承攬合同
發(fā)布時間:2023-05-07 承攬合同承攬合同。
你知道優(yōu)秀的合同應(yīng)當(dāng)如何撰寫?我們的生活中多多少少都會接觸到合同。簽訂合同可以提高辦事效率,這篇充滿干貨的“承攬合同”幼兒教師教育網(wǎng)親測有效值得分享,歡迎大家參考閱讀!
承攬合同 篇1
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:
第二條加工成品質(zhì)量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實(shí)際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時間、地點(diǎn)及方式
1.簽訂本合同后日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當(dāng)派專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式
1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場后,甲方應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當(dāng)按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當(dāng)按時交付定作產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
5.在制作、運(yùn)輸、安裝過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條違約責(zé)任
一、甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔(dān)針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當(dāng)理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá),任何一項通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá),盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達(dá)時接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn),否則送達(dá)方有權(quán)申請公證送達(dá),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承擔(dān)。
第十三條其它約定
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同 篇2
委托方(甲方)______________
承攬方(乙方)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:________
1.2制作地點(diǎn):________
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi)
2.1廣告制作與安裝費(fèi)
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請_____;
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
承攬合同 篇3
協(xié)議條款
合同編號:_____________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂時間:_____________________
合同雙方當(dāng)事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點(diǎn):_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________
郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________
聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________
注冊地址:______________________
法定代表人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
本廚房設(shè)計師:_________________
聯(lián)系電話:______________________
安裝負(fù)責(zé)人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則,達(dá)成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。
1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的,設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費(fèi)為甲方運(yùn)輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。
從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價款的`____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。
第3條服務(wù)范圍
3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn),甲乙雙方簽字確認(rèn)。
3.2整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定:____________________________________________。
因受專業(yè)限制,在設(shè)計安裝前,乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎(chǔ)工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費(fèi)開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條工程配合
4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認(rèn)設(shè)計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測,同時將自購部品實(shí)物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)購買有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務(wù))商提供服務(wù),同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無關(guān)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同 篇4
定作人:______________
簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:______________
簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位:__________
數(shù)量或工作量:__________
報酬:__________
單價:__________
總價:__________
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章):_____________
住所:_____________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________
身份證號:_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
電話:_____________
傳真:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
稅號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬人
承攬人(章):_____________
住所:_____________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________
身份證號:_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
電話:
傳真:_____________
開戶銀行:
賬號:_____________
稅號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬合同 篇5
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
超欠幅度%
總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元(小寫:____)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點(diǎn):__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________________________________
5.貨款結(jié)算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):________________________________
7.違約責(zé)任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼____
營業(yè)執(zhí)照號碼
定作人:法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人:_____
法定代表人:_____
開戶銀行:_____帳號:_____
電話號碼:_____電掛:_____
住址:_____
定作人:_____(蓋章)
法定代表人:_____
開戶銀行:_____帳號:_____
電話號碼:_____電掛:_____
住址:_____
承攬合同 篇6
保潔承攬合同
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實(shí)信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1.承攬范圍:
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。
四、承攬費(fèi)用
1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為 元。其中,月度保潔費(fèi)用為 元。
2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的',甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實(shí),乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
承攬合同 篇7
第十五章 承攬合同
第二百五十一條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
第二百五十二條 承攬合同的內(nèi)容包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。
第二百五十三條 承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由 第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第二百五十五條 承攬人提供材料的,承攬人應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
第二百五十六條 定作人提供材料的,定作人應(yīng)當(dāng)按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料,應(yīng)當(dāng)及時檢驗,發(fā)現(xiàn)不符合約定時,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。
承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。
第二百五十七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人。因定作人怠于答復(fù)等原因造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第二百五十九條 承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù),并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。
第二百六十條 承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗。定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第二百六十一條 承攬人完成工作的,應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗收該工作成果。
第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的,定作人可以要求承攬人承擔(dān)修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責(zé)任。
第二百六十三條 定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法 第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。
第二百六十四條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán),但當(dāng)事人另有約定的除外。
第二百六十五條 承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第二百六十六條 承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第二百六十七條 共同承攬人對定作人承擔(dān)連帶責(zé)任,但當(dāng)事人另有約定的除外。
第二百六十八條 定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
承攬合同 篇8
立合約人XXXX(以下簡稱甲方),XXXX印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“XXXX”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:XXXX本,每本XXXX頁。
二、價款:每本人民幣XXXX元,全部價款合計人民幣XXXX元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用XXXX磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于XXXX年XXXX月XXXX日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之XXXX,即人民幣XXXX元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之XXXX,即人民幣XXXX元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款XXXX元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之XXXX為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之XXXX。
九、保證:乙方須覓資本額在XXXX元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本XXXX份,交甲方備用。
甲方(蓋章):XXXX乙方(蓋章):XXXX
負(fù)責(zé)人(簽字):XXXX負(fù)責(zé)人(簽字):XXXX
XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日
承攬合同 篇9
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
電 話:
電 話:
開戶行:
戶 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時間:
YJS21.cOm更多幼師資料小編推薦
承攬合同九篇
隨著大家對于法律知識的學(xué)習(xí),合同是當(dāng)事人就某些事項約定雙方權(quán)利義務(wù)歸屬的文件,是合同履行的基礎(chǔ)。簽訂合同能保證在發(fā)生糾紛后有據(jù)可依,常見的撰寫合同規(guī)范有哪些呢?請跟隨幼兒教師教育網(wǎng)的編輯的腳步一起了解“承攬合同”,我們會時刻關(guān)注該領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題和事件為您提供最新資訊!
承攬合同(篇1)
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將_______涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:_______元每平方米。
4、乳膠漆:_______元每平方米。
5、墻紙粘貼:_______元每平方米。
6、清水漆:_______元每平方米。
7、我們的單價是根據(jù)實(shí)際涂漆面積計算的,造型頂?shù)膬r格是按水平投影面積來計算的,也是按實(shí)際情況計算,而不是按展開面積或板材來計算。
8、工程量:按工程驗收的實(shí)際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程完工驗收合格后,甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的__%。剩余__%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為__個月。
三、甲方責(zé)任:
1、完成工程開工前的手續(xù),提供必要的工程地質(zhì)數(shù)據(jù)和詳細(xì)的工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方要提供工程所需的資源,包括施工用水、電和庫房等必備條件,并開辟內(nèi)部運(yùn)輸?shù)缆?,清除現(xiàn)場內(nèi)的障礙物。
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方有權(quán)對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為,可采取警告、罰款等處罰措施。
6、根據(jù)工程總進(jìn)度的要求,甲方項目部制定施工計劃,并對乙方進(jìn)行安排和管理。乙方應(yīng)服從甲方的管理和安排。
三、乙方責(zé)任:
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)利用自身的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得將工程轉(zhuǎn)包他人。乙方可以聘請其他人協(xié)助完成工程,但這些人員與乙方應(yīng)建立雇傭關(guān)系。在工作過程中,乙方以及聘請的工人如發(fā)生任何財產(chǎn)或人身損害,均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需確保材料的有效利用,不得浪費(fèi)和破壞,并且禁止更換甲方提供的原材料;。
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求:
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的'部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、如甲方在使用過程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方。乙方收到通知后,需在___天內(nèi)派人員進(jìn)行維修,若超過___天未進(jìn)行維修的,甲方有權(quán)另請他人進(jìn)行維修并由乙方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)當(dāng)遵守甲方的安全制度和施工流程,并且采取必要的安全防護(hù)措施,消除任何可能導(dǎo)致事故的隱患。在施工過程中,如果乙方的施工人員或其他人員發(fā)生安全事故,乙方將承擔(dān)所有責(zé)任,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。
3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任:
1、如一方違反本合同約定,給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)賠償全部損失,并支付違約金__%。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)完成工作成果,如果沒有遇到天氣影響、停水停電和不可抗力因素,乙方不得延長工程期限。如果因為甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,工期會順延,并且給甲方造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為準(zhǔn)。如果是因為乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,給甲方造成了損失,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金。同時,每延誤一天,乙方應(yīng)根據(jù)合同總價款的____%向甲方支付違約金。如果工期延誤超過____天,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、經(jīng)過雙方協(xié)商一致,本合同可以在履行過程中提前解除。
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、如在合同履行過程中出現(xiàn)未盡事宜,甲乙雙方應(yīng)經(jīng)過協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有與本協(xié)議同等的法律效力。本合同共備 ____ 份,甲方和乙方各持有 ____ 份,自雙方簽字蓋章之日起生效。同時,本合同附件為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手?。篲_________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
承攬合同(篇2)
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》。
2、甲方提出需要LED顯示屏工程,并具體說明了要求,乙方依據(jù)此合同負(fù)責(zé)設(shè)計、制作、調(diào)試、培訓(xùn)和維護(hù)顯示屏等工作。甲方負(fù)責(zé)安裝和承擔(dān)工程總費(fèi)用。
工程類型、費(fèi)用構(gòu)成
顯示屏工程總費(fèi)用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構(gòu)成如下:
3、如果甲方在承攬過程中進(jìn)行了要求變更,導(dǎo)致乙方需要增加費(fèi)用或者遭受經(jīng)濟(jì)損失,那么甲方需要相應(yīng)地提高工程總費(fèi)用或者賠償乙方因此而遭受的損失。
軟件要求
1、乙方提供一套專為甲方設(shè)計的顯示屏標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件,該軟件可實(shí)現(xiàn)編輯圖文、控制屏幕顯示等功能,但不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接。標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件由乙方提供,并負(fù)責(zé)裝機(jī)調(diào)試。
1、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi);顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當(dāng)造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協(xié)助甲方進(jìn)行解決。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運(yùn)行,由甲方負(fù)責(zé):
(1)顯示屏控制計算機(jī)挪作他用,由于軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)甲方的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接顯示屏?xí)r出現(xiàn)故障,導(dǎo)致顯示屏、計算機(jī)和軟件損壞。
(3)由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強(qiáng)干擾源造成顯示屏損壞。
(4 因為人為疏忽或操作失誤,或者由于不可抗拒的外力引起的損壞,例如:液體浸泡、火災(zāi)、雷擊以及其他機(jī)械破壞等造成的顯示屏毀壞。
工程費(fèi)用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預(yù)付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費(fèi)用以前,顯示屏的產(chǎn)權(quán)歸乙方所有??罡肚搴蟆?/p>
違約規(guī)則
乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量,否則乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決。
附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應(yīng)書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份,甲乙雙方各執(zhí) 一 份。
承攬合同(篇3)
經(jīng)甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格:
型號:
單位數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度:
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):____________________________________________________________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________________________
5.結(jié)算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應(yīng)辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實(shí)際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)若自提產(chǎn)品未在約定日期內(nèi)提貨,則甲方應(yīng)按每日貨款千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)如果甲方未按合同規(guī)定日期付款,應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的違約金。每延期一天,違約金應(yīng)為欠款總數(shù)的千分之一。
(6)對于拒絕接收送貨或代運(yùn)產(chǎn)品的行為,需要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償損失。若因此造成運(yùn)輸部門的經(jīng)濟(jì)損失,還需支付違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的信息,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)若產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝與合同規(guī)定不符,甲方同意接收貨物,則應(yīng)按照實(shí)際質(zhì)量進(jìn)行計價;若甲方不同意接收貨物,則乙方需承擔(dān)包修、包退、包換的責(zé)任,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的。
(3)如出現(xiàn)包裝不符合合同規(guī)定的情況,需進(jìn)行返修或重新包裝,并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用;如果甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際情況予以合理賠償。
(4)如未能在約定交貨時間內(nèi)完成交貨,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。違約金的計算方式為每延期一天,乙方應(yīng)向甲方支付延期交貨部分貨款總值的千分之一。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)如果產(chǎn)品被錯發(fā)到錯誤的到貨地點(diǎn)或接貨人處,我們將會承擔(dān)額外的運(yùn)雜費(fèi)用,并且對于延期交貨所造成的影響也將負(fù)責(zé)任。盡管按照合同規(guī)定我們需要將產(chǎn)品運(yùn)送到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人處,但是我們會對差錯進(jìn)行糾正并確??蛻糇罱K收到正確的產(chǎn)品。
(7)其他:
本合同一式______份。
有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
承攬合同(篇4)
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┃產(chǎn)品名稱│型號規(guī)模│單位│數(shù)量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數(shù)量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點(diǎn):
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.支付方式:在貨物發(fā)出后,供應(yīng)商將提單一同交付給買方或通過郵寄方式送達(dá)給買方,買方根據(jù)供應(yīng)商提供的單據(jù)進(jìn)行電匯付款。
4.甲方提供產(chǎn)品后,乙方應(yīng)派員前往甲方倉庫進(jìn)行驗收。如果乙方無法派員驗收,則甲方代為進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量的檢驗,以符合合同要求。
5.違約責(zé)任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
承攬合同(篇5)
房屋承攬合同是民法典分則中非常重要的一種合同。下面為大家提供一份房屋承攬合同范本,希望能對大家有所幫助。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進(jìn)行建設(shè)工程承攬。乙方身份證號為: 。
經(jīng)過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下房屋建設(shè)承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責(zé)任
乙方在施工過程中,應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應(yīng)向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔(dān)
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設(shè)質(zhì)量問題或乙方未按甲方設(shè)計進(jìn)行施工,乙方應(yīng)該承擔(dān)返工責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為________年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內(nèi),如若由于非乙方施工原因?qū)е庐a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方無需承擔(dān)責(zé)任。但如果是由于乙方施工所造成的質(zhì)量缺陷,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的維修或賠償責(zé)任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔(dān)維修費(fèi)用或部分維修費(fèi)用,并行使相應(yīng)的權(quán)利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務(wù),甲方將留置總工程款的10%作為工程質(zhì)量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi),如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質(zhì)量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內(nèi),如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進(jìn)行施工。
2、乙方應(yīng)本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)。
八、違約責(zé)任
若一方違約,對方有權(quán)解除合同,并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任:。
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)守約方所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)損失包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失以及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需的合法費(fèi)用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方): 承攬方(乙方): ________年____月____日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設(shè)過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經(jīng)過友好協(xié)商并充分考慮實(shí)際情況,達(dá)成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方計劃在縣城中心區(qū)新建一棟三層帶尖子的住宅樓,現(xiàn)已與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定委托乙方承建。具體合作事宜如下:
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方承擔(dān)建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責(zé)任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、按實(shí)際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標(biāo)準(zhǔn)。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當(dāng)所有工程完成后,經(jīng)過甲方驗收合格后,應(yīng)付清余下工程款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計算。
三、施工計劃及準(zhǔn)備:根據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙,我們將采用磚木結(jié)構(gòu)進(jìn)行施工。在此基礎(chǔ)上,我們將使用1616mm(臥室)和1416mm(客廳)雙層雙向的板面鋼筋,并每平方米使用一包425水泥進(jìn)行打板。同時,在墻體施工中,我們將使用磚粉墻材料,每二車(施工車)加一包325水泥。地梁的規(guī)格為300*400mm,使用4根Ф16鑼紋鋼。打板的厚度按設(shè)計要求進(jìn)行施工。
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、根據(jù)圖紙進(jìn)行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經(jīng)過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米實(shí)際板面積單價為540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,整棟房屋外加價格為三萬五千六百元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取有效的安全防護(hù)措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話: ________年____月____日
返
承攬合同(篇6)
承攬合同是民法典分則中重要的合同,那么房屋承攬合同怎么寫呢?以下是在小編為大家整理的房屋承攬合同范文,感謝您的欣賞。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進(jìn)行建設(shè)工程承攬。乙方身份證號為: 。
經(jīng)過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下房屋建設(shè)承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責(zé)任
乙方在施工過程中,應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應(yīng)向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔(dān)
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設(shè)質(zhì)量問題或乙方未按甲方設(shè)計進(jìn)行施工,乙方應(yīng)該承擔(dān)返工責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內(nèi),如若由于非乙方施工原因?qū)е庐a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方無需承擔(dān)責(zé)任。但如果是由于乙方施工所造成的質(zhì)量缺陷,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的維修或賠償責(zé)任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔(dān)維修費(fèi)用或部分維修費(fèi)用,并行使相應(yīng)的權(quán)利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務(wù),甲方將留置總工程款的10%作為工程質(zhì)量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi),如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質(zhì)量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內(nèi),如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進(jìn)行施工。
2、乙方應(yīng)本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)。
八、違約責(zé)任
若一方違約,對方有權(quán)解除合同,并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任:。
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)守約方所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)損失包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失以及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需的合法費(fèi)用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設(shè)過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經(jīng)過友好協(xié)商并充分考慮實(shí)際情況,達(dá)成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。
3、甲方承擔(dān)建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責(zé)任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、按實(shí)際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標(biāo)準(zhǔn)。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當(dāng)所有工程完成后,經(jīng)過甲方驗收合格后,應(yīng)付清余下工程款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計算。
三、根據(jù)甲方提供的圖紙,本工程采用磚木結(jié)構(gòu)進(jìn)行施工。板面鋼筋間距分別為1616(臥室)和1416(客廳),雙層雙向。每平方米打板需使用一包425#水泥,并采用磚粉墻進(jìn)行處理,每二車(施工車)需加入一包325#水泥。地梁需使用4根Ф16鑼紋鋼,規(guī)格為300400。打板厚度分別為第一、二層120mm,第三層80mm,然后在其上鋪設(shè)琉璃瓦。
四、根據(jù)圖紙進(jìn)行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經(jīng)過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米的單價為540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,根據(jù)實(shí)際板面積計算。此外,整棟房屋需要額外支付3萬5千6百元人民幣。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取有效的安全防護(hù)措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
年 月 日
承攬合同(篇7)
定作人(以下簡稱甲方):_________
安裝地點(diǎn):_________
現(xiàn)住所地址:_________郵政編碼:_________
身份證號碼:_________聯(lián)系電話:_________
承攬人(以下簡稱乙方):_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________注冊地址:_________
法定代表人:_________聯(lián)系電話:_________
本廚房設(shè)計師:_________聯(lián)系電話:_________
安裝負(fù)責(zé)人:_________聯(lián)系電話:_________
依據(jù)我國法律法規(guī)以及整體廚房行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本廚房的實(shí)際情況,甲方和乙方在自愿、平等、公正、誠信的原則下達(dá)成本合同并共同遵守,以保障消費(fèi)者權(quán)益。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。
1.2當(dāng)甲方預(yù)約乙方整體廚房展示廳上門設(shè)計時,需要支付一定的設(shè)計定金。行業(yè)慣例為合同總價款的百分之_ _%,相當(dāng)于人民幣_ _ _ _元。如果由于甲方原因未能在乙方出具設(shè)計方案后進(jìn)行定制,那么定金將作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;但是如果甲方?jīng)Q定定制,則設(shè)計定金將轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需支付余款即可。
1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.4鑒于整體廚房產(chǎn)品都是根據(jù)客戶的個性化需求定制的,生產(chǎn)過程一旦開始,貨款就不能退回,所以整體廚房產(chǎn)品不支持退換。但是,如果乙方的廚房產(chǎn)品未能符合《家用廚房設(shè)備》(gb/t18884.4-_________)中6.5條的規(guī)定,并且在合同約定的90天內(nèi)沒有做好整改工作,或者法律明確規(guī)定需要退換貨的情況下,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,給予退換貨服務(wù)。
第2條交貨日期/安裝日期
從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期。
買方需一次性付清全款,賣方開始制作的日期為____年___月___日,預(yù)計交貨日期為____年___月___日。安裝日期為交貨后三天內(nèi)。
第3條服務(wù)范圍
3.1整體廚房的配置需符合甲方的要求,具體明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)中的訂單為準(zhǔn)。雙方需在訂單上簽字確認(rèn)。
3.2整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。
第4條工程配合
確認(rèn)設(shè)計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2建議甲方按照設(shè)計師的建議,首先進(jìn)行廚房的基礎(chǔ)工程改造。改造完成后,甲方需提供自購部品的實(shí)物和尺寸給設(shè)計師,以便設(shè)計師在圖紙上確認(rèn)并確定最終的設(shè)計方案,同時進(jìn)行復(fù)測。在甲方交齊全款(或總價款的__%)之后,乙方將根據(jù)訂單安排生產(chǎn)。\n為避免交叉施工對廚房造成損壞,建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房的安裝。同時,建議甲方與乙方的設(shè)計師保持溝通,以確定最合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)購買有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務(wù))商提供服務(wù),同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;
4.4為了確保施工質(zhì)量,甲方應(yīng)向乙方提供必要的施工條件。乙方需按照設(shè)計方案圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,如需現(xiàn)場調(diào)整方案,應(yīng)經(jīng)甲方同意并由乙方承擔(dān)調(diào)整費(fèi)用。在安裝過程中,乙方要對廚房現(xiàn)場設(shè)施和成品進(jìn)行保護(hù),并實(shí)施試機(jī)演示和使用講解。最后,乙方要參加竣工驗收,確保施工達(dá)到預(yù)期效果。
4.5施工安全等重要事項約定:
(1)甲方有義務(wù)向乙方提供詳盡的墻體結(jié)構(gòu)、水、電、氣管線的位置和走向等信息,并遵從乙方在技術(shù)方面的指導(dǎo)建議。如果甲方未履行此義務(wù),導(dǎo)致施工安全事故、返工或影響使用后果等問題,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(2)整體廚房施工前的地面應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質(zhì)量與安裝必須合格,并應(yīng)由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關(guān)的服務(wù)與質(zhì)量保證。
(3)乙方如違反相關(guān)安全操作規(guī)程和消防條例,在施工過程中發(fā)生安全事故或火災(zāi),應(yīng)負(fù)責(zé)賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
第5條驗收交接與保修
5.1整體廚房以雙方確認(rèn)的設(shè)計方案圖紙及驗收交接單注明的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(未盡標(biāo)準(zhǔn)見《家用廚房設(shè)備》gb/t18884-_________中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))為評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2所訂購的貨物應(yīng)與產(chǎn)品手冊相符,但手冊中的照片效果僅供參考,實(shí)物可能存在一定誤差。展示樣品也可能與實(shí)物存在差異。甲方訂購時必須依據(jù)系統(tǒng)訂購單上注明的要求為準(zhǔn)。如果由于技術(shù)進(jìn)步需要,生產(chǎn)廠家對產(chǎn)品進(jìn)行升級或更新,乙方應(yīng)在交付時提供最新的升級或更新產(chǎn)品。
5.3在整體廚房的安裝現(xiàn)場,我們會根據(jù)具體的工況來進(jìn)行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作。同時,我們也會進(jìn)行開箱驗貨和提前預(yù)裝等工作,以確保整個安裝過程符合正常的規(guī)范要求。在進(jìn)行局部調(diào)整時,我們會盡量不影響正常使用,并且不改變最基本的設(shè)計方案。這些都是我們安裝整體廚房中必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
5.4為了避免裝修施工和整體廚房安裝之間的糾紛,需要在整體廚房完工當(dāng)天,甲方親自到場或指派代理人與乙方一同進(jìn)行驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。這是非常必要的步驟,以確保雙方都能達(dá)成共識,避免日后出現(xiàn)不必要的問題。
5.5乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,對本合同外的部件不提供服務(wù)與質(zhì)量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修服務(wù)時。
5.6針對保修期已過或非保修項目,以及銷售時出現(xiàn)性能故障(非外觀缺損)但已被乙方修復(fù)的樣品或其他降價商品,乙方提供收費(fèi)維修服務(wù),按照企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修,并向甲方開具發(fā)票或收據(jù)。
5.7整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內(nèi)一般使用同品質(zhì)材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術(shù)更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。
5.9下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術(shù)條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1)人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運(yùn)輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理。
(2)鑒于目前行業(yè)的技術(shù)水平和材料的限制,人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補(bǔ)的方式進(jìn)行修復(fù);因人造石臺面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3)人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應(yīng)留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風(fēng)的需要,以及在墻體不平整情況下。
第6條違約責(zé)任
6.1有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實(shí)際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但最高不超過該套廚房的成交價格。
6.3有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔(dān)責(zé)任。但由于甲方原因?qū)е乱曳椒倒せ蚨啻紊祥T的,返工或多次上門所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
6.4因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的超過60天的,從第61天開始甲方應(yīng)向乙方支付倉儲保管費(fèi)用等違約金。
6.5因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責(zé)任由乙方承擔(dān);保管期超過2年,合同標(biāo)的發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的(結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問題除外),乙方不承擔(dān)責(zé)任,只需保證貨物齊全,而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務(wù)的情況下,乙方有權(quán)按照《中華人民共和國_____》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費(fèi)的,甲方仍需補(bǔ)齊。
6.6在安裝過程中,乙方應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)現(xiàn)場設(shè)施和廚房產(chǎn)品,防止造成任何損壞。如若不慎造成損壞,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)或賠償?shù)呢?zé)任。
6.7如果甲方需要確認(rèn)訂購單與待驗收的廚房產(chǎn)品,可以選擇適當(dāng)?shù)姆绞交蛑苯勇?lián)系乙方業(yè)務(wù)人員進(jìn)行核對。如果在驗收交接時或驗收后有證據(jù)表明乙方出現(xiàn)以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除非無償修復(fù)或更換該不合格部分的材料,乙方還應(yīng)賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
6.8
第7條合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費(fèi)者協(xié)會調(diào)解。調(diào)解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內(nèi)打√,如選擇_____。
※提交______________委員會_____
※依法向人民法院起訴
第8條其它約定
如果雙方簽訂了交接單,甲方提出產(chǎn)品存在外觀缺陷或數(shù)量誤差,但無法證明是乙方的責(zé)任,那么甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如果甲方能夠證明是乙方造成的問題,乙方需要修復(fù)或補(bǔ)足,并不承擔(dān)違約責(zé)任。如果乙方拒絕修復(fù)或修補(bǔ),那么將承擔(dān)違約責(zé)任。
雙方簽署(蓋章)后,本協(xié)議生效。未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何涂改無效。如有必要增加約定內(nèi)容,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充,并保證補(bǔ)充條款不與法律法規(guī)相沖突。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
第10條_________。
定作人(簽章):_________承攬人(簽章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
代理人:_________代理人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
附件
1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《_____》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同適用于各整體廚房制造商、經(jīng)銷商與消費(fèi)者之間就\"整體廚房\"的銷售、安裝、服務(wù)等事宜達(dá)成共識時所采用的文件。
3、在簽訂本合同前,消費(fèi)者應(yīng)認(rèn)真閱讀并充分理解合同中的各項條款。特別是對于下劃線標(biāo)出的條款,更應(yīng)當(dāng)認(rèn)真理解其含義。一旦簽訂合同,即表示雙方對合同中的條款均無異議。
4、雙方當(dāng)事人親筆添加的條款具有較高的法律效力,而在合同中提前印制的條款則效力稍低。此外,補(bǔ)充的條款也會比提前印制的條款具有更高的效力。
如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保修承諾等。
6、本合同一式三份,當(dāng)事人可以根據(jù)需要適當(dāng)增加份數(shù)。
7、本合同應(yīng)當(dāng)使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8、本合同由本公司指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,本公司負(fù)責(zé)解釋。未經(jīng)本公司授權(quán),任何單位或個人不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)載、出售和傳播本合同內(nèi)容。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同(篇8)
甲方:________
乙方:________
依照《_____》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
甲方委托乙方負(fù)責(zé)建德市檔案館遷建工程中250KVA變配電受電的任務(wù)。具體事宜雙方協(xié)商達(dá)成如下條款:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。
2、乙方在采購所有電氣設(shè)備和原料時,應(yīng)當(dāng)選擇國家定點(diǎn)廠家進(jìn)行采購,并確保所采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方需在施工前滿足土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進(jìn)場道路通暢等),并保證自建附屬工程質(zhì)量以為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20________________年_______月_______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方應(yīng)當(dāng)在施工期間嚴(yán)格遵守安全規(guī)定,文明施工,杜絕違章和野蠻施工行為。如因違規(guī)操作或不當(dāng)行為造成的意外事故和損失,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同(篇9)
使用說明
1.承攬合同是定作人要求承攬人完成特定工作并提供相應(yīng)的成果,而定作人則支付報酬的合同。該合同適用于《中華人民共和國合同法》中第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)。
2.本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費(fèi)者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務(wù)等事宜,達(dá)成一致意思表示時使用。
3.消費(fèi)者對本合同中的條款應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀和理解,尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當(dāng)事人雙方對合同條款無異議。
4.合同中雙方當(dāng)事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力,補(bǔ)充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5.提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以高于本合同之標(biāo)準(zhǔn)向消費(fèi)者提供更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù),如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保修承諾等。
6.本合同一式三份,當(dāng)事人可以根據(jù)需要適當(dāng)增加份數(shù)。
7.本合同應(yīng)當(dāng)使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8.本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。
協(xié)議條款
合同編號:_____________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂時間:_____________________
合同雙方當(dāng)事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點(diǎn):_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________ 郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________ 聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________ 注冊地址:______________________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
本廚房設(shè)計師:_________________ 聯(lián)系電話:______________________
安裝負(fù)責(zé)人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則,達(dá)成本合同并共同遵守。
第1條 付款方式
1.1 合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者方式支付。
1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____ %,(人民幣____ 圓),乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的,設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3 由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.我們的整體廚房產(chǎn)品都是根據(jù)客戶的個性化需求定制生產(chǎn)的,因此一旦客戶下單,貨款將無法退回,同時我們也不接受退換貨。但是在符合《家用廚房設(shè)備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條規(guī)定的情況下,如果判定產(chǎn)品質(zhì)量不合格且乙方在合同約定的90天內(nèi)未能進(jìn)行整改,或者在其他法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的情況下,乙方將給予客戶相應(yīng)的退換貨服務(wù)。
第2條 交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費(fèi)為甲方運(yùn)輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。
在甲方確認(rèn)方案并交齊全部款項(或支付總價款的___%)以及廚房尺寸測量符合要求的前提下,乙方將下達(dá)生產(chǎn)定單并按以下時間表進(jìn)行最短交貨周期。(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市的最短交貨周期,其他地區(qū)將順延2-3天。在節(jié)假日期間,生產(chǎn)周期將適當(dāng)順延。)
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4
其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
雙方協(xié)商一致后,甲方應(yīng)在收到貨物后的三日內(nèi)進(jìn)行安裝。乙方將在約定生產(chǎn)周期內(nèi)完成訂單,并計劃在____年___月___日交貨。甲方需在交貨后三日內(nèi)完成安裝。全款將在交付貨物前交付。
第3條 服務(wù)范圍
3.1 整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn),甲乙雙方簽字確認(rèn)。
3.2 整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。
甲乙雙方約定,安裝過程中甲方將提供必要的技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)助,售后服務(wù)期限為一年,甲方承擔(dān)因產(chǎn)品質(zhì)量問題所導(dǎo)致的維修費(fèi)用。售后服務(wù)范圍包括設(shè)備故障維修、配件更換等。如有其他需要,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
因受專業(yè)限制,在設(shè)計安裝前,乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:
第4條 工程配合
4.甲方需親自或委托代理人與乙方共同確認(rèn)設(shè)計方案,包括但不限于效果示意圖、平立面圖、臺面圖等,并在現(xiàn)場進(jìn)行交底。雙方確認(rèn)后簽訂本合同(包含訂購單),并辦理驗收交接手續(xù)以及其他相關(guān)事宜。
4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測,同時將自購部品實(shí)物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.建議甲方優(yōu)先選購乙方提供的整體廚房產(chǎn)品,如確需搭配其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)當(dāng)選擇有信譽(yù)保證的廠家,并要求其經(jīng)銷商提供售后服務(wù),同時妥善保存保修證和發(fā)票等以獲得售后保障;如果由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)導(dǎo)致的后果與乙方無關(guān)。
4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設(shè)計方案圖紙與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調(diào)整方案的,經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承擔(dān)調(diào)整費(fèi)用),乙方安裝過程中負(fù)責(zé)對廚房現(xiàn)場設(shè)施和廚房成品進(jìn)行保護(hù)。
4.5?施工安全等重要事項約定:
4.甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提供詳細(xì)的隱蔽式水、電、氣線路位置和走向、墻體材料等信息,并積極聽取乙方的技術(shù)建議。如果甲方未能履行該義務(wù),導(dǎo)致施工安全事故、返工或安裝后影響使用,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.5.2 整體廚房施工前的地面應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在
在使用過程中,如果發(fā)生滲漏水現(xiàn)象,甲方必須及時處理以免影響到鄰近居民的生活。甲方廚房的水電氣管線、插座等設(shè)施的質(zhì)量和安裝必須符合標(biāo)準(zhǔn),并且應(yīng)由建筑開發(fā)商或裝飾公司提供相應(yīng)的服務(wù)和質(zhì)量保證。乙方不對以上零部件的質(zhì)量問題或安裝不當(dāng)造成的任何后果或連帶責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。
4.如果因為乙方在施工過程中違反相關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例等導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故的發(fā)生,那么乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引發(fā)的所有經(jīng)濟(jì)損失。
第5條 驗收交接與保修
5.本項目的整體廚房驗收標(biāo)準(zhǔn)將以經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計方案圖紙及驗收交接單注明的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)(如有未盡事宜請參照《家用廚房設(shè)備》GB/T18884-20_中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)),并按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定驗收。
5.2 訂購單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊相對應(yīng)時,手冊中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果,與實(shí)物存在一定誤差,展示樣品與實(shí)物存在一定誤差;甲方訂購產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準(zhǔn),如生產(chǎn)廠家為了技術(shù)進(jìn)步需要,需要對產(chǎn)品進(jìn)行升級或更新,乙方應(yīng)在交付時給甲方提供升級或更新產(chǎn)品。
5.根據(jù)具體工程情況,整體廚房在安裝現(xiàn)場進(jìn)行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作,以確保不影響正常使用和不改變最基本的設(shè)計方案。同時,在進(jìn)行安裝前,還需要進(jìn)行開箱驗貨和提前預(yù)裝等工作,以滿足安裝規(guī)范的要求。所有這些工作都需要經(jīng)過精心的計劃和操作,以確保安裝質(zhì)量和效果符合預(yù)期。
5.為了避免裝修施工與整體廚房安裝交叉導(dǎo)致的糾紛,甲方應(yīng)在整體廚房完工當(dāng)天親自到場進(jìn)行驗收,或者指派代理人前來。甲乙雙方應(yīng)共同進(jìn)行驗收并辦理相關(guān)手續(xù),確保工程質(zhì)量和效果符合標(biāo)準(zhǔn)。
5.乙方保修整體廚房櫥柜部分兩年,家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行。乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修一年,并僅承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對于本合同之外的部件,乙方不提供服務(wù)與質(zhì)量保證。若甲方需要乙方提供產(chǎn)品保修服務(wù),則需提供保修證、有效發(fā)票及合同(包括訂購單與驗收交接單等)。否則,乙方將按照保外收費(fèi)進(jìn)行處理。
5.6 對于超出保修期或非保修項目,以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品,乙方提供收費(fèi)維修服務(wù),乙方按照企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)并向甲方開具發(fā)票或正式收據(jù)。
5.整體廚房的主要部件包括臺面、柜體、門板、把手和非易損功能件。自購買之日起五年內(nèi),這些部件一般使用同品質(zhì)材料進(jìn)行維修。由于產(chǎn)品存在不斷更新?lián)Q代和技術(shù)提升的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇更先進(jìn)的產(chǎn)品進(jìn)行維修。對于安全使用要求較高的產(chǎn)品,如電器、經(jīng)常開關(guān)的水龍頭以及上水角閥等,乙方建議甲方在超過產(chǎn)品壽命期后及時更換,以確保使用的安全性。臺面與門板等維修可能存在著一定的色差。
詳細(xì)的產(chǎn)品使用保養(yǎng)注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。
5.9 下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術(shù)條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運(yùn)輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理,因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2)由于當(dāng)前行業(yè)普遍采用的技術(shù)和材料存在一定限制,使用人造石臺面板時可能會出現(xiàn)自然裂紋的情況。在這種情況下,我們可以采用粘接修補(bǔ)的方法進(jìn)行維修。然而,由于人造石臺面板本身的特性,修復(fù)后可能會存在一定的色差問題。
(3)為了保證人造石臺面板與墻面之間的伸縮需要,安裝時應(yīng)在墻面平直情況下留出2-5mm的間隙。此外,在安裝過程中還需考慮通風(fēng)和墻體不平整的情況,因此靠墻柜體與墻面之間應(yīng)保留5-15mm的間隙,以方便門板正常開啟。
(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。
第6條 違約責(zé)任
6.1 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實(shí)際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但不超過該套廚房的成交價格。
6.2 有證據(jù)證明:由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但不超過所缺貨物的成交價格。
耽誤使用是指無法進(jìn)行洗滌、烹飪等基本炊事操作導(dǎo)致無法進(jìn)行基本的用餐活動的情況,此類情況乙方按照上述標(biāo)準(zhǔn)向甲方進(jìn)行一次性補(bǔ)償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復(fù)即可。
6.3 有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔(dān)責(zé)任。但由于甲方原因?qū)е乱曳椒倒せ蚨啻紊祥T的,返工或多次上門所產(chǎn)生的一切費(fèi)用,以及與此相關(guān)的直接責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的超過60天的,從第61天開始甲方應(yīng)向乙方支付倉儲保管費(fèi)用等違約金,但每天的違約金標(biāo)準(zhǔn)不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責(zé)任由乙方承擔(dān);保管期超過2年,合同標(biāo)的發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的(結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問題除外),乙方不承擔(dān)責(zé)任,只需保證貨物齊全,而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務(wù)的情況下,乙方有權(quán)按照《中華人民共和國擔(dān)保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費(fèi)的,甲方仍需補(bǔ)齊。
6.6 安裝過程中乙方應(yīng)妥善保護(hù)現(xiàn)場設(shè)施和廚房產(chǎn)品,如造成損毀,應(yīng)據(jù)實(shí)承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。
6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務(wù)人員核對訂購單與待驗收廚房產(chǎn)品,如在驗收交接時或在驗收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除無償修復(fù)好或更換該部分不合格材料外。
6.8 任何一方向另一方提出權(quán)利主張時,必須提供有效證據(jù)且權(quán)利主張要符合本合同約定,本合同沒有約定的按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條 合同糾紛解決方式
雙方在履行本合同時若發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可向合同履行地的消費(fèi)者協(xié)會提交調(diào)解申請。如仍無法解決爭議,可選擇以下方式解決(在所選括號內(nèi)打√,如選擇仲裁,應(yīng)注明具體仲裁委員會名稱):。
a.提交__________仲裁委員會仲裁( )
b.依法向人民法院起訴( )
第8條 其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的,乙方不負(fù)違約責(zé)任。甲方無法證明是乙方責(zé)任的由甲方承擔(dān)責(zé)任;甲方能夠證明是乙方責(zé)任的由乙方修復(fù)或補(bǔ)足,乙方不負(fù)違約責(zé)任。乙方拒絕修復(fù)或修補(bǔ)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第9條 本合同經(jīng)過雙方簽字(蓋章)后正式生效。如需對合同條款進(jìn)行修改,則需補(bǔ)充約定,但補(bǔ)充的條款不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。任何對合同條款的涂改均無效。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
定作人(甲方蓋章或簽字):________
法定代表人(或自然人):__________
代理人:__________________________
____________年________月________日
承攬人(乙方蓋章或簽字):________
法定代表人:______________________
代理人:__________________________
____________年________月________日
工程承攬合同
我們始終堅持誠信原則,并以高效服務(wù)滿足用戶需求,通過團(tuán)結(jié)進(jìn)取和不斷爭創(chuàng)效益的努力,合同已經(jīng)成為我們?nèi)粘9ぷ髦性絹碓街匾囊徊糠?。那么,如何撰寫一份正?guī)規(guī)范的合同呢?筆者經(jīng)過精心挑選,為您推薦一篇優(yōu)秀的“工程承攬合同”文章,相信您在閱讀后一定會有所收獲!
工程承攬合同(篇1)
答辯人:住所地:法定代表人:被答辯人:住所地:法定代表人:風(fēng)險提示:
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀,
首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。答辯意見如下:答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。風(fēng)險提示:
制作民事答辯狀時,應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對自己不利的不能成立的和無證據(jù)證明的事實(shí)。進(jìn)而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當(dāng)事人沒有提及的事實(shí),特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點(diǎn)。從而達(dá)到以自己的事實(shí)和理由和對方的事實(shí)和理由相抗衡。事實(shí)與理由:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結(jié)算范圍,該項訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。________年____月____日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結(jié)算書,違背事實(shí)。
二、被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。被答辯人在起訴狀中稱其于________年____月____日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于________年____月____日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計算嚴(yán)重。________年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而________年____月____日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進(jìn)行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價款與事實(shí)不符。被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是________年____月____日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與________年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實(shí)際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價款當(dāng)然也是沒有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)________年____月____日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價的計算,多退少補(bǔ)。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實(shí)不符。截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達(dá)成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。在答辯人與______工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭議。此致______區(qū)人民法院答辯人:________年____月____日風(fēng)險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。 附:答辯書副本_____份;證據(jù)材料______份。
工程承攬合同(篇2)
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營、_____核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同(篇3)
甲方:______________
乙方:______________
甲方將______________花園小區(qū)______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內(nèi)外腳手架的施工,垂直運(yùn)輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價:
1、瓦工承包內(nèi)容:______________、______________樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機(jī)械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價。(注:大臨計時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi),另行商定。)
2、木工承包內(nèi)容:______________、______________樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆,內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價______________元/m (建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容:______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機(jī)械、鋼筋保護(hù)層等承包價(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)
4、架子工承包內(nèi)容:______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護(hù)、基坑防護(hù)、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容:______________、______________樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價。(注:消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)
6、垂直運(yùn)輸:現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責(zé):
1、甲方按時支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點(diǎn),甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線
三、乙方職責(zé):
1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容,確保工程工期。
4、嚴(yán)格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工,嚴(yán)禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機(jī)械材料進(jìn)場一周內(nèi),甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(以借條為準(zhǔn)),待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%,主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實(shí)體完工支付結(jié)算總價的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補(bǔ)充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證:
發(fā)包人:______________承包人:______________
簽章:______________簽章:______________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日
工程承攬合同(篇4)
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
工程承攬合同(篇5)
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質(zhì):
承攬方施工項目經(jīng)理:
手機(jī):
承攬方機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),GRC裝飾件的`總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉刷?/p>
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于________年____月____日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《GRC外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量,據(jù)實(shí)計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工____日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起____日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于________年____月____日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于________年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換GRC裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過兩年維修只收取材料費(fèi),維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
工程承攬合同(篇6)
承攬合同合同范本 設(shè)備大中修工程合同(二級)
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設(shè)備部 )
訂立設(shè)備大中修合同, 經(jīng)雙方協(xié)議, 達(dá)成下列條款.
甲 方 要 求
1, 設(shè)備大中修由設(shè)備部負(fù)責(zé), 在安排檢修計劃時, 并規(guī)定交接日期, 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行.
2, 設(shè)備部在大修中規(guī)定試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi), 造成檢修返工, 一切費(fèi)用應(yīng)由設(shè)備部負(fù)責(zé).
3, 計劃改變, 車間提出檢修計劃, 設(shè)備部應(yīng)予以協(xié)作.
4, 設(shè)備部檢修完畢, 做到廢舊機(jī)件分類, 集中指定地點(diǎn)并清理場地衛(wèi)生.
5, 設(shè)備部檢修計劃有變動, 應(yīng)提前三天通知車間, 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
6, 在生產(chǎn)過程中, 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因確定責(zé)任實(shí)屬設(shè)備部) 應(yīng)負(fù)責(zé)直接損失的賠償責(zé)任.
乙 方 要 求
1, 維護(hù)保養(yǎng)和注油短毛車間負(fù)責(zé), 明確檢修界限, 搞好協(xié)作, 共同為生產(chǎn)服務(wù).
2, 設(shè)備檢修計劃如有變動, 應(yīng)提前三天通知設(shè)備部, 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
3, 按規(guī)程交付檢修設(shè)備, 車間應(yīng)說明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn), 缺欠情況, 并保持機(jī)件完整, 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) .
工程承攬合同(篇7)
委托方:________________(以下稱甲方)
承接方:________________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):________________
施工地點(diǎn):________________
簽約時間:________年________月________日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:(rmb:________________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)________________。
3.4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5其它事項
4、合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的'倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
簽約代表:________________簽約代表:________________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________________指定聯(lián)絡(luò)人員:________________
日期:________________日期:________________
工程承攬合同(篇8)
電力工程承攬合同
浙江——工程項目管理有限公司(甲方)
建德市——電力有限公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進(jìn)場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
年月日年月日
最新承攬合同
如今,使用合同的場合越來越普遍了。合同涉及到當(dāng)事人的權(quán)利和責(zé)任,并受到法律的保護(hù)。不知道您積累了多少份合同模板呢?希望本篇名為“承攬合同”的文章能夠符合您的口味,讓您感到滿意。希望它能對您有所幫助,還請收藏!
承攬合同 篇1
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運(yùn)輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應(yīng)及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進(jìn)行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費(fèi)用及支付方式、時間。
1、費(fèi)用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費(fèi)用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費(fèi)用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務(wù)
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費(fèi)用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔(dān)因承攬工作所發(fā)生的一切稅費(fèi)與責(zé)任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費(fèi)用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責(zé)任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴(yán)格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費(fèi)用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當(dāng)日一次性進(jìn)行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風(fēng)險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽(yù)的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的`,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風(fēng)險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費(fèi)用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風(fēng)險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責(zé)任和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇2
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運(yùn)輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應(yīng)及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進(jìn)行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費(fèi)用及支付方式、時間。
1、費(fèi)用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費(fèi)用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費(fèi)用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務(wù)
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費(fèi)用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔(dān)因承攬工作所發(fā)生的一切稅費(fèi)與責(zé)任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費(fèi)用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責(zé)任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴(yán)格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費(fèi)用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當(dāng)日一次性進(jìn)行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風(fēng)險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽(yù)的行為的.,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風(fēng)險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費(fèi)用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風(fēng)險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責(zé)任和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇3
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負(fù)責(zé)人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元,誤工費(fèi)__________元,護(hù)理費(fèi)__________元,住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元,營養(yǎng)費(fèi)__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費(fèi)__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費(fèi)__________元,交通費(fèi)__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當(dāng)場受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定,__________對事故負(fù)__________責(zé)任,原告__________責(zé)任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險和_____險。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,保險公司應(yīng)在保險責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責(zé)任?,F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬合同 篇4
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點(diǎn):__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方:__________________
乙方:__________________
時間:____年__月__日
承攬合同 篇5
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)_____為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)_____的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)_____內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)_____工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
承攬合同 篇6
甲方:________
乙方:________
根據(jù)平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價設(shè)備 美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn) 之用,(詳見設(shè)備清單)。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。使用期限為 年,在監(jiān)管期限內(nèi),不得擅自在境內(nèi)銷售、串換、轉(zhuǎn)讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準(zhǔn)后處理。乙方以免費(fèi)方式提供設(shè)備,不需甲方辦理付匯進(jìn)口,也不需用加工費(fèi)或差價償還設(shè)備款。
二、甲方向乙方購買原料、商品品名及規(guī)格 原料 輔料編碼、單位數(shù)量、單價金額、品名、單位數(shù)量、單價額
合計
三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額商品編碼品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額
合計
四、乙方供料于____________________ 起運(yùn)抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運(yùn)往______________
五、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)用
六、保險費(fèi)負(fù)擔(dān)
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應(yīng)提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會根據(jù)該會仲裁程序進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關(guān)部門備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
承攬合同 篇7
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲乙雙方本著互利互惠的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就乙方承攬甲方 (設(shè)備)維修事宜,經(jīng)過雙方友好協(xié)商后簽訂如下條款,以互相遵守。
第一條 維修項目、數(shù)量
第二條 維修所需設(shè)備明細(xì)及費(fèi)用
(一)以上價格含人工費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等為甲方實(shí)現(xiàn)本合同目的所需的全部費(fèi)用,除甲方同意新增維修項目所需的費(fèi)用外,甲方無需另行支付任何其他費(fèi)用。
(二)以上價格含17%增值稅專用發(fā)票。
(三)更換的廢舊件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的,則為免費(fèi)回收;雙方另有約定除外。
第三條 維修期限
(一)從 年 月 日起至 年 月 日止,共計 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在約定期限交付承攬成果的,乙方不負(fù)違約責(zé)任,工期則順延。
(三)設(shè)備交付及風(fēng)險:設(shè)備維修地點(diǎn) □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地維修的,往返運(yùn)輸費(fèi)及貨損風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安裝調(diào)試、驗收
(一)維修項目應(yīng)符合國家/行業(yè)或合同約定的質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),具體的質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于:
1、
2、
3、
(二)乙方應(yīng)在維修期屆滿前將設(shè)備運(yùn)至甲方住所地,并在設(shè)備到達(dá)甲方住所地后 個工作日內(nèi)完整安裝調(diào)試。安裝調(diào)試完整后,甲方應(yīng)在 個工作日內(nèi)完成驗收,并向乙方出具驗收報告。
第五條 保修
(一)乙方對維修所需的設(shè)備按國家標(biāo)準(zhǔn)整機(jī)保修1年。質(zhì)保期自甲方驗收合格之日算起。質(zhì)保期內(nèi)如設(shè)備出現(xiàn)非人為故障,乙方免費(fèi)維修或免費(fèi)更換同等質(zhì)量的設(shè)備。質(zhì)保期滿后設(shè)備維修、更換所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方向甲方承諾:在收到甲方故障反饋后24小時內(nèi)達(dá)到現(xiàn)場,并在24小時內(nèi)排除故障。
(三)質(zhì)保期外的零配件費(fèi)用按正常市場價格收取。
第六條 轉(zhuǎn)包
(一)未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同約定的維修項目主要工作轉(zhuǎn)包給任何第三方。
(二)乙方可將部分輔助工作轉(zhuǎn)包給第三方,但乙方對第三方的工作成果承擔(dān)連帶責(zé)任。
第七條 款項支付
(一)合同生效后 個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總額 的預(yù)付款。
(二)維修完畢,成果經(jīng)甲方驗收合格,甲方向乙方支付合同總額 的進(jìn)度款。甲方付款前,乙方須向甲方開具合法有效增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權(quán)延遲支付進(jìn)度款,且不負(fù)違約責(zé)任。
(三)剩余合同總額 的余款作為質(zhì)保金,待成果驗收合格,設(shè)備無異常運(yùn)行滿180天后,甲方在7個工作日內(nèi)一次性結(jié)清。
第八條 甲乙雙方權(quán)利義務(wù)
(一)甲方權(quán)利義務(wù)
1、提供必要的資料及基礎(chǔ)場地;
2、提供維修所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施;
3、提供維修人員所需的住宿、飲食便利;
4、按約定支付維修款項。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)交付維修成果;
2、保證維修成果質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn);
3、對進(jìn)場材料及維修成果承擔(dān)保管義務(wù);
4、保證維修所需材料無任何權(quán)利瑕疵;
5、對維修人員承擔(dān)管理義務(wù);
6、承擔(dān)維修人員的住宿、飲食費(fèi)用;
7、對承攬期間知悉的甲方技術(shù)信息、商務(wù)信息等承擔(dān)保密義務(wù)。
第九條 反商業(yè)賄賂
(一)在任何情況下,乙方不得向甲方人員給予任何形式的不正當(dāng)利益,包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購物卡、實(shí)物、有價證券、旅游或其他非物質(zhì)性利益等。
(二)乙方有義務(wù)拒絕甲方人員的任何索取不正當(dāng)利益的行為,且乙方有義務(wù)向甲方舉報甲方人員存在的任何索取不正當(dāng)利益的行為;在調(diào)查過程中有義務(wù)給予甲方必要的配合。
第十條 違約責(zé)任
(一)乙方延遲交付承攬成果的,每延遲一天,應(yīng)向甲方支付合同總額2%的違約金,延遲超過5天的,應(yīng)向甲方支付合同總額10%的違約金,且甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方交付的承攬成果不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的,乙方須無條件進(jìn)行返工,造成延遲交付承攬成果的,按本條首款承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)乙方違反第六條約定怠于履行保修義務(wù)的,每延遲一天,應(yīng)承擔(dān)合同總額2%的違約金。
(四)乙方違反第七條約定擅自轉(zhuǎn)包的,應(yīng)承擔(dān)合同總額10%的違約金。
(五)甲方延遲付款的,應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)違約責(zé)任。
(六)承攬期間,乙方保管的材料出現(xiàn)任何盜搶、滅失或乙方人員出現(xiàn)任何人身、財產(chǎn)損害的,乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任。
(七)乙方違反第十條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)合同總額20%的違約金。
(八)甲乙雙方任何一方違約,違約方應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定向守約方支付違約金;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,守約方有權(quán)向違約方進(jìn)行追索。
第十一條 不可抗力
因不可抗力造成承攬成果交付延期、費(fèi)用給付延期等無法按約定履行合同義務(wù)的,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。遇不可抗力一方應(yīng)及時通知對方,以最大限度減少對方損失,且在不可抗力結(jié)束后三天內(nèi)向?qū)Ψ教峁孀C明。
第十二條 爭議處理
(一)本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向甲方所在地法院起訴。
第十三條 其他約定
(一)其他未盡事宜雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng);本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(二)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議簽訂于: 年 月 日
甲方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
乙方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
承攬合同 篇8
合同編號:
買方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
賣方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
工程名稱:
工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應(yīng)公司(以下簡稱賣方)就賣方為 體育館射擊館設(shè)備工程向買方提供的貨物和服務(wù),經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守如下條款:
一、合同標(biāo)的
1.本合同標(biāo)的為 體育館射擊館設(shè)備系統(tǒng),包括設(shè)備供貨及服務(wù)。
1.1賣方的所有供貨及服務(wù)必須使完成后的射擊館設(shè)備系統(tǒng)完全滿足技術(shù)規(guī)格書的要求,技術(shù)規(guī)格書詳見合同附件1;
1.2賣方為買方設(shè)計制造并提供系統(tǒng)所需的設(shè)備及材料,詳細(xì)清單見合同附件2;
1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務(wù):設(shè)計、培訓(xùn)、安裝、測試驗收、 運(yùn)動會期間的服務(wù)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等;
1.4賣方應(yīng)對本合同項下其承擔(dān)的全部工作實(shí)施有效管理,以確保工作的進(jìn)度符合合同附件3的要求。
2.貨物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價及交貨時間如附件4所示。設(shè)備交貨時間: 年 月 日;設(shè)備開始安裝時間: 年 月 日;設(shè)備調(diào)試驗收完成時間: 年 月 日。具體的供貨范圍、技術(shù)規(guī)格及技術(shù)圖紙、工程執(zhí)行計劃時間詳見合同附件5。
二、價格
1.合同總價:(人民幣)大寫 元(¥ )。
2.所有貨物的價格包括主機(jī)及隨機(jī)附件的制造、包裝、稅費(fèi)、關(guān)稅、商檢費(fèi)以及安裝調(diào)試、驗收、培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、質(zhì)保期保障等的全部費(fèi)用。
3.本合同價格為固定不變價。
4.如果單價和數(shù)量的乘積與總價不一致時,以單價為準(zhǔn)并修正總價。
三、貨物產(chǎn)地及標(biāo)準(zhǔn)
1.產(chǎn)地
貨物為 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制臺, 競技體校 的 米升降靶, 航天科技集團(tuán)公司 所的 米輸送靶, 市 電子設(shè)備廠的 米移動靶, 公司的 射擊、電子報靶系統(tǒng)的全新的(原裝)產(chǎn)品。
2.標(biāo)準(zhǔn)
本合同所指的貨物及服務(wù)應(yīng)符合國家體委體育器材設(shè)備審定委員會和國際射擊會的標(biāo)準(zhǔn)。
四、交貨
1.交貨地點(diǎn):_______市_______區(qū)_______鎮(zhèn)_______體育訓(xùn)練基地 體育館射擊館工地地面。
2.賣方在按期收到買方預(yù)付款后,按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運(yùn)至合同交貨地點(diǎn)卸貨后(連同貨物清單)交于業(yè)主。
五、包裝、裝運(yùn)和運(yùn)輸
1.包裝必須與運(yùn)輸方式相適應(yīng),包裝方式的確定及包裝費(fèi)用均由賣方負(fù)責(zé);由于不適當(dāng)?shù)陌b而造成貨物在運(yùn)輸過程中有任何損壞由賣方負(fù)責(zé)。
2.包裝應(yīng)足以承受整個過程中的運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、儲存等,充分考慮到運(yùn)輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和 地區(qū)的氣候特點(diǎn),以及露天存放的需要。
3.專用工具及備品備件應(yīng)分別包裝,并在包裝箱外加以注明其用處。
4.每一包裝箱兩個側(cè)面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標(biāo)記。標(biāo)記內(nèi)容包括:箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、凈重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊向上”等。
5.包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)已包含在合同價內(nèi)。
六、保險
貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)之前的所有保險費(fèi)用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進(jìn)行服務(wù)的人員投保的人身險和其他有關(guān)險種費(fèi)用,由賣方負(fù)責(zé)。
七、裝運(yùn)單證
采用鐵路運(yùn)輸、船運(yùn)或空運(yùn)的以下單證原件在交貨同時交給買方,其單證副本(或復(fù)印件)則應(yīng)在交貨前 天交給買方:
1.裝箱單一式 份,注明合同號、裝運(yùn)標(biāo)志、貨物內(nèi)容、每件包裝尺碼及重量;
2.制造廠出具的質(zhì)量及數(shù)量證明書各一式 份。
八、付款
1.本合同簽署生效后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方作為合同預(yù)付款;
2.在所有合同貨物到達(dá)合同交貨地點(diǎn)并經(jīng)開箱驗收合格后_______天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
3.全部貨物安裝調(diào)試預(yù)驗收合格后 天內(nèi)支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
4. 運(yùn)動會結(jié)束后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
5.付款方式:采用支票、銀行匯票、電匯三種形式。
九、履約保證金
1.賣方應(yīng)在收到《中標(biāo)通知書》后,應(yīng)買方的要求向買方提交以買方為受益人的金額為合同總價_______%即¥_______的履約保證金。
2.在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務(wù)時,應(yīng)向買方承擔(dān)違約責(zé)任,買方有權(quán)用履約保證金的資金補(bǔ)償其任何直接損失。
3.履約保證金有效期到貨物質(zhì)保期期滿為止,如果交貨期的延長引起質(zhì)保期順延,賣方有義務(wù)將履約保證金的有效期順延。
4.履約保證金應(yīng)用人民幣,采用下述方式提交:由買方接受的國內(nèi)的一家信譽(yù)好的銀行用招標(biāo)文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份,副本二份。
5.在賣方完成其合同義務(wù)(包括任何保證義務(wù))后 天內(nèi),買方將把履約保證金退還賣方。
十、技術(shù)文件
1.賣方應(yīng)在供貨同時向買方提供所有有關(guān)本合同執(zhí)行的技術(shù)文件。如果工程必需但合同又未做規(guī)定的要賣方才能提供的技術(shù)文件,賣方也應(yīng)及時向買方提供。技術(shù)文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。
2.上述技術(shù)文件應(yīng)包含保證買方能夠正確進(jìn)行安裝、操作、檢查、維修、維護(hù)、測試、調(diào)試及運(yùn)作等需要的所有內(nèi)容。
3.買方完全按照技術(shù)文件的指導(dǎo)進(jìn)行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護(hù)、測試、調(diào)試所引起的系統(tǒng)和/或設(shè)備或其部件的損壞由賣方承擔(dān)責(zé)任。
4.賣方應(yīng)按照買方要求提供上述技術(shù)文件一式兩套給買方。
5.所有賣方提供的技術(shù)文件的全部費(fèi)用已包含在合同貨物價格中。
6.所有未列明交付時間的賣方應(yīng)提供的技術(shù)文件,必須單獨(dú)包裝伴隨設(shè)備按貨物交付時間交付給買方。
7.買方收貨后如發(fā)現(xiàn)賣方未提供有關(guān)文件,可以延遲付款,直至賣方補(bǔ)齊有關(guān)文件。
十一、知識產(chǎn)權(quán)
1.賣方應(yīng)保證,買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴。如發(fā)生此類糾紛,由賣方承擔(dān)一切責(zé)任。
2.賣方為執(zhí)行本合同而提供的技術(shù)資料、軟件的使用權(quán)歸買方所有。
十二、伴隨服務(wù)
1.設(shè)計
1.1賣方必須配合買方的施工設(shè)計,在合同生效后的 天內(nèi)將滿足于施工設(shè)計所需的詳細(xì)資料提供給買方。
1.2買方進(jìn)行的與賣方產(chǎn)品選用有關(guān)的設(shè)計,如果提請賣方審核,賣方應(yīng)在 天內(nèi)完成審核,對該設(shè)計進(jìn)行確認(rèn)或提出建議。
2.安裝與調(diào)試
2.1賣方必須向買方提供合同設(shè)備安裝所需的材料及技術(shù)資料。
2.2賣方在自己的貨物到現(xiàn)場后即刻派合適的人員到現(xiàn)場進(jìn)行安裝和調(diào)試工作。安裝和調(diào)試時間為 天。
2.3賣方完成的工程內(nèi)容有不符合合同規(guī)定的要求的,買方可要求賣方負(fù)責(zé)修繕。賣方無法使工程內(nèi)容達(dá)到合同要求的,買方可要求賣方作出賠償。
2.4賣方應(yīng)確保施工現(xiàn)場的施工安全。由于賣方的過失造成的損失,由賣方承擔(dān)。
2.5有分包商的,賣方對其分包商的過失造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
3.測試及預(yù)驗收
3.1賣方必須在交貨的同時,向買方提供按本合同的技術(shù)規(guī)格、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行的測試及預(yù)驗收方案。
3.2買方組織測試及預(yù)驗收工作,預(yù)驗收合格后,買賣雙方簽署預(yù)驗收合格證書。
3.3如果賣方?jīng)]有按以上要求,按買方安排的時間進(jìn)行有關(guān)工作,買方有權(quán)在相應(yīng)的付款時間段推遲付款,直至賣方完成此時間段的工作。
4.培訓(xùn)
4.1賣方負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場操作、維修培訓(xùn)方案及一式 份培訓(xùn)資料。
4.2賣方負(fù)責(zé)對買方受訓(xùn)人員進(jìn)行操作、維修培訓(xùn),對通過受訓(xùn)的人員頒發(fā)培訓(xùn)合格證書。
十三、驗收方式及質(zhì)保期
1.貨物運(yùn)抵交貨地點(diǎn)后,買賣雙方需馬上派出代表前往工作現(xiàn)場,雙方進(jìn)行箱外驗收。箱內(nèi)物品由雙方在安裝前(到貨后 天內(nèi))約定時間一次性共同開箱驗收,如發(fā)現(xiàn)缺少、損壞部件,賣方須及時補(bǔ)交給買方,如因此造成工期拖延,買方有權(quán)按延期交貨索賠。
2.合同貨物安裝和調(diào)試完畢后,按照本合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、制造商的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行預(yù)驗收,預(yù)驗收合格后,買方簽署預(yù)驗收合格證書。如驗收發(fā)現(xiàn)所供貨物不按合同規(guī)定制造,買方有權(quán)提出索賠。驗收后雙方簽署預(yù)驗收合格證書一式 份,雙方各執(zhí) 份。
3.賣方必須確保在 運(yùn)動會期間整個系統(tǒng)的正常使用,并派專人在 運(yùn)動會期間進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),及時處理出現(xiàn)的問題。
4.本合同的質(zhì)量保證期(簡稱“質(zhì)保期”)為 運(yùn)動會結(jié)束之日起 年(或合同貨物到貨后 個月)。質(zhì)保期內(nèi)賣方進(jìn)行質(zhì)量“三包”。
5.質(zhì)保期滿后,若有零部件出現(xiàn)故障,經(jīng)權(quán)威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時,則由賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換及維修。
6.質(zhì)保期滿后,應(yīng)買方要求,賣方應(yīng)參考屆時的市場價格,優(yōu)惠向買方提供必需的零配件。
7.在有關(guān)部門進(jìn)行驗收時,賣方應(yīng)及時配合買方,如賣方在買方通知后仍不及時到場配合驗收,則視賣方的合同義務(wù)未完成,由此造成買方損失的,買方有權(quán)提出索賠。
8.賣方貨物不符質(zhì)量要求,致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的,應(yīng)在 日內(nèi)通知賣方,標(biāo)的物毀損、丟失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
9.最終驗收:質(zhì)保期滿后,買方組織有關(guān)部門按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終驗收。
十四、異議索賠
賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜:
1.賣方對于所提供的設(shè)備與合同要求不符負(fù)有責(zé)任。賣方同意買方拒收貨物并把被拒收的貨物的價款金額以合同規(guī)定的同類貨幣付給買方,賣方負(fù)擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用。包括銀行利息、運(yùn)輸和保險費(fèi)、檢驗費(fèi)、安裝費(fèi)、倉儲和裝卸費(fèi)以及為保管和保護(hù)被拒絕貨物所需要的其他必要費(fèi)用。
2.如貨物到達(dá)后發(fā)現(xiàn)有受損和有疵劣,根據(jù)貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額,經(jīng)雙方同意降低貨物價格。
3.對有缺陷的零件、部件和設(shè)備,賣方應(yīng)同意更換,以達(dá)到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能,賣方承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險并負(fù)擔(dān)買方遭受的一切損失。同時賣方應(yīng)相應(yīng)順延被更換貨物的質(zhì)保期。
4.賣方承擔(dān)因安裝原因造成的一切損失。
5.如果在賣方收到索賠通知后 天內(nèi),賣方未作答復(fù),上述索賠應(yīng)視為已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知后 天內(nèi)或征得買方同意的延長期限內(nèi),按照買方選擇的方法解決索賠事宜,買方將有權(quán)從預(yù)付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進(jìn)一步要求索賠的權(quán)利。
十五、不可抗力
1.由于一般公認(rèn)的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規(guī)定交貨時,賣方應(yīng)立即以書面形式通告買方,并在 日內(nèi)向買方提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的不可抗力證明。
2.在不可抗力事件發(fā)生后,雙方應(yīng)努力尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續(xù)存在,致使在合同規(guī)定的交貨期后 天內(nèi)仍不能交貨,買方則有權(quán)解除合同,買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔(dān)終止合同的責(zé)任,也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內(nèi)如數(shù)返還買方支付的預(yù)付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罰則
1.賣方如不能按照合同規(guī)定的時間完工(除本合同第十五條規(guī)定的不可抗力因素外),則必須支付違約金給買方,違約金率按貨物總金額每天 ‰計算。如超過合同規(guī)定完工期限 天后賣方仍不能完工,則買方有權(quán)解除合同,而賣方除按貨物總值每天 ‰計付違約金支付給買方(計付時間由賣方收到預(yù)付款日起至支付違約金日止)外,仍須立即將按雙倍于預(yù)付款金額計得的罰款支付給買方,如上述違約金金額仍不足以補(bǔ)償買方因賣方違約造成的損失,買方有權(quán)進(jìn)一步向賣方提出索賠。
2.如果買方不能在合同規(guī)定期限內(nèi)付給賣方預(yù)付款,則賣方有權(quán)延期交貨;如果超過合同規(guī)定支付時間的' 天買方仍不支付預(yù)付款,則賣方有權(quán)解除合同,這時買方應(yīng)按貨物總金額的 %計違約金付給賣方。如果買方未按合同規(guī)定的日期支付貨款給賣方,則買方也應(yīng)支付由此產(chǎn)生的違約金,違約金按拖欠款金額每天 ‰計算,直至該貨款付清為止。超過合同付款期 天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應(yīng)由買方向賣方作出補(bǔ)償。
3.本合同中對于買方付款和賣方完工有先決條件的約定,按約定執(zhí)行。
十七、產(chǎn)權(quán)與風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1.貨物的產(chǎn)權(quán),只有賣方將設(shè)備和材料運(yùn)至交貨地點(diǎn)且交付給買方時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
2.貨物毀損、滅失的風(fēng)險在貨物到達(dá)買方倉庫并經(jīng)買方開箱檢驗且出具相應(yīng)報告時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
3.買方拒收或者解除合同的,貨物毀損、滅失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
4.產(chǎn)權(quán)和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移,不影響因賣方履行義務(wù)不符合約定,買方要求其承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。
5.賣方交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕矩浳?,毀損、滅失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
十八、爭端的解決
1.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議,買賣雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時,任何一方可以向法院提出訴訟。
2.本合同的訴訟管轄法院為 地有管轄權(quán)的法院。
3.在進(jìn)行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。
4.本合同按照中華人民共和國的法律進(jìn)行解釋。
十九、通知
1.本合同一方給對方的通知應(yīng)用書面形式送達(dá)合同中規(guī)定的對方的地址,電傳或傳真要經(jīng)對方的書面確認(rèn),以電報形式的通知,從當(dāng)?shù)剜]電局發(fā)出電報的第 天視為送達(dá)。
2.通知以送到日期或通知書的生效日期為生效日期,兩者中以較晚的一個日期為準(zhǔn)。
二十、稅和關(guān)稅
1.中國政府根據(jù)現(xiàn)行稅法對買方征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)均應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
2.中國政府根據(jù)現(xiàn)行的稅法規(guī)定對賣方或其雇員征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)(包括但不限于設(shè)備和部件的進(jìn)口關(guān)稅、所有貨物的國內(nèi)增值稅)均應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。
3.在中國境外發(fā)生的與本合同執(zhí)行有關(guān)的一切稅費(fèi)均應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。
二十一、合同生效
本合同在滿足以下二個條件后生效:
1.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效,合同簽字日期以最后一個簽字日期為準(zhǔn);
2.賣方按要求提交了履約保證金。
二十二、其它
1.招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同樣法律效力。如前后出現(xiàn)矛盾按本合同、合同附件、投標(biāo)文件、招標(biāo)文件的順序執(zhí)行。
2.在執(zhí)行本合同的過程中,所有經(jīng)買賣雙方簽署確認(rèn)的文件(包括會議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議、往來信函)即成為本合同的有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或確認(rèn)之日期。
3.賣方在執(zhí)行該合同時,須向買方另外上交該合同總造價的 %(¥ 元)的管理費(fèi)。該費(fèi)用買方在每次付款時按比例扣除。
4.除買方事先書面同意外,賣方不得部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同項下的義務(wù)。
5.本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
6.本合同合計 頁A4紙張,缺頁之合同為無效合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn): 簽訂地點(diǎn):
承攬合同 篇9
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)_____《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內(nèi)容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設(shè)計制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費(fèi)共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責(zé)任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務(wù)時,甲方有權(quán)在_________日內(nèi)要求乙方退還剩余廣告費(fèi)、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網(wǎng)站內(nèi)容,與廣告表現(xiàn)內(nèi)容相違背,否則乙方有權(quán)停止向甲方提供的`廣告服務(wù),剩余廣告費(fèi)用不予退回。甲方更改后的網(wǎng)站內(nèi)容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計算機(jī)軟硬件損壞時,乙方將配合有關(guān)部門對甲方進(jìn)行調(diào)查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網(wǎng)絡(luò)的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網(wǎng)站出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔(dān)責(zé)任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務(wù)器宕機(jī)等)造成乙方服務(wù)器短時間中斷,乙方不承擔(dān)責(zé)任,乙方應(yīng)在事后公布網(wǎng)絡(luò)中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔(dān)責(zé)任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費(fèi)用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
承攬合同 篇10
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的.損失。
13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間:年 月 日
承攬合同 篇11
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結(jié)構(gòu):磚混預(yù)制),占地面積約:_______ ㎡。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點(diǎn):_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三、工程項目:包括主體、內(nèi)粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質(zhì)量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經(jīng)甲方驗收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農(nóng)歷春節(jié)前結(jié)束。
七、其它費(fèi)用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費(fèi)共計:_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責(zé)任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現(xiàn)死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
九、違約責(zé)任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
十、如有未盡事宜,雙方協(xié)商的補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等效力。
十一、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應(yīng)全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬合同 篇12
立合約人________(以下簡稱甲方),________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“________”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:________本,每本________頁。
二、價款:每本人民幣________元,全部價款合計人民幣________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之________,即人民幣________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之________。
九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
負(fù)責(zé)人(簽字):________負(fù)責(zé)人(簽字):________
________年____月____日________年____月____日
承攬的合同7
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
廣告承攬合同
你是否不知道如何寫一份合同?隨著法律在社會當(dāng)中的不斷普及,合同規(guī)范了合作雙方應(yīng)履行的義務(wù)和可享受的權(quán)利,這篇文章將帶您從多個角度分析和探索“廣告承攬合同”,希望您能夠關(guān)注我們網(wǎng)站的更新以便了解最新情況!
廣告承攬合同 篇1
委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
廣告承攬合同 篇2
委托方合同編號:
簽訂地點(diǎn):
承攬方簽訂日期:年月日
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目(媒介):
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應(yīng)按《廣告管理條例》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點(diǎn):
1.4顏色:
1.5規(guī)格或材料:
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
1.7其他要求:
第二條廣告費(fèi)及支付方法
2.1廣告費(fèi)
類別
單價
數(shù)量
金額(元)
備注
設(shè)計、制作費(fèi)
發(fā)布費(fèi)
代理費(fèi)
合計金額(大寫)
2.2結(jié)算方式和期限:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費(fèi)的%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費(fèi)的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的償付違約金。
4.3其它違約金責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第()項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
7.1本合同附件件,名稱:
7.2本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:
承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開戶銀行:
帳戶:
廣告承攬合同 篇3
委托方:
承擔(dān)方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時間: ? ? 年 ?月 ?日
經(jīng)過雙方協(xié)商,本合同基于《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等相關(guān)法律法規(guī),旨在共同遵守并簽署。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 在承攬方接受委托方的廣告業(yè)務(wù)時,應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)證件的名稱和編號,確保符合《廣告法》的規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)委托方提供虛假證件,承攬方應(yīng)立即拒絕合作,并告知委托方相關(guān)責(zé)任。如果委托方提供的廣告內(nèi)容存在違法違規(guī)情況,承攬方有權(quán)拒絕合作。同時,委托方需對提供的證件和廣告內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條 費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設(shè)計、制作費(fèi)
發(fā) 布 費(fèi)
代 理 費(fèi)
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責(zé)任
1、如果委托方在合同履行過程中中途決定廢止合同,需按照未履行部分的廣告費(fèi)用的一定比例向承攬方支付違約金。若超過合同規(guī)定的付款期限,則每逾期一天需要向承攬方支付相應(yīng)欠款的一定比例的違約金。
2、若承包方無法完成合同規(guī)定的工作,需要向委托方支付違約金,違約金金額為未改造部分廣告費(fèi)的一定比例。如果不能按期履行合同,每延遲一天需要支付相應(yīng)的違約金,違約金金額為逾期未完成部分廣告費(fèi)的一定比例。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 合同爭議解決方式:
如本合同履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商未果,則應(yīng)采取以下方法處理:
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項:
第七條 附則
1、本合同附件 ?,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本 ?份。
3、本合同有效期:自 ? 年 ?月 ?日生效至 ?年 ?月 ?日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
廣告承攬合同 篇4
委托方:
承擔(dān)方:
經(jīng)過雙方協(xié)商,為明確權(quán)利義務(wù),共同遵守法律法規(guī),特簽訂本合同。本合同的效力適用《中華人民共和國民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設(shè)計、制作費(fèi)
發(fā)布費(fèi)
代理費(fèi)
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責(zé)任
1、當(dāng)委托方提出廢止合同時,應(yīng)按照未履行部分廣告費(fèi)的比例向承攬方支付違約金;若付款超過合同規(guī)定的期限,則對所欠款項的逾期天數(shù),按照相應(yīng)的比例支付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,則應(yīng)按照未改造部分廣告費(fèi)的百分比向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應(yīng)支付逾期未完成部分廣告費(fèi)的違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同履行過程中積極溝通、協(xié)商解決爭議,如無法協(xié)商一致,則按照以下方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自________年____月____日生效至________年____月____日終止。
委托方:承攬方:
單位名稱(蓋章):單位名稱(蓋章):
地址:地址:
郵編:郵編:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
廣告承攬合同 篇5
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)_____《廣告管理條例》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內(nèi)容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設(shè)計制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費(fèi)共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責(zé)任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務(wù)時,甲方有權(quán)在_________日內(nèi)要求乙方退還剩余廣告費(fèi)、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網(wǎng)站內(nèi)容,與廣告表現(xiàn)內(nèi)容相違背,否則乙方有權(quán)停止向甲方提供的`廣告服務(wù),剩余廣告費(fèi)用不予退回。甲方更改后的網(wǎng)站內(nèi)容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計算機(jī)軟硬件損壞時,乙方將配合有關(guān)部門對甲方進(jìn)行調(diào)查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網(wǎng)絡(luò)的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網(wǎng)站出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔(dān)責(zé)任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務(wù)器宕機(jī)等)造成乙方服務(wù)器短時間中斷,乙方不承擔(dān)責(zé)任,乙方應(yīng)在事后公布網(wǎng)絡(luò)中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔(dān)責(zé)任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費(fèi)用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
廣告承攬合同 篇6
委托方:
承攬方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時間:_____年_____月_____日
依照《_____》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條?廣告承攬要求
1、項目(媒介):___________。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________________。
4、顏色:___________________________。
5、規(guī)格或材料:_____________________。
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:________________________。
7、其他要求:__________________________________________。
第二條?費(fèi)用及支付辦法
1、費(fèi)用:_______________________________________________。
類別:________________。
單價:________________。
數(shù)量:________________。
金額:________________。
備注:________________。
設(shè)計、制作費(fèi):________________。
發(fā)布費(fèi):________________。
代理費(fèi):________________。
合計金額(大寫):________________。
2、結(jié)算方式和期限:________________。
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條?驗收方式及時間:_______________________。
第四條?違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費(fèi)的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的________償付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,應(yīng)按照未改造部分廣告費(fèi)的一定比例向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應(yīng)根據(jù)逾期未完成部分廣告費(fèi)的一定比例支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條?合同爭議解決方式:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,可選擇以下第_____種方式解決:
1、提交___________委員會_____。
2、依法向______人民法院起訴。
第六條?附則
1、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2、本合同有效期:自_____年_____月_____日生效至_____年_____月______日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章):
地?址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地?址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
廣告承攬合同 篇7
委托方
簽訂地點(diǎn):
承攬方
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:
承攬方應(yīng)按《 廣告管理條例 》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
1.3 發(fā)布地點(diǎn):
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 廣告費(fèi)及支付方法
2.1 廣告費(fèi)
類 別
單 價
數(shù) 量
金額(元)
備 注
設(shè) 計、制 作 費(fèi)
發(fā) 布 費(fèi)
代 理 費(fèi)
合計金額(大寫)
2.2 結(jié)算方式和期限:
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責(zé)任。
4.1 委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費(fèi)的 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天。
4.2如果承攬方無法完成合同規(guī)定的工作,則應(yīng)向委托方支付違約金,金額為未履行部分廣告費(fèi)的相應(yīng)比例。若未能按期履行合同,則每逾期一天,需按照逾期未完成部分廣告費(fèi)的比例支付相應(yīng)的違約金。
4.3 其它違約金責(zé)任按《 加工承攬合同條例 》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1、 向 地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 件,名稱:
7.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人: 電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
廣告承攬合同 篇8
委托方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂以下合同條款,以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類型:
2、發(fā)布地點(diǎn):
3、版面及圖案:
4、規(guī)格:
5、發(fā)布時間:
6、材料要求:
7、其他要求:
二、廣告費(fèi)及付款方式
1、廣告費(fèi):
2、付款方式及依據(jù):
(1)、合同簽定后 個工作日內(nèi),甲方預(yù)付乙方廣告費(fèi)用的 %,即人民幣 元整。
(2)、乙方按約發(fā)布廣告,經(jīng)甲方驗收合格后 個工作日內(nèi),甲方支付乙方廣告
(3)、剩余廣告費(fèi)用 %,即人民幣 元整,作為質(zhì)量保證金,甲方在質(zhì)保期滿
(4)、在本條上述每筆款項支付時乙方須提供廣告業(yè)務(wù)專用發(fā)票,否則,甲方有權(quán)
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成,并在約定地點(diǎn)發(fā)布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質(zhì)保期和維護(hù)
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等),乙方負(fù)責(zé)無償修復(fù)或重作。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告牌的安全、養(yǎng)護(hù)和維修。一般故障的,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)修復(fù),修復(fù)時間最長不得超過48小時。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前,首先應(yīng)檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿足本合同廣告的安裝發(fā)布,如果存在前述任何一種情況,乙方有義務(wù)書面告知甲方進(jìn)行更換支架或采取其他補(bǔ)救措施,否則,造成任何安全事故或最終導(dǎo)致廣告安裝不合格的,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
2、乙方在制作、安裝、養(yǎng)護(hù)和維修廣告過程中,應(yīng)當(dāng)按規(guī)范安全、文明施工。乙方負(fù)責(zé)制作、安裝人員以及周邊人員的安全,在制作、安裝、養(yǎng)護(hù)和維修廣告過程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權(quán)益的,由乙方負(fù)責(zé)。
六、 違約責(zé)任
1、乙方拒絕或不能完成合同規(guī)定的工作,按合同總價款的向甲方償付違約金;
2、乙方不能按期履行合同的,每逾期一天,按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的,甲方有權(quán)單方解除本合同,乙方應(yīng)全額返還甲方已付的廣告費(fèi),并承擔(dān)違約責(zé)任。
3、乙方制作發(fā)布的廣告不符合合同約定要求的,須按甲方要求進(jìn)行返工或重作直至符合合同約定要求,返工或重作應(yīng)在合同期限內(nèi)完成,因此造成履行延期的,按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發(fā)生合同糾紛,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
承攬工程合同
伴隨著人們對法律處理方式的信任逐漸增加,合同的地位已經(jīng)與以往不同。合同在合法合理的范圍內(nèi)起著重要作用,需要經(jīng)過審查、修改甚至起草等一系列工作。接下來,我們將詳細(xì)介紹關(guān)于“承攬工程合同”的相關(guān)信息,歡迎大家參考資料來拓展自己的知識庫!
承攬工程合同 篇1
發(fā)包方:____________________________(以下簡稱甲方)
承包方:____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴(yán)格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:____________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預(yù)付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,____日內(nèi)甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),同時提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的'所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,提供乙方進(jìn)場安裝人員的食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān),并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù),________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費(fèi)用),________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn),安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬工程合同 篇2
合作經(jīng)營協(xié)議書
甲方:
乙方:
丙方
鑒于:
1.甲方已與公司簽訂了工程承包長期合作協(xié)議。
2.甲、乙、丙三方現(xiàn)均有意向共同投資合作承攬工程?,F(xiàn)甲、乙、丙三方本著平等互利、優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展的原則,經(jīng)充分協(xié)商,根據(jù)《民法通則》、《合同法》、《合伙企業(yè)法》、等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,達(dá)成本《合作經(jīng)營協(xié)議書》條款如下:
一、合作經(jīng)營事項
甲、乙、丙三方同意依據(jù)本協(xié)議書約定的方式和條件,合作承攬并承建工程業(yè)務(wù)(下稱“合作項目”):該項目包含以下事項:
1.對外承攬工程業(yè)務(wù)。
2.合資購買、運(yùn)營、維修、保養(yǎng)合作項目所需工程設(shè)備,如工程車等。
3.對外招聘工程施工人員。
二、合作經(jīng)營方式
1.甲、乙、丙三方同意以名義對外開展業(yè)務(wù),共同管理、共同經(jīng)營、共享利益、共擔(dān)風(fēng)險。
2.合作項目由三方按以下出資金額與比例共同投資:
1)甲方以_________(現(xiàn)金/實(shí)物)出資_____元,占合作項目投資比例___%;
2)乙方以_________出資_____元,占合作項目投資比例____%;
3)丙方以_________出資_____元,占合作項目投資比例____%。
4)合作期限內(nèi),甲、乙、丙三方可以繼續(xù)追加出資,追加出資后各方的投資比例及下述利潤、風(fēng)險分配方式,三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確。
3.利潤分享與風(fēng)險承擔(dān)方式按以下第___條約定。
三、合作期限
1.合作期限暫定為___年,即從2011年___月___日起至____年___月___日止;前述合作期限屆滿,本合同自動終止。
2.前述合作期限屆滿后若有意繼續(xù)合作,則應(yīng)在期限屆滿前15日另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確。
3.因國家政策因素造成本協(xié)議書無法繼續(xù)履行時,甲、乙、丙三方可提前終止合作。
四、業(yè)務(wù)運(yùn)作辦法。
1.經(jīng)營辦法:
1)合作項目的一切重大事項(包括但不限于業(yè)務(wù)承攬、工程車采購、出售、合作人退出、新合作人加入等)均須經(jīng)甲、乙、丙三方共同協(xié)商決定;
2)日常經(jīng)營管理活動由甲、乙、丙三方一致同意推舉甲方管理。
2.財務(wù)管理:
1)合作項目經(jīng)營過程中所發(fā)生的費(fèi)用由甲、乙、丙三方按前述投資分配比例的分擔(dān);
2)合作項目獨(dú)立建帳,實(shí)行獨(dú)立的財務(wù)核算制度,甲、乙、丙三方應(yīng)于本協(xié)議書簽訂后選定一家銀行并在該銀行開立一個聯(lián)名帳戶,合作項目的全部支出均須從該帳戶中支取,合作項目的全部收入亦均須存入該帳戶,合作項目的資金嚴(yán)禁在該帳戶外運(yùn)作;
3)合作項目的財務(wù)由甲方管理、乙、丙兩方監(jiān)督;與合作項目相關(guān)的一切財務(wù)、會計憑證均應(yīng)妥善保存,有關(guān)報銷憑證均須由甲、乙、丙三方授權(quán)的人士共同審批后方可報銷;合作各均有權(quán)查閱與合作項目相關(guān)的憑證、帳表。
五、各方責(zé)任
1.甲方主要負(fù)責(zé)以下事項:
1)協(xié)調(diào)與雇主及當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門的關(guān)系,確保有關(guān)工程的施工工作得以順利進(jìn)行并確保雇主依約支付工程款;
2)管理合作項目中的日常事務(wù)(包括財務(wù)、施工人員招聘等);
3)在合作項目遇到緊急情況或重大事項時,召集其他合作人(乙方、丙方)共同處理。
2.乙方主要負(fù)責(zé)以下事項:
1)處理施工過程中遇到的各類技術(shù)問題;
2)負(fù)責(zé)工程車的維修、保養(yǎng);
3)管理施工人員,監(jiān)督施工人員的施工行為是否符合施工行為規(guī)范;
4)及時足額履行出資義務(wù)。
3.丙方主要負(fù)責(zé)以下事項:
1)積極對外宣傳,承攬工程業(yè)務(wù),簽訂承攬合同;
2)及時足額履行出資義務(wù)。
4.甲、乙、丙三方并應(yīng)共同承擔(dān)以下責(zé)任:
1)保守合作項目及對方的商業(yè)、財務(wù)秘密;
2)維護(hù)企業(yè)形象及商業(yè)聲譽(yù);
3)不得私自以合作名義承接工程或其他活動。
4)不得自營或者同他人合作經(jīng)營與本合作項目相競爭的業(yè)務(wù)。
六、盈虧分配
1.合作項目所取得的稅后利潤由甲、乙、丙三方按下述比例分享:
合作項目稅后利潤由甲方分享25%,乙方分享25%;丙方分享50%;
2.若合作項目發(fā)生虧損,則有關(guān)虧損亦由三方按上述比例分擔(dān)。
3.合作項目的經(jīng)營利潤每分配一次,本度的經(jīng)營利潤原則上在前進(jìn)行分配。
七、個人退出合作項目與新合作人加入
1.合作期限內(nèi),有下列情形之一的,合作人可以退出合作項目:
1)合作協(xié)議約定的退伙事由出現(xiàn);
2)經(jīng)全體合作人一致同意;
3)其他合作人嚴(yán)重違反合作協(xié)議約定的義務(wù),造成合作項目無法繼續(xù)進(jìn)行的。
2.新合作人加入合作項目,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合作人一致同意,并依法訂立書面合作協(xié)議。新合作人對加入前合作項目的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。
八、合作項目的終止與清算
1.合作項目出現(xiàn)下述情形之一時,應(yīng)予解散:
1)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致同意終止;
2)合作項目出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營虧損,無法實(shí)現(xiàn)經(jīng)營盈利目的;
3)一方違反本協(xié)議書的約定或違反誠實(shí)信用原則,其他方的合法權(quán)益因此受損。
4)合作期限屆滿后,甲、乙、丙三方均無意繼續(xù)合作。
2.合作項目終止、合作人退出合作項目、新合作人加入合作項目時,應(yīng)進(jìn)行清算;
1)合作項目終止的,先以合作項目財產(chǎn)予以清償,不足部分則由甲、乙、丙三方按實(shí)際出資比例分擔(dān),若有剩余財產(chǎn),亦按實(shí)際出資比例進(jìn)行分配。
2)合作人退出合作項目的,按實(shí)際出資比例分擔(dān),若有剩余財產(chǎn),亦按實(shí)際出資比例進(jìn)行分配。
3)新合作人加入合作項目的,對加入前合作項目的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。
九、違約責(zé)任
任何一方在合作過程中違反本協(xié)議書的約定而使其他方遭受損失的,守約方的全部損失由違約方足額賠償。
十、爭議解決
本協(xié)議書在履行中發(fā)生爭議,各方應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可向_________有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、其它規(guī)定
1.本協(xié)議書之未盡事宜,由甲、乙、丙三方另行協(xié)商解決。
2.本協(xié)議書一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,三份具有同等效力。
3.本協(xié)議書經(jīng)甲、乙、丙三方共同簽署后生效。
甲方:______________
身份證號碼:______________
乙方:______________________
身份證號碼:______________
丙方:______________________
身份證號碼:______________
簽約日期:2011年____月____日
承攬工程合同 篇3
簽訂合同單位:______和______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:__________________
2.交貨辦法:
(1)交貨地點(diǎn):_________
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人(簽字蓋章):_________開戶銀行:________帳號:__________電話:__________
乙及代表人(簽字蓋章):_________開戶銀行:________帳號:__________電話:__________
簽訂日期:____年__月__日
承攬工程合同 篇4
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他的有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、施工地點(diǎn)及名稱
1、施工地點(diǎn):
2、工程名稱:
二、工程量:
1、鋼結(jié)構(gòu):南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分:
①基礎(chǔ)
②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)
③灰土回填
④地暖,雞爪灰墊層
⑤地面磚鋪裝
⑥混凝土樓梯(不含扶手、面磚鋪裝)
⑦門口臺階、散水
3、格柵吊頂
4、地暖鋪裝
5、內(nèi)墻紙面、石膏板(不含涂料)
三、工程造價
1、鋼結(jié)構(gòu)部分:拾玖萬柒仟元
2、土建部分:柒萬陸仟元
3、吊頂部分:壹萬貳仟伍佰元
4、地暖鋪裝:壹萬伍仟元
5、內(nèi)墻紙面、石膏板、踢腳線:壹萬貳仟元合計:叁拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費(fèi)、管理費(fèi)及稅金)
四、雙方的權(quán)利和義務(wù):
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù):
負(fù)責(zé)水、電、路三通,舊建筑拆平,上級主管單位的協(xié)調(diào),有權(quán)利對工程過程進(jìn)行監(jiān)督管理,有問題在3日內(nèi)以書面形式告知乙方進(jìn)行修改,否則視為無異議,施工期間如遇到與工程有關(guān)的各種糾紛由甲方負(fù)責(zé),如耽誤工期,工期相應(yīng)順延,因糾紛所造成的損失由甲方承擔(dān)費(fèi)用,甲方負(fù)責(zé)乙方在現(xiàn)場施工期間的水電及住宿場所,負(fù)責(zé)工程竣工驗收,并履行結(jié)算付款義務(wù)。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù):
乙方按材料表施工,乙方負(fù)責(zé)合同規(guī)定的工程量并服從甲方的管理,在合同規(guī)定期限內(nèi)竣工,在施工過程中,乙方有權(quán)利拒絕甲方不合理要求,并有權(quán)要求按第六條付款方式付清全部工程款。
五、合同工期:
工程于 年 月 日開工, 年 月 日完工。
六、付款方式:
簽訂協(xié)議,甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔墻完工再付叁萬元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面磚),一次性付清叁萬元。
七、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn):
甲方按照材料表驗收,甲方需在乙方完工10日內(nèi)對此工程進(jìn)行驗收,否則視為合格。
八、工程變更:
工程變更所引起的費(fèi)用,按實(shí)際發(fā)生額增減。
九、安全:
乙方在施工期間,造成的人身安全、財產(chǎn)安全,均由乙方承擔(dān),本工程其它安全責(zé)任,甲方造成的安全責(zé)任甲方承擔(dān),乙方造成的安全責(zé)任乙方承擔(dān)。
十、其它:
如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害,工期相應(yīng)順延,所造成的損失,由甲方負(fù)擔(dān)費(fèi)用,乙方進(jìn)行修復(fù)。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章生效。
甲 方: 乙 方:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同 篇5
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
承攬工程合同 篇6
甲方:
乙方:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》,并經(jīng)充分協(xié)商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項目的設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項目的總費(fèi)用。
二、項目類型、費(fèi)用構(gòu)成
顯示屏項目總費(fèi)用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構(gòu)成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍(lán),亮度需滿足標(biāo)書中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費(fèi)用
包括:鋼結(jié)構(gòu)(框架結(jié)構(gòu)、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設(shè)備(音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高項目總費(fèi)用。
4、乙方報價應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項目內(nèi)容的價格體現(xiàn),投標(biāo)報價應(yīng)包括全部費(fèi)用,任何漏報、少報的費(fèi)用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費(fèi)用。
三、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、乙方承擔(dān)的具體工作。
(1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。
(2)顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
(3)對甲方操作人員的培訓(xùn)。
3、甲方承擔(dān)的具體工作。
(1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
(2)甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的協(xié)調(diào)。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
(4)在顯示屏安裝、調(diào)試開始時,即派出熟悉計算機(jī)應(yīng)用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓(xùn)。
四、項目維護(hù)
1、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi);顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進(jìn)行解決。
五、項目進(jìn)度及驗收
1、顯示屏系統(tǒng)項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi),甲方應(yīng)對整個顯示屏項目進(jìn)行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范,乙方需提供整個項目各個部分的質(zhì)量檢測報告,以保證項目整體的質(zhì)量問題。
3、驗收合格后應(yīng)填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費(fèi)用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內(nèi),甲方預(yù)付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內(nèi)將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
承攬工程合同 篇7
合作協(xié)議
2007-10-8
合作協(xié)議
茲有___________、___________、等___人,為公司共同發(fā)展而締結(jié)本協(xié)議,當(dāng)事人
一致同意根據(jù)下列條款來共同發(fā)展公司。
投資人:
姓名____,性別____,年齡________,住址________________;
投資人:
姓名__,性別____,年齡________,住址________________;
第一條 合作宗旨 :
為公司共同的目標(biāo)努力及公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,打造一支卓越團(tuán)隊,第二條 合作經(jīng)營項目和范圍:
全體投資人共同打造卓越團(tuán)隊品牌,以此為根據(jù)地,展開一系列的經(jīng)營活動,經(jīng)營范
圍以工商行政管理局核準(zhǔn)同意并由營業(yè)執(zhí)照所載明的內(nèi)容為準(zhǔn)。
第三條 合作期限
合作期限為________年,自_____年____月____日起。
非因下列原因,不得提前終止:(1)提前達(dá)到本協(xié)議預(yù)期的目的;(2)某一投資人死
亡、精神錯亂、破產(chǎn)之后,其他投資人不愿維持合作關(guān)系;(3)全體投資人一致同
意提前終止。
第四條 出資額、方式、1.投資人____________(姓名)合作方式:以現(xiàn)金方式出資,出總出資人民幣的60%
2.投資人____________(姓名)合作方式:以現(xiàn)金方式出資,出總出資人民幣的40%
3.公司合作期間各投資人的出資 為共有財產(chǎn),不得隨意請求分割,合作終止后,各投
資人的出資仍為個人所有,投資有風(fēng)險,風(fēng)險共擔(dān)。
第五條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1.營業(yè)總收入減去成本,提出后備基金(總利潤15%)后的純利潤.每季度純利潤的85%,按出
資比例分配。2.投資人持有公司總股份的60 %的分配權(quán)利.3.投資人持有公司總股份的40 %的分配權(quán)利;
4.其他投資人分配:在去除后備基金以及總公司股份后按100%的額度分配如下:
5.本協(xié)議當(dāng)事人均享有參加盈余分配的權(quán)利。每季度分配一次.6.盈余分配方案連同每會計季度經(jīng)營收支明細(xì)帳,在會計季度終止前的一個星期公布。
7.投資人在分配方案公布之后,實(shí)施之前,可對分配方案和帳目進(jìn)行審核,任何人對分配方案持有異議,應(yīng)由投資人全體會議討論裁決。
8.債務(wù)承擔(dān):合作債務(wù)(指從合作開始的日期計算所產(chǎn)生的債務(wù)),先由合作財產(chǎn)償還,合作財產(chǎn)不足清償時,以各投資人的投資金額為據(jù),按比例承擔(dān)。投資人按本協(xié)議第五條第一款所定的盈余分配比例(或出資比例)分擔(dān)合作債務(wù),投資人接到履行債務(wù)通知后應(yīng)于10日之內(nèi),將各自所應(yīng)分擔(dān)的份額,交給主管財會的投資人。
9.投資人有權(quán)在每月 5至10日查閱公司帳簿,主管財會的投資人不得拒絕。第六條合伙負(fù)責(zé)人及其他合伙人的權(quán)利
1.____________為合伙負(fù)責(zé)人。其權(quán)限是:①對外開展業(yè)務(wù),訂立合同;②對合伙事業(yè)進(jìn)行日常管理;③出售合伙的產(chǎn)品(貨物),購進(jìn)常用貨物;④支付合伙債務(wù);⑤合伙負(fù)責(zé)人是團(tuán)隊的核心人物,其他合伙人必須為核心人物的中心人物來指導(dǎo)工作。
2.其他合伙人的權(quán)利:①參予合伙事業(yè)的管理;②聽取合伙負(fù)責(zé)人開展業(yè)務(wù)情況的報告;檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況;④共同決定合伙重大事項。
第七條投資、退資,出資的轉(zhuǎn)讓
1.投資:①需承認(rèn)本合同;②需經(jīng)全體投資人同意;③執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。
2.撤資:①需有正當(dāng)理由方可撤資;②不得在公司合作不利時撤資;③撤資需提前 兩個 月告知其他投資人并經(jīng)全體投資人同意;④撤資后以撤資時的公司財產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算,不論何種方式出資,均以金錢結(jié)算;⑤未經(jīng)投資人同意而自行撤資給公司造成損失的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
3.接納新的投資人須由本協(xié)議當(dāng)事人一致同意。
4.投資人在本協(xié)議存續(xù)期間不得聲明撤資,但出現(xiàn)下列情形除外:(1)本協(xié)議第三條所列的提前終止原因;(2)合作經(jīng)營連續(xù)在六個月以上出現(xiàn)虧損;(3)一半以上的投資人在表決中對合作經(jīng)營投不信任票。
5.撤資時按本協(xié)議第六條規(guī)定進(jìn)行清算。
6.出資的轉(zhuǎn)讓:原則上不允許投資人轉(zhuǎn)讓自己的出資。
第八條禁止行為
1.未經(jīng)全體投資人同意,禁止任何投資人私自以投資者名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動;如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合作者,造成損失按實(shí)際損失賠償。
2.禁止投資人經(jīng)營與公司項目競爭的業(yè)務(wù)。
3. 投資人除參與盈余分配外,不得因出資而要求其他報酬。
4. 投資人的股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓于本協(xié)議當(dāng)事人以外的其他人。
5. 投資人撤資時按撤資時的財產(chǎn)狀況,根據(jù)本協(xié)議載明的出資比例和撤資人是否履行追回投資的義務(wù)返還出資。不能用實(shí)物返還的,應(yīng)當(dāng)允許折價返還現(xiàn)金。
6.如投資人違反上述各條,應(yīng)按投資實(shí)際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合投資人決定除名。
一、保密
1.本協(xié)議任何一方對在合作過程中所獲知的企業(yè)內(nèi)部未向社會公開的技術(shù)情報和商業(yè)秘密均負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)企業(yè)內(nèi)部書面許可,任何合作人不得將其泄露給第三方,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。
在本協(xié)議終止之后,各方在本協(xié)議項下的義務(wù)并不隨之終止,各方仍需遵守本協(xié)議之保密條款,履行其所承諾的保密義務(wù),直到企業(yè)同意其解除此項義務(wù),或事實(shí)上不會因違反本協(xié)議的保密條款而給企業(yè)造成任何形式的損害時為止。
第九條合作的終止及終止后的事項
1.合作因以下事由之一得終止:①合作期屆滿;②全體投資人同意終止合伙關(guān)系;③合作事業(yè)完成或不能完成時;④合作事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請求判決解散。
2.合作終止后的事項:①即行推舉清算人,并邀請中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余,則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進(jìn)行。③固定資產(chǎn)和不可分物,歸第一投資方支配;④清算后如有虧損,不論投資人出資多少,先以公司共同財產(chǎn)償還,公司財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠郑赏顿Y人按出資比例承擔(dān)。
第十條糾紛的解決
投資人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于公司事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸法院。
第十一條本合同如有未盡事宜,應(yīng)由投資人集體討論補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。
第十二條
本合同正本一式____份,投資人各執(zhí)一份,送____各存一份。
投資人:________________________
聯(lián) 系 電話:________________________
身份證號碼:________________________
日
補(bǔ)充協(xié)議:
投 資 人:________________________ 聯(lián) 系 電話:________________________ 身份證號碼:________________________ 日期:________________________ 期:________________________
一. 違約責(zé)任
1.不得在公司合作不利時撤資或在合作期間撤資,公司將不給予退股金;還要賠償公
司的一切損失,賠償損失不低人民幣5000元;
2.在合作期間要聽從核心人的指揮;
3.在合作期間合作伙伴的資源共享;
4.在合作的過程中發(fā)現(xiàn)合伙人不忠誠或在企業(yè)內(nèi)部自造矛盾時,合伙負(fù)責(zé)人在三溝通無效,合伙負(fù)責(zé)人有權(quán)讓違約方退出合作,公司將不給退任何股金。
5.合伙人發(fā)現(xiàn)合伙負(fù)責(zé)人有問題或不利于公司發(fā)展,合伙人不得在公共發(fā)表討論但可以在股東會上發(fā)表建議。
承攬工程合同 篇8
甲方(定做方):____________________________
乙方(承攬方):____________________________
一、亮化工程內(nèi)容及要求:
二、承攬方式:乙方包工、包料、設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(總費(fèi)用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結(jié)算方法:
五、交付時間:乙方應(yīng)于________年____月____日前完工,交甲方驗收。
六、保修辦法:保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障,不在保修范圍。
七、施工保障:甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個人的關(guān)系,辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù),交納相關(guān)費(fèi)用,保證施工順利進(jìn)行。否則,由此造成的一切后果概由甲方承擔(dān)。
八:安全責(zé)任:乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工,保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫Γ梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。
九、違約責(zé)任:
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,造成工期拖延,乙方不負(fù)責(zé)任。
2、乙方不按合同要求施工,甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應(yīng)在乙方提出驗收要求的一周內(nèi)組織驗收,并在驗收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗收而使用,乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案,乙方應(yīng)征得甲方同意,否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成??烧埱笾俨媒鉀Q。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,履行完畢失效。合同一式二份,附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜,可再行商議。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日