牌、規(guī)格型號。
四、 承包方式:
包工、包料、包機械、包運輸?shù)目偘鼉r方式承建。
五、 工程總承包價款(不含稅):
人民幣 萬元整(¥ 117240 元)。
六、 付款方式
1、雙方簽訂合同之日五個工作日內(nèi),甲方向乙方支付工程合同總價30%,計¥ 元。
2、乙方完成工程中的水罐制作安裝,甲方對工程進行初步驗收合格后,乙方開具甲方認可的全額稅務發(fā)票,甲方需支付給乙方合同總價的65%,計(¥ 元)。
3、余下合同總價5%計(¥ 元)作為工程的質(zhì)保金,質(zhì)保期自工程駿工驗收合格之日起期限一年。質(zhì)保期內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方進行免費保修,質(zhì)保期滿甲方返還給乙方質(zhì)保金。
4. 乙方委托如下賬戶為代收本合同的工程價款:
開戶銀行:
收款名稱:
帳號:
七、 檢驗及竣工驗收
1、 乙方完成工程制作水罐氣壓試漏,水罐檢驗汽壓0.1Mpa,恒壓6小時,合格后方能進行下一道施工工序。
2、 該項工程由甲方組織按國家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范進行竣工驗收,經(jīng)驗收合格后甲方正式認可驗收合格。
八、 施工工期:
乙方合同簽訂之日起7個工作日內(nèi),將水罐制作完成(包括試壓、防腐)并運送到施工現(xiàn)場吊裝到位。進行初步驗收。安裝地點 。
九、 雙方的責任
1、乙方施工用電和生活用水的水電費由甲方承擔,但接駁水、電的工作和設(shè)備材料由乙方負責及提供。乙方食宿自理,甲方應給乙方提供必要的協(xié)助。
2、乙方進場后,如因甲方原因造成或下雨天氣影響造成乙方不能正常施工的,由甲方書面簽字確認,工期按實際相應往后順延。
3、現(xiàn)場施工過程中,乙方應做好保衛(wèi)工作,防止失竊事件發(fā)生。甲方應協(xié)助乙方做好治安范防工作和與土建施工隊的協(xié)調(diào)工作。
4、乙方在施工過程中,必須做到安全生產(chǎn)、文明施工,施工過程中的一切安全責任由乙方負責和承擔。
5、乙方應及時向甲方提供該工程有關(guān)技術(shù)文件、資料、施工圖紙及竣工圖資料、資質(zhì)證書,配合甲方向各有關(guān)職能部門辦理報建和工程竣工驗收手續(xù)。
十、 違約責任
1、 除不可抗力事件外,甲、乙雙方任何一方違約,違約方負責賠償給對方(即未違約方)帶來的經(jīng)濟損失。乙方不得以任何理由拖延施工工期,如有違反,甲方有權(quán)單方面終止合同并有權(quán)另請其他施工隊完成該工程的施工,由此而造成該工程建設(shè)造價的增加由乙方承擔。
2、 乙方必須嚴格按圖施工,原材料必須國標材,不得以次充好。因此造成的一切損失由乙方負責。
3、 保修期內(nèi)乙方應及時派出維修人員對設(shè)備的故障進行排除維修,如不及時維修甲方有權(quán)請本地技術(shù)人員維護或修理,所產(chǎn)生的一切費用由乙方負擔。
4、甲方須按本合同約定的付款比例和期限按時向乙方支付合同款項,逾期未付的,每超過一天,甲方須按應付未付款項總金額的1%向乙方支付違約滯納金。;乙方未按期完成制作或安裝的,每超過一天,須按貨款總金額的1%向甲方支付違約金。
5、如因乙方原因造成質(zhì)量問題導致甲方生產(chǎn)中斷或安全事故的,乙方須承擔由此給甲方造成全部經(jīng)濟損失。
十一、
合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和附件、圖紙與合同具有同等法律效力,補充協(xié)議與合同條款不一致的以補充協(xié)議為準。合同在執(zhí)行過程中,雙方如發(fā)生爭議應友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。 十二、合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
甲方辦公地址: 乙方辦公地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
安裝合同 篇5
合同編號:_______________
甲方(需方):____________________乙方(供方):____________________
甲、乙雙方本著遵循合法、公平自愿、誠信的原則,為了更好地保障雙方的共同利益,明確雙方的經(jīng)濟責任以及權(quán)利和義務,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽定本合同,以便共同遵守下列條款。
第一條、本合同約定的系統(tǒng)功能及附屬產(chǎn)品設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量:
1、本合同約定的系統(tǒng)為無線會議系統(tǒng),其功能主要包括:會議簽到、會議信息瀏覽、附件資料查閱、會議切換、簽到表打印、會議選舉投票、會議決策事項投票。
2、附屬設(shè)備情況
第二條、交貨及驗收
1、交貨時間:____________________交貨地點:____________________
若甲方調(diào)整采購產(chǎn)品數(shù)額、規(guī)格或型號的,應當提前7日通知乙方,最終以乙方出具的有甲方指定收貨人簽字的實際發(fā)貨明細或?qū)嶋H供貨安裝的數(shù)額為結(jié)算依據(jù);若甲方調(diào)整供貨時間或地點的,其中調(diào)整供貨時間的,應當提前7日通知乙方;調(diào)整供貨地點的,應當提前3日通知乙方,乙方不得以此為由增加費用。
2、乙方交貨時應當向甲方提供產(chǎn)品三包憑證,產(chǎn)品到達甲方指定交貨地點后,甲方安排工作人員按照合同要求對產(chǎn)品的數(shù)量、包裝、顏色等外部屬性進行驗收,并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后出具書面驗收單;如產(chǎn)品不符合本合同要求的,甲方有權(quán)拒絕接收,并通知乙方予以更換或補足,乙方應當在收到甲方通知后10日內(nèi)予以更換或補足;甲方驗收時如發(fā)現(xiàn)多余產(chǎn)品,有權(quán)通知乙方收回,因乙方不及時收回產(chǎn)品而導致其部分或全部毀損或滅失的,由乙方承擔責任;產(chǎn)品驗收合格后立即交付甲方使用,產(chǎn)品毀損或滅失的風險由甲方承擔。
3、乙方保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準、行業(yè)標準,符合以產(chǎn)品說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況及本合同特定的合同目的,具備產(chǎn)品應當具備的使用性能;甲方發(fā)現(xiàn)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品存在內(nèi)在質(zhì)量問題,應當在質(zhì)量保證期內(nèi)提出,無質(zhì)量保證期的在驗收后12個月內(nèi)提出,否則視為產(chǎn)品質(zhì)量符合約定。對于存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品,乙方應當按產(chǎn)品三包憑證所約定的事項及時予以修理、更換或退貨。
第三條、系統(tǒng)安裝、調(diào)試、維護及人員 培訓工程地點:____________________開工時間:____________________竣工時間:____________________
1、無線會議系統(tǒng)服務器安裝及調(diào)試:乙方進入工程地點安裝之前,甲方應提供用于安裝無線會議系統(tǒng)的服務器,服務器要求:操作系統(tǒng)為Window 20xx Server;內(nèi)存2G及以上;硬盤80G及以上。乙方負責服務器配置及無線會議系統(tǒng)部署、調(diào)試;
2、負責無線平板電腦軟件設(shè)置;
3、無線會議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署乙方負責無線會議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署:1)負責確定IP地址段及IP地址設(shè)置;2)負責無線網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)置;3)負責無線WIFI熱點及多點漫游設(shè)置(自動切換);4)負責路由器及無線接入器設(shè)置;5)負責網(wǎng)絡(luò)調(diào)試;
4、系統(tǒng)維護及人員培訓,系統(tǒng)安裝、調(diào)試完成后,由乙方負責對甲方指定人員進行整個無線會議系統(tǒng)的使用、維護進行培訓,培訓內(nèi)容包括服務器無線會議系統(tǒng)的使用、無線網(wǎng)絡(luò)維護、無線平板電腦使用。培訓完成及竣工驗收合格后,系統(tǒng)的維護交由甲方負責。
第四條、系統(tǒng)擴容,本合同約定的無線會議系統(tǒng)為公司自主開發(fā)設(shè)計,對接入系統(tǒng)的平板電腦點數(shù)不限,系統(tǒng)擴容時由乙方按甲方要求增設(shè)平板電腦點數(shù)。增設(shè)平板電腦型號、單價、客戶端按本合同所簽訂型號、單價、客戶端執(zhí)行。
第五條、合同金額及付款方式
1、合同總金額及資金明細
本合同所簽工程總款為:____________________元(大寫:整)。
2、付款方式:乙方在交付工程及竣工驗收后,甲方應在乙方出具正式發(fā)票30天內(nèi)一次性將本合同總款付與乙方。
第六條、違約責任:本合同簽訂后,雙方均應嚴格執(zhí)行,違約方應承擔相關(guān)的違約責任。
1、乙方未按本合同要求按時完成系統(tǒng)安裝,每延遲1日應當支付合同總金額1‰的違約金。
2、甲方未按合同約定支付款項的,每延遲1日應當支付未付金額1‰的違約金。
3、乙方單方面違約的,應退還甲方所交貨款,并賠付甲方本合同總金額5 %的違約金,本合同自動終止。
4、甲方單方面違約的,應賠付乙方本合同總金額5 %的違約金,本合同自動終止。
第七條、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第八條、本合同一式二份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____________________
乙方:____________________
簽訂時間:__________年__________月__________日
安裝合同 篇6
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍和內(nèi)容:
第二條 工程期限
1、本工程合同安裝總工期為
2、本工程開工日期以構(gòu)件進場時間為準。
第三條 工程合同總價
總建筑面積為平方米,價格為/平方米,總價格為 元(大寫 )如有變更,以實際面積結(jié)算。
第四條 材料、設(shè)備供應
1、本工程安裝所需吊車設(shè)備,焊割材料由承包自備;工程所需的鋼結(jié)構(gòu)及其它材料由發(fā)包方負責,甲方保障材料準時到場,不能拖延。
第五條 工程質(zhì)量和檢查驗收
承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工,并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查。保證安裝質(zhì)量,如果發(fā)包方發(fā)現(xiàn)安裝質(zhì)量問題,屬于承包方責任的工作質(zhì)量問題,負責無償修理。
第六條 工程價款的支付與結(jié)算
1、本合同簽訂后,承包方進場安裝主鋼結(jié)構(gòu)時,發(fā)包方支付合同總價的 %的預付款,結(jié)構(gòu)安裝完畢,發(fā)包方支付 %的進度款,彩板安裝完畢,發(fā)包方支付 %的進度款。
2、乙方整個工程安裝完后,經(jīng)甲方驗收合格,工程辦完交工驗收并辦理工程結(jié)算后 天內(nèi),所有余款全額支付完畢。
第七條 爭議的解決方式
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,如雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調(diào)解,調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個部門的,任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條 附則
其他本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗,結(jié)清工程尾款,保修期滿后自然失效。
本合同正式本 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安裝合同 篇7
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》等法律的規(guī)定,本著平等互利、誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方銷售、安裝百葉窗一事達成如下協(xié)議:
一、乙方的安裝義務乙方在向甲方銷售百葉窗過程中,應當承擔百葉窗的安裝工作,由此產(chǎn)生的安裝費用由甲方承擔。
二、銷售、安裝費用百葉窗單價:空調(diào)百葉__元/㎡。以上單價為包工包料不含稅價。安裝費用:百葉窗安裝費用為__元/個。百葉窗面積:__6平方米。百葉窗總數(shù):__個。合同總價預計為人民幣__元(大寫:__),最終結(jié)算價格按實際工程量結(jié)算。
三、付款方式甲方在合同生效后,向乙方支付__元定金。甲方在百葉窗全部安裝完成且驗收合格后,5日內(nèi)付清甲方應向乙方支付的剩余價款。
四、安裝時間乙方須在__年__月__日前完成所有百葉窗的安裝工作。
五、質(zhì)量要求
1.安裝完工后,由甲方驗收百葉窗質(zhì)量及百葉窗安裝質(zhì)量,如若驗收不合格,乙方應無償維修,并賠償因此給甲方造成的一切損失。
2.乙方在百葉窗安裝完成后,如果2年內(nèi)百葉窗出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方無償進行維修,并賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、安全責任乙方在安裝百葉窗過程應當注意安全,在安裝期間所發(fā)生的一切工傷事故均與甲方無關(guān),由乙方自己負責。
七、其他
1.甲方負責安裝現(xiàn)場的配合協(xié)調(diào)工作,若因甲方公司人員的過錯造成損失的,由甲方承擔責任。
2.如需延遲工程期限的,乙方應當報甲方批準后進行,因此給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
八、違約責任
1.若甲乙方任何一方違反本協(xié)議規(guī)定,另外一方有權(quán)單方面終止本協(xié)議,并要求對方支付總價款10%的違約金。
九、爭議解決合同未盡事項,由雙方本著實事求是、友好合作的原則,協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提起訴訟的一方應當向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
十、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________乙方:________________
20__年__月__日20__年__月__日
安裝合同 篇8
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著平等互利、共同合作的原則,就甲方委托乙方承接廚房設(shè)備制作安裝工程,并經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下合同:
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、工程內(nèi)容: 設(shè)備制作、安裝、調(diào)試,具體內(nèi)容詳見合同附件(即設(shè)備清單共頁和圖紙共頁)。
四、工程總造價:
計人民幣大寫為:
五、工程期限:
(1)即從簽訂合同并收到第一批預付款之日起共計 日內(nèi)完工。(如有特殊情況另行協(xié)商)
(2)自簽訂合同之日起 日內(nèi),甲方必須完全交出廚房場地給乙方進場安裝使用。
(3)施工中有以下情況之一,乙方工期則應該順延:
A、因自然災害或人力不能抗拒的原因而被近停工。
B、甲方提出變更計劃或者變更設(shè)計方案而不能繼續(xù)施工。
C、甲方未能按合同規(guī)定期限內(nèi)交出廚房場地給乙方進場安裝而影響乙方進場施工。
D、施工用電連續(xù)中斷4小時以上,而影響正常作業(yè)。
E、甲方未按本合同的付款時間或付款進度支付款項,而影響到乙方的施工進度,則乙方工期相應順延。
六、付款方式:
1、工程合同簽訂即付工程總額的50%即款;
2、貨到場地不卸貨付工程總額的40%即元;
3、工程安裝完畢,驗收合格后,付工程總額的10%即 元。
七、施工設(shè)備以及其它條件:
1、在乙方施工前,甲方應在廚房內(nèi)提供施工用電和用水各一處,供乙方安裝使用,費用由甲方負責。
2、供本工程設(shè)備所使用的水源和電源,由甲方安裝到廚房各設(shè)備使用位置,由乙方提供抽風管道設(shè)計布置圖,穿墻孔由乙方負責,甲方負責協(xié)調(diào)。
3、甲方按工程圖紙施工要求完成土建、供排水、電路設(shè)施。
4、廚房場地完工后,甲方應以書面形式通知乙方進場。
5、乙方進場施工前,必須提供技術(shù)人員及施工主管人員名單給甲方。
6、乙方廚具設(shè)備進場后,由乙方自己負責好現(xiàn)場廚具設(shè)備的保管和產(chǎn)品的完整,甲方人員須撤離廚房工地。
7、乙方煙管施工時,甲方必須確保墻壁開孔,并負責后期回填和加固,煙管安裝部分由乙方自行施工。
八、工程質(zhì)量:
1、乙方必須按合同附件(即設(shè)備清單)上的設(shè)備進行生產(chǎn)、制作、安裝以及采購。
2、乙方必須嚴格按照設(shè)計圖紙、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)指標和有關(guān)技術(shù)要求進行安裝施工。
3、未經(jīng)甲、乙雙方同意不得隨意修改圖紙和方案。
九、標準和質(zhì)量異議期限:
工程安裝調(diào)試完畢后三天內(nèi),甲、乙雙方必須組織人員進行驗收,并簽署驗收單。按本合同設(shè)備清單內(nèi)容的要求驗收。有國家標準的,按國家和工程設(shè)計要求驗收。甲方驗收后質(zhì)量異議期限為七天,超出期限一概視為產(chǎn)品合格。未經(jīng)驗收而甲方擅自使用,則視為甲方對乙方設(shè)備驗收合格并且造成人為后果,自行負責。按國家驗收標準,定購產(chǎn)品的規(guī)格和產(chǎn)品相關(guān)資料數(shù)據(jù)允許8-10%偏差,甲方確認驗收。
十、保修期限及售后服務:
1、保修期按產(chǎn)品要求進行保修;
2、保修期內(nèi),人員操作不當造成設(shè)備損壞,不在保修范圍,因此產(chǎn)生的費用,由甲方承擔;
3、保修期內(nèi),由乙方設(shè)備質(zhì)量原因造成的損壞,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔,但產(chǎn)生的路費費用不在承擔范圍,但乙方需接到電話后,積極協(xié)調(diào)處理,盡快按甲方要求處理售后問題。
十一、違約責任:
1、甲方未付清乙方貨款之前,乙方所提供的設(shè)備所有權(quán)歸屬乙方。
2、交貨及付款超期,違約方應按合同總款的千分之三(每天)計息支付給乙方。
3、甲、乙雙方中的一方單方面毀約終止合同,毀約方應賠償另一方一切的經(jīng)濟損失。
4、按國家合同法和合同條例(因履行本合同發(fā)生的和與本合同有關(guān)的一切爭議,將由甲、乙雙方當事人,通過友好協(xié)商解決,如果不能協(xié)商一致,應將爭議提交人民法院審理解決)。
十二、互相互約:
1、貨到甲方所在地時,甲方提供乙方所屬設(shè)備堆放地和乙方在安裝調(diào)試過程中所需的水和電。
2、乙方負責完成安裝調(diào)試,直至驗收合格正常運行。乙方提供的設(shè)備驗收不合格的乙方應免費維修或更換,直至驗收合格。
3、乙方必須遵守甲方有關(guān)工地管理規(guī)定。
4、乙方必須向甲方提供水、電、土建、燃氣等廚房工程配套的所有圖紙及相關(guān)說明。
5、遇定制產(chǎn)品及定購設(shè)備,確認恕不退換。
十三、附則:
1、本合同為一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方蓋章簽字之日起生效。
2、備注:所有設(shè)備型號必須按合同報價的品牌和型號提供。
甲方:乙方:
法人代表(或委托代表): 法人代表(或委托代表): 地址:地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽訂日期:年月日
安裝合同 篇9
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)>和>的原則,結(jié)合本工程的所有塑鋼門窗、百葉窗具體情況,本著平等互利、自愿公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方達成如下協(xié)議,希共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱: 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟樓
二、承包范圍
奉節(jié)縣 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟樓工程設(shè)計圖紙所標注的所有塑鋼(海螺80型材)窗(6+12A+6雙層普通中空玻璃)及百葉窗。
三、工期要求
乙方自本合同簽訂后接甲方通知3日內(nèi)進場,根據(jù)土建施工單位進行施工,并不得影響下道工序施工。
四、質(zhì)量要求
結(jié)合圖紙設(shè)計和現(xiàn)場實際要求:
1、塑鋼窗的材質(zhì)(海螺牌:白色)80型材和玻璃厚度(雙層普通中空玻璃6透明玻璃+ 12A+6透明玻璃)按圖紙設(shè)計(根據(jù)甲乙雙
2、(1)、壁厚要求:按圖紙設(shè)計和甲乙雙方協(xié)商厚度安裝;
(2)、塑鋼窗的材質(zhì)(海螺牌:白色)80型材和玻璃厚度(6+12A+6雙層普通中空玻璃)按圖紙設(shè)計和甲乙雙方協(xié)商方案方式進行施工;方案方式如有變動乙方必須得到甲方的認可才可施工,并滿足國家規(guī)范要求。由于新規(guī)范出臺,如需要提供檢測報告,檢測由乙方負責檢測,檢測費用由乙方承擔;
(3)、所有安裝好的窗框必須進行半成品保護。
五、安全責任
1、乙方進場工人的安全防護用品由乙方自行負責,甲方不提供任何安全防護用品。
2、乙方在施工過程中應嚴格遵守安全操作程序,嚴禁違章作業(yè),在臨邊作業(yè)時工人必須系好安全帶、保險繩。施工過程中若發(fā)生安全事故壹仟元范圍內(nèi)由乙方自行承擔,壹仟元范圍外由甲方承擔。
六、單價及付款方式
1、工程價款:
(1)工程總量按圖紙設(shè)計或?qū)嶋H安裝數(shù)量計算。
(2)根據(jù)甲、乙雙方自愿協(xié)商達成協(xié)議:塑鋼窗(雙層普通中空玻璃6透明玻璃+
12A+6透明玻璃)的單價為245.00元/平方米;塑鋼窗(雙層普通中空玻璃6透明玻璃+
12A+6透明玻璃)的玻璃如需鋼化的在原來單價為245.00元/平方米的基礎(chǔ)上增價15.00元/平方米;
2、付款及結(jié)算方式:乙方材料進場甲方支付工程總造價的5 %給乙方;塑鋼窗框組裝安裝到位甲方支付工程總造價的40%給乙方;塑鋼窗扇和玻璃組裝安裝到位后甲方支付乙方至工程總造價的90%給乙方。
(1)工程竣工驗收合格后壹月內(nèi)甲方結(jié)算工程總價的97 %給乙方,結(jié)賬時乙方不須提供任何發(fā)票就可結(jié)賬。剩余工程款總額的3%作為質(zhì)量保修金。
(2)保修期壹年,在保修期結(jié)束后的一個月內(nèi)付清保修金。
七、本工程在施工過程中,甲方配合乙方做好施工必備工作,協(xié)調(diào)土建施工單位并提供電源和垂直運輸工具,解決必要的現(xiàn)場材料、工具堆放場地、加工場地。由于施工過程中對墻體難免有破壞,由甲方負責恢復。
八、履約:因一方不履行合同造成對方經(jīng)濟損失的,概由違約方承擔經(jīng)濟責任和賠償對方的經(jīng)濟損失。
九、如有未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商解決,補充協(xié)議與原合同有同等法律效力。
十、 合同在履行過程中若雙方發(fā)生爭議,經(jīng)調(diào)解仍不能解決時,可通過訴訟程序解決。
十一、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章):代 表(簽字): 年 月 日
承包方(蓋章): 代 表(簽字): 年 月 日