房屋買賣合同
發(fā)布時間:2023-04-30 房屋買賣合同房屋買賣合同合集8篇。
建質(zhì)量效益之路,創(chuàng)質(zhì)量效益之業(yè),合同的作用主要是規(guī)范合作事項,一份詳細的合同要怎么寫?尋找優(yōu)質(zhì)文章不妨看看房屋買賣合同,感謝您的閱讀!
房屋買賣合同【篇1】
簽訂時間:____________
簽訂地點:____________
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為_______,建筑面積_______,北屋_______,東屋_______,西屋_______,南屋_______,院落面積為_______,房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
一、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;
二、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;
三、如甲方違本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款_______%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起__________日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_______日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付_______元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后_______個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后_______日,甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付_______元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付_______元的違約金。
十、在交付房屋之_______日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款_______%的違約金。
十二、其他事項:
一、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當首先請求本村村會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
二、雙方應(yīng)當請至少_______名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
三、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方_____________(簽字捺印)身份證號:_____________
乙方_____________(簽字捺印)身份證號:_____________
見證人_____________(簽字捺印)身份證號:_____________
見證人_____________(簽字捺印)身份證號:_____________
附:
見證人聲明
見證人聲明如下:
一、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員;
二、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛;
三、本合同經(jīng)我們見證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、強迫等違法情況,合同是雙方當事人的真實意思表示;
四、本合同在年月日在家中簽訂,現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人(簽字捺印)_____________
甲方(簽字捺印)_____________
乙方(簽字捺印)_____________
__________年_______月____日
房屋買賣合同【篇2】
甲 方:××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
乙 方:×××
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方選定甲方開發(fā)的××水岸二期房屋的有關(guān)事宜,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:
一、乙方已選中并決定購買甲方開發(fā)的位于××市××路××號樓×××室房屋(以下簡稱“該房屋”),愿意與甲方簽訂本意向書,并同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《商品房預(yù)售合同》。
二、該房屋建筑面積約為×××平方米,最終以房地產(chǎn)測繪機構(gòu)測定的為準。
三、該房屋的單價為人民幣×萬元/平方米(建筑面積),暫定總價款為人民幣×××萬元(大寫:×××萬元整),最終以房地產(chǎn)測繪機構(gòu)測定的建筑面積乘以本意向書約定的單價計算為準,多退少補。
四、本意向書簽訂的同時,乙方應(yīng)當向甲方交納房屋確認金人民幣×萬元。
五、乙方應(yīng)于甲方××水岸二期項目開盤銷售之日起十五日內(nèi),攜帶本意向書、已交納確認金的收款憑證及乙方之身份證、印章至甲方售樓處(××市××路××號樓×××)與甲方簽訂正式的《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件,并按《商品房預(yù)售合同》支付購房款。乙方依據(jù)本意向書支付的確認金轉(zhuǎn)作等額購房款。
甲方項目開盤銷售日以在當?shù)貓蠹埣础段膮R報》發(fā)布的開盤廣告確定的開盤銷售日為準,敬請乙方自行注意。
六、若乙方由委托代理人代為簽訂《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件時,代理人需出示已公證的授權(quán)委托書。
七、如乙方按本意向書約定與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件,并選擇一次性付款方式支付購房款,且在簽訂《商品房預(yù)售合同》的同時全部付清購房款的,甲方在《商品房預(yù)售合同》約定的單價基礎(chǔ)上給予乙方每平方米××××元優(yōu)惠,即優(yōu)惠后的單價為人民幣×萬元/平方米(建筑面積)。
如乙方逾期簽訂《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件或逾期付款的,則乙方不再享受甲方給予的任何房價優(yōu)惠。乙方已交納的房屋確認金甲方不予退還,作為賠償金賠償甲方的損失。
如乙方選擇銀行按揭貸款或公積金貸款或分期付款方式支付購房款的,則乙方不享受甲方給予的任何房價優(yōu)惠。
八、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的'《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件,視為乙方自動放棄該房屋,甲方有權(quán)無需通知乙方而將該房屋另行出售,乙方依據(jù)本意向書已交納的確認金不予退還。
九、本意向書簽訂后,如乙方提出不購買該房屋,乙方已交納的確認金不予退還。
十、乙方已知××水岸二期的相關(guān)開發(fā)建設(shè)手續(xù),包括《商品房預(yù)售許可證》等正在辦理之中。如因該項目規(guī)劃、設(shè)計變更,致使該房屋不再建設(shè),本意向書失效;或因規(guī)劃、設(shè)計變更致使該房屋戶型、朝向變化而乙方提出不再購買該房屋的,本意向書失效。以上情況甲方應(yīng)當無息退還乙方已交納的確認金,不再承擔其他責任。
十一、本意向書簽訂后甲方不得另行出售該房屋,除非本意向書約定的另行出售條件具備或本意向書失效。
十二、本意向書僅限于乙方本人享有,不得轉(zhuǎn)讓,《商品房預(yù)售合同》中的買受人應(yīng)當與本意向書中的乙方一致,否則,視為乙方放棄購買該房屋,甲方有權(quán)拒絕與其簽訂《商品房預(yù)售合同》及相關(guān)文件,并有權(quán)將該房屋另行出售。乙方承諾甲方已告知乙方所選定的房屋為商品房,所繳納契稅按辦理該房屋產(chǎn)權(quán)時政府規(guī)定的契稅標準執(zhí)行。
十三、乙方的通訊地址及聯(lián)系方式以本意向書記載為準,為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址,乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準確無誤且長期有效,如有變更乙方應(yīng)當以書面形式自變更之時起24小時內(nèi)通知甲方。否則,由此引發(fā)的一切責任由乙方承擔,與甲方無關(guān)。
十四、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納確認金之日起生效,在正式的《商品房預(yù)售合同》生效同時失效,乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。
十五、本意向書一式叁份,甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方:××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
乙 方:×××
身份證號:×××
電話:×××
通訊地址:×××
郵編:×××
簽署日期:××××年×月×日
房屋買賣合同【篇3】
賣方(簡稱甲方,房屋共有人均要簽字):_____
身份證號碼:_______________
買方(簡稱乙方):__________
身份證號碼:_______________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以共同信守執(zhí)行。
第一條、甲方將自己在(房屋具體地址)擁有的回遷房出賣給乙方,房產(chǎn)證面積暫定為_____平方米左右,每平方米按照________元計算。
第二條、上述房產(chǎn)的交易總價為:人民幣_________元整。如果實際房產(chǎn)證面積有誤差,實際按照_________元/平方米多退少補。
第三條、付款時間與辦法:
乙方自合同簽訂后當日一次性支付房款__________元。甲方確保在______年______月_____日之前將該房產(chǎn)移交給乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付__________元。如果______年______月_____日之前沒有移交該房屋給乙方居住使用,甲方按照每月__________元支付乙方房租損失。待房屋過戶給乙方后,乙方立即支付剩余房款__________元。
第四條、甲方保證有權(quán)利出賣該房產(chǎn),如出現(xiàn)其他權(quán)利人對該房產(chǎn)主張權(quán)利,造成乙方損失的,均由甲方承擔責任。
第五條、甲方應(yīng)當自該房屋可以過戶之日起30天內(nèi)協(xié)助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù)的需要,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料。如因甲方的延誤,致使乙方延期辦理房產(chǎn)證的.,甲方需向乙方承擔總房款30%的違約金。
第六條、甲、乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。辦理產(chǎn)權(quán)過戶相關(guān)費用在____________元以內(nèi)的由甲、乙方平均承擔。超過_________元的,超過部分由甲方承擔。
第七條、如果當?shù)卣咴S可,辦理房產(chǎn)證時可以將該回遷房直接登記在乙方名下的,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理,盡可能協(xié)助乙方少交或免交過戶手續(xù)費及稅費。甲方故意不協(xié)助的,導致增加過戶手續(xù)費及稅費的,一概由甲方承擔。
第八條、本協(xié)議簽訂后,甲、乙雙方應(yīng)該共同遵守,都不得無故反悔。如果甲方違約導致該房屋無法過戶到乙方名下,甲方需要按照同地段同面積商品房最高價格計算實際損失賠償乙方。需要進行房產(chǎn)價值評估的,評估費用由甲方承擔。
第九條、乙方在本房屋買賣合同成立后,無論是否辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù),都有權(quán)利將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。
第十條、在本協(xié)議履行過程中,雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。乙方因甲方違約,需聘請律師起訴的,律師費應(yīng)由甲方承擔。
第十一條、本協(xié)議一式叁份,本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
______年______月______日
______年______月______日
見證人:_______________________
房屋買賣合同【篇4】
甲方(出賣人): 件號:
乙方(買受人): 件號:
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就本合同第一條所示房屋(以下簡稱“該房屋”)買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于_______________________________________,建筑面積為______ 平方米。
(二)該房屋的所有權(quán)證證號為___________________________________(附件一)
(三) 房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應(yīng)當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、地下室、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。房屋及附屬設(shè)施見清單(附件二)
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定抵押、擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款
按套計算價款,總金額人民幣_____________ 元整;房價款的支付方式______________。
乙方在____年___月____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)元,(小寫)_________________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在_______________________________________,付人民幣_______萬元;
第二期:在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款__________萬元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣_______萬元。
以上款項,由乙方直接通過轉(zhuǎn)帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號(銀行帳號見附件三)。每次收到款項后當日內(nèi)甲方應(yīng)當開具收據(jù)給乙方。如甲方未開具體要求收據(jù)的,則乙方憑其持有的銀行開出的轉(zhuǎn)帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
第五條
1、甲、乙雙方定于__________正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于________________前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在_____________前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,導致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。
該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由_________承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的稅費,由__________ 甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條乙方違約責任:
1、乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應(yīng)付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過3個月時,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責任。
2、如果乙方有其他嚴重違約行為的,則乙方已經(jīng)支付的定金歸甲方所有,甲方有權(quán)解除合同,乙方其他已經(jīng)支付的款項退還給乙方。
第九條、甲方違約責任:
1、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第三條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責任。
2、如甲方在合同生效后,有其他違約行為,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方,同時,乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同;如果確定無法繼續(xù)履行的,甲方還應(yīng)當賠償乙方實際損失。
第十條甲方承諾并保證:
1、其為本合同項下房屋的合法所有權(quán)人,其有完全的權(quán)利處分該房屋并完全有權(quán)簽署本房屋轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)協(xié)議文件。
2、本合同項下房屋不存在任何或者影響本次轉(zhuǎn)讓的情形,包括但不限于查封、凍結(jié)、抵押、共有人反對(如有)等情況。
3、甲方保證沒有與任何第三人簽署轉(zhuǎn)讓房屋的合同,并保證在本合同簽署后,及時辦理有關(guān)將房屋過戶到乙方名下的相關(guān)手續(xù)。
4、在本合同約定的時間內(nèi),甲方及時辦理完畢房屋過戶手續(xù),不得無故拖延。甲方在(明確的日期或者時間)前沒有辦妥過戶手續(xù)的,愿意承擔違約責任,且乙方有權(quán)依法申請辦法強制過戶手續(xù)。
第十一條甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機關(guān)準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權(quán)按的轉(zhuǎn)移時間。
第十二條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十三條 該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,按下列約定處理:
1 甲方應(yīng)繳清自交房之日之前的物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等一切與該房屋相關(guān)的費用。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
2 甲方向乙方提交房屋全套鑰匙,雙方共同清查確認電、水、煤氣等度數(shù)。
3 甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理物業(yè)管理的相關(guān)入戶手續(xù)。
4 甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理水、電、煤氣、有線電視、通訊等相關(guān)的更名手續(xù)。
5 甲方應(yīng)向乙方提供房屋的維修基金、物業(yè)管理費押金等相關(guān)收據(jù)。
6 甲方應(yīng)向乙方提供附屬設(shè)施的設(shè)備及保修卡。附屬設(shè)施見清單(附件二)
第十四條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十五條 甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十六條 本合同一式____________份。其中甲方留執(zhí)____份,乙方留執(zhí)_______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
第十七條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自_______之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
現(xiàn)住址: 現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 簽約日期:
房屋買賣合同【篇5】
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方本著公平、自愿的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成房屋買賣合同,條款如下:
第一條 房屋基本情況
甲方所賣房屋是住宅樓一棟(四樓四間),磚混結(jié)構(gòu),坐落在臺江縣臺拱鎮(zhèn)秀眉東大道,革東沖320國道旁原龍氏酒樓,土地面積為394.5平方米(土地證號為:臺國地土( )第 號),建筑面積為730.57平方米。
第二條 房屋權(quán)屬情況
該房屋所有權(quán)證(總證)臺房權(quán)證臺江縣字第(1999)1779號,現(xiàn)還在臺江縣信用社抵押貸款,房屋租給高鐵民工住宿,于20xx年9月15日到期。
第三條 房屋成交價款及付款方式
房屋成交價款為208萬元。
付款方式:(1)于20xx年8月 日,先預(yù)付定金20萬元;(2)20xx年 月 日付88萬元;(3)20xx年2月30日付100萬元(春節(jié)前付清)。
第四條 房屋產(chǎn)權(quán)和其他具體狀況的承諾
1、甲方應(yīng)當保證該房屋產(chǎn)權(quán)糾紛,因甲方原因造成房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由甲方承擔全部責任。
2、該棟房屋原來的水電立戶及設(shè)施屬于乙方所有。
3、房屋交付時間于20xx月3月10日前,甲方將房屋、房產(chǎn)證和土地使用證全部交給乙方。
4、乙方得證后,若乙方?jīng)]有過戶,拿我原房產(chǎn)證、土地使用證去貸款或作其他用,甲方概不負責。
5、房屋賣給乙方后屬于乙方資產(chǎn),由乙方隨時轉(zhuǎn)讓或改造,甲方無權(quán)干涉,不論房屋改造或轉(zhuǎn)讓,過戶、甲方要配合乙方到相關(guān)部門辦理手續(xù)。
6、土地房屋轉(zhuǎn)讓的各項稅費全部由乙方承擔。
第五條 除國家政策,天災(zāi),不可抗力的,乙方不按期付清甲方房屋款,每天承擔滯納金200元,甲方未按期交房,同上交納乙方滯納金。
第六條 未盡事宜,雙方共同商量解決。
此合同從簽字之日起生效,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
房屋買賣合同【篇6】
甲方(賣方):__________
身份證號碼:__________
地址:______________
電話:______________
乙方(買方):__________
身份證號碼:__________
地址:______________
電話:______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買裝載機,甲、乙雙方達成如下協(xié)議:
1.甲方裝載廠牌型號為________________,發(fā)動機號碼為____________,車架號為____________________。
2.乙方購買甲方裝載機,金額為____________元整(____________元)____________元。
4.本合同簽字之日起,本裝載機交付乙方所有,該裝載機發(fā)生的一切法律責任均由乙方擔負。
5.乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本合同第3條規(guī)定的時間付款,甲方有權(quán)確定訴訟地,通過法律訴訟程序清繳欠款。甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
6.本合同自甲乙雙方簽字后生效,本合同共貳頁,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):_________________
身份證號碼:_________________
乙方(簽章):_________________
身份證號碼:________________
________年____月____日
房屋買賣合同【篇7】
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達成如下協(xié)議:
一、房屋概況
出賣房屋坐落于________市______路______號,建筑面積約______平方米,該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押,在______銀行______市支行辦理了按揭貸款。
二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,轉(zhuǎn)讓價格暫定為______萬元,在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,在乙方總出價______萬元(包括轉(zhuǎn)讓價和所有其他費用)的范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)讓價作適當調(diào)整。
三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金______萬元。
四、在甲方辦好產(chǎn)權(quán)證和契證后,三方與______銀行______支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,乙方按該協(xié)議書的約定,將相應(yīng)款項支付給銀行。
五、甲方保證在______年______月______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續(xù),乙方到______銀行______之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù)。
七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權(quán)證后,
1.甲、乙雙方辦理房屋交接手續(xù),自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃合同押金______元,并向乙方支付已收取的租金
2.甲方將押金______元及已收取的租金______萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,在雙方結(jié)算后由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為______萬元,否則,甲方將返還乙方轉(zhuǎn)讓款______萬元。
九、稅費
1.該房屋交易的稅費由甲、乙雙方各自承擔。本協(xié)議簽訂后,甲方預(yù)付代理方稅費______元,乙方預(yù)付代理方稅費______元,交易完成后按實際結(jié)算。
2.交易完成后,甲方交付代理方______元服務(wù)費。乙方交付代理方______元服務(wù)費。
十、甲乙雙方及代理方責任:
1.甲方確保房源可靠、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關(guān)證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明。
2.乙方應(yīng)按協(xié)議履行責任,并提供交易所需的相關(guān)證明資料。
3.代理方確保在______年______月______日前交付乙方《房屋所有權(quán)證》。土地證在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證、契證______個工作日后交付乙方。
十一、違約責任:
1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費______元后歸甲方所有。如甲方違約,甲方應(yīng)賠償乙方______元,賠償代理方代理費______元。乙方已交付的定金______元由代理方負責退還乙方。
2.在簽訂房屋轉(zhuǎn)讓合同后出現(xiàn)的違約責任由違約方承擔。
十二、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方和代理方各執(zhí)一份。
甲方:__________________
______年______月______日
丙方:__________________
______年______月______日
乙方:__________________
______年______月______日
房屋買賣合同【篇8】
出賣人:__________
買受人:__________
雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
1.甲方同意將坐落在____市_____區(qū)_____街道_____路______號_____室,計建筑面積__________平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2.房屋按住房綜合造價的_______________平方米建筑面積_____________元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價_________元,共計售價_____元。
3.乙方在合同簽定時交納定金__________元整。
4.乙方在合同簽訂后_______天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款_____元。
5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應(yīng)付款_____%,計_____元。余額計_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計_____,每月月底前交付_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后_____天內(nèi)交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
7.乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《中華人民共和國民法典》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂_______天內(nèi)交割房屋。
9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
10.甲乙雙方在合同簽訂后______天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%,提取維修費_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%預(yù)付維修費_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)______份存證。
甲方:_____________
代表人_____________
_______年____月____日
乙方:_____________
代表人______________
________年____月____日
Yjs21.coM更多幼師資料延伸讀
房屋買賣合同
在當今法治社會中,合同在協(xié)調(diào)人與人、人與事之間的關(guān)系方面起著重要作用。為了確保合法性和約束力,簽訂合同是不可或缺的環(huán)節(jié)。為了滿足您的需求,小編精選了一篇有關(guān)“房屋買賣合同”的優(yōu)質(zhì)文章,希望您能從中獲得豐富的收獲。同時,我們也為您提供了全面的解決方案,供您參考和借鑒。
房屋買賣合同(篇1)
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在(建筑面積 平方米)房地產(chǎn)出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金
逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
甲方(賣方): 身份證號:
住址: 電話:
乙方(買方): 身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
房屋買賣合同(篇2)
證明人:
出售方(甲方): 身份證號碼:
聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
購買方(乙方): 身份證號碼:
聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和成都市政府有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在合法、自愿、平等、相互信任的基礎(chǔ)上,協(xié)商一致,訂立本合同,承諾共同遵守。合同內(nèi)容如下:
第一:房屋基本情況及交易條件
1、 甲乙雙方出售及購買位于 的物業(yè)一套(以下簡稱該物業(yè)),建筑面積為平方米,戶型為 ,該物業(yè)為住宅,備案合同號為 。
2、 甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
3、 該物業(yè)的出讓須包含該物業(yè)的相關(guān)土地使用權(quán)。
4、 乙方在簽署本合同前曾實地了解了該物業(yè),對該物業(yè)現(xiàn)狀無異議,愿意購買該物業(yè)。
5、 甲方應(yīng)在該物業(yè)交付乙方時,保證該物業(yè)應(yīng)無任何擔保、抵押。
6、 甲方應(yīng)在合同簽訂后 個月之內(nèi)將房產(chǎn)過戶手續(xù)辦理完畢。
第二:成交價格,有兩種方式可供選擇
基于雙方利益考慮,約定A、B兩種交付方式,在A方式無法執(zhí)行的情況下才實施B方式。
A:若該物業(yè)能直接更名,則該物業(yè)的成交價為人民幣(大寫),(小寫)元 ,甲方負責更名及承擔更名過程中的所有費用。
B:若該物業(yè)不能直接更名,只可采用過戶的方式,則該物業(yè)總價為人民幣(大寫) ,(小寫)元 。甲方負責辦理該物業(yè)的過戶手續(xù),乙方應(yīng)積極配合甲方,并承擔過戶中的所有稅費。
第三:付款約定
基于該物業(yè)交付方式不同,甲乙雙方同意以下方式付款:
1、 無論使用A、B哪種交付方式,乙方在簽訂協(xié)議時支付定金 ,定金交予證明人代為保管。
2、 若按A方式成交,在乙方支付定金之日起 個月內(nèi),向甲方支付首付款 (含定金)后,甲方交付乙方鑰匙及帶領(lǐng)乙方辦理交房及裝修手續(xù),辦理交房時所產(chǎn)生的裝修手續(xù)費由乙方承擔。確定房產(chǎn)過戶給乙方時,乙方再付甲方 。剩余在房產(chǎn)過戶完畢后一次性付清。
3、 若按B方式成交,在乙方支付定金之日起 個月內(nèi),向甲方支付首付款 (含定金)后,甲方交付乙方鑰匙及帶領(lǐng)乙方辦理交房及裝修手續(xù),辦理交房時所產(chǎn)生的裝修手續(xù)費由乙方承擔。甲方將房產(chǎn)過戶手續(xù)完成后,乙方一次性付清
4、 在乙方支付首付款時,甲方將其所擁有處于的房產(chǎn)的房產(chǎn)證交乙方暫為保存,并在房產(chǎn)過戶完畢時退還甲方。
5、 定金交付后,首付款交付前,若甲方違約,則雙倍退還定金;若乙方違約,定金由甲方?jīng)]收。
6、 本協(xié)議一式三份,具有同等法律效力,自三方(甲、乙方和介紹人)簽字之日起生效。
7、 附加條款:
甲方(賣方): 乙方(買方): 證明人:
年月日 年月日 年月日
附件:雙方身份證復(fù)印件
房屋買賣合同(篇3)
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事項在平等自愿、協(xié)商一致、見證人見證前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、宅基地房屋情況:坐落于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村(社區(qū)) ,東起 ,西至 ,南起北至 。農(nóng)村集體土地使用證號碼:
二、該房屋及土地使用權(quán)利由甲方保證:為本人所有,經(jīng)家人同意,無任何產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、財務(wù)、繼承等糾紛。
三、經(jīng)雙方協(xié)商總價格為 元整
(¥元整),當日當面現(xiàn)款付清。
四、經(jīng)雙方簽訂合同,乙方付清甲方房款后,甲方將房屋和宅基地及其所有附屬物(包含附屬建筑樹木等)歸乙方所有,并將土地使用證交付乙方。
五、甲方于年 月 日按照合同規(guī)定將宅基地及所屬房屋售于乙方,乙方作為購買者擁有對于房屋及其不可分割的土地的任何權(quán)利(即:使用、改造、重建、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等所有權(quán)和處置權(quán),也包括被征用拆遷等產(chǎn)生的賠償或者其他形式產(chǎn)生的賠償,均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方配偶和后代不得向乙方及其后代進行追償)。
六、如乙方所購房屋及宅基地可以辦理房產(chǎn)證及土地使用證或者過戶時,甲方應(yīng)予以積極配合。
七、本合同簽訂后,甲方不得再將該宅基地房屋與他人簽訂《買賣合同》。
八、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽訂之日起生效,永不反悔,任何一方不得擅自變更或解除合同。
九、本合同一式二份,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲 方:
乙 方:
見證人:
年 月 日
房屋買賣合同(篇4)
賣方(以下簡稱甲方):_______
聯(lián)系電話:_________________
身份證號碼:___________________
身份證地址:__________________
現(xiàn)住址:______________________
買方(以下簡稱乙方):______
聯(lián)系電話:__________________
身份證號碼:________________
身份證地址:_______________
現(xiàn)住址:___________________
第一條:甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施。
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為______ ,房屋土地使用權(quán)證號為______;
2、甲方所售房屋位于____________【區(qū)(縣)】 __________________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室);
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、該房屋為清水房。隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。
第二條:房屋價格及其他費用。
1、 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整;上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
2、 甲、乙雙方達成一致意見,本合同的一切交易稅費由乙方全部負擔,乙方繳清一切交易稅費后不得以任何理由要求甲方補償。
第三條:付款方式。
本合同簽訂后,乙方于____日內(nèi)(即20xx年____月___日前)向甲方支付全部購房款___________________圓整(大寫________________________元整)。甲方收到購房款以后,必須按照乙方要求的時間、地點配合乙方辦理更名過戶手續(xù),不得以任何理由推脫。
3、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)、無任何擔保、抵押、房屋名下未登記戶口、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;截止到20xx年叁月肆日電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等如有欠甲方補齊所以欠費及滯納金,與乙方無關(guān)。
4、甲方在________________三十天內(nèi)遷出戶口,以備于乙方落戶使用。
第四條:房屋交付。
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后 ___ 日內(nèi),甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第五條:乙方逾期付款的違約責任。
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條:甲方逾期交房的違約責任。
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付乙方使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條:甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條:本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條:本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條:本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條:本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):____________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件一
房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況
(一)房屋附屬設(shè)施設(shè)備:
1、供水:【自來水】
2、供電:【220V】
3、供燃氣:【天燃氣】
4、電視饋線:【無線】【有線(數(shù)字、模擬)】:_________________
5、電話:【外線號碼_________________】【內(nèi)線號碼_________________】:_________________
6、互聯(lián)網(wǎng)接入方式:【撥號】【寬帶】【ADSL】:_________________
7、其他:
(二) 房屋配套物品
1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙(或磁卡)】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃氣門鑰匙】;
2、【《住宅使用說明書》及《住宅質(zhì)量保證書》 】、【《家裝裝修施工合同》及裝修材料的發(fā)票】;
3、【水IC卡】【電IC卡】【氣IC卡】;
4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【ADSL(上網(wǎng))交費憑證】。
房屋買賣合同(篇5)
賣方:________(以下簡稱甲方)
買方:________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積及附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______號",房屋土地使用權(quán)證號為"______號";
2、甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號,為______結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(原產(chǎn)權(quán)證上標明)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±%(不包括±%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±%(包括±%)時,甲乙雙方同意按下述第種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3.____________________________________________。
第三條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第四條付款方式:
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金人民幣元整,并應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第五條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后___日內(nèi),甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第六條違約責任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條合同變更
1、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條爭議的解決
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條:其他約定
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
甲方:________乙方:________
身份證號:________身份證號:________
電話:________電話:________
現(xiàn)住址:________現(xiàn)住址:________
簽約日期:________簽約日期:________
房屋買賣合同(篇6)
賣方 (以下簡稱甲方):
姓名: (身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話: 姓名: (身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話: 買方 (以下簡稱乙方):
姓名: (身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話: 姓名: (身份證號碼): 地址: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于位于棟第層戶,房屋結(jié)構(gòu)為
方米
所售房屋附屬設(shè)施為:陽臺、走道、樓梯、裝修、衛(wèi)生間、水電、其他設(shè)施、設(shè)備等。
第二條 價格:
1、 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣 元(大寫: 拾 萬 仟 佰元整),(含附屬設(shè)施費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由乙方負擔。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂當日內(nèi)向甲方支付首付款 萬元(大寫: 拾 萬 仟 佰元整),余款 元(大寫: 拾 萬 仟 佰元整)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限:
除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方應(yīng)于乙方交付完首付款當日內(nèi),將該房屋相關(guān)手續(xù)、證件、鑰匙、門卡等一并交付給乙方用于自行裝修整頓。乙方完全付清余款當日內(nèi),甲方將房屋所有權(quán)交付給乙方。
第五條 甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任并視為違約。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條、第五條規(guī)定將房屋及時交付的,即視為甲方不履行本合
同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易所產(chǎn)生的一切費用,并向乙方支付房價20%的違約金。
第七條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同第三條規(guī)定的付款方式付款,即視為乙方不履行本合同,甲方有
權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易所產(chǎn)生一切費用,并向甲方支付購房款20%違約金。
注:1、甲方如無故終止合同,甲方應(yīng)向乙方退還首付款、及支付總房款20%的違約金。
2、乙方如無故終止合同,甲方應(yīng)向乙方退還首付款同時,乙方支付總房款20%的違約金。裝修費用甲方不再退還。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定:
甲方應(yīng)協(xié)助乙方向房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。因該房屋
購買時間未滿五年,如目前過戶,將產(chǎn)生總房價6%的營業(yè)稅,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致決定待該房屋于二0一五年七月二十五日購買時間滿五年后,甲、乙雙方備齊所有辦理過戶的資料,向房屋交易行政主管部門申請辦理房屋買賣權(quán)屬過戶登記相關(guān)手續(xù),將房屋所有權(quán)證辦理至乙方名下。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡?quán)證的,乙方有權(quán)追究甲方違約責任,乙方有權(quán)解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應(yīng)向乙方退還首付款及裝修費用。在過戶過程中,產(chǎn)生的相關(guān)過戶費用由乙方承擔。
第九條 簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合
房屋出售的。法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、
有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛由甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
第十條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起30日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過30日,乙方每日按已付款的1%收取違約金。
第十條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條 本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他二份交有關(guān)部門存檔,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章): 乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:年月日
房屋買賣合同八篇
一份合同的核心是什么?可以說合同是進行交易和合作的必不可少的工具。根據(jù)法律和行政法規(guī)的規(guī)定,合同的成立取決于合同的訂立和對方的接受。幼兒教師教育網(wǎng)為您提供了“房屋買賣合同”,請將本網(wǎng)頁的鏈接添加到收藏夾中以備將來使用!
房屋買賣合同 篇1
委托方 (以下簡稱甲方)
委托受托方(以下簡稱乙方)
中介代理出售,在委托期限內(nèi),不得再自行出售或委托其他第三者從事與受托人同樣的居間中介行為,雙方同意訂立本合同,以資共同遵守。
第 一 條: 出售的標的物標示(下列記載事項如未詳盡,以房地產(chǎn)管理部門登記資料為準)
所有權(quán)人
使用年限 永久 至_____年止
房屋坐落
房屋類型 別墅 外銷 內(nèi)銷 其它用途 住宅 辦公 商住 其它結(jié)構(gòu) ____房____廳____衛(wèi)
附屬設(shè)備(不另計租金) 裝修:
電器:
家具:
其它:
第 二 條: 出售條件
委托售價
交房日期
付款方式 ( rmb usd) 現(xiàn)金 支票 匯款 其它(請注明):
第 三 條: 乙方義務(wù)
1. 運用適當方法尋找合適的承購方,隨時依甲方之查詢向甲方報告所委托出售標的物的處理情況。
2. 協(xié)助甲方與承購方商議合理售價和協(xié)助辦理買賣合約手續(xù)。
3. 乙方接受甲方的委托中介代理業(yè)務(wù),為了有效地履行義務(wù)所實施的市場調(diào)查、廣告企劃、租賃交涉、咨詢服務(wù)、差旅出勤等活動與支出均由乙方自行負責,與甲方無關(guān),乙方不得以任何理由請求甲方補貼。
第 四 條: 甲方義務(wù)
1. 甲方保證其為上述出售標的物的唯一及合法所有權(quán)人或所有權(quán)人指定的代理人。在本合同簽訂之后,若發(fā)生任何有關(guān)產(chǎn)權(quán)歸屬的糾紛,由甲方承擔一切責任及其后果。
2. 為促進銷售,買方需辦理購屋貸款時,甲方需配合辦理。
3. 若甲方私下和乙方曾介紹過的客戶達成交易,甲方仍應(yīng)按照委托合同內(nèi)訂明之服務(wù)報酬金額支付于乙方。
第 五 條:服務(wù)報酬
1. 傭金為上述標的物的成交價總金額的百分之_____( ____%)或___________________,于甲方在收到首期款的同時一次性支付給乙方。
2. 若承購方支付定金后,因承購方的原因而不能達成交易,承購方支付的定金將不予退還,由甲乙雙方平分。
第 六 條: 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽章后即時生效。
第 七 條: 雙方如有其它約定事宜,可約定如下:
甲方:
乙 方 :______房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
聯(lián)系地址:
聯(lián)系地址:
電話:
電 話 :
代 表 人:
代 表 人:
簽署日期: 年 月 日
簽 署 日 期: 年 月 日
房屋買賣合同 篇2
合同審查 | 房屋買賣合同審查
風險點一?? 當事人的主體信息、責任能力、財產(chǎn)處分權(quán)限
風險等級:核心?
1、買賣雙方在簽訂合同前首先需檢查簽約主體的真實性,主要是核實房主的身份,尤其在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方作為居間擔保的情況下。
2、還要特別要注意當事人的民事行為能力,我國修訂的《民法典》將民事行為能力的責任年齡進行了相應(yīng)的調(diào)整。
應(yīng)當查檢當事人身份信息,審查責任年齡,并對成年當事人的精神狀態(tài)、婚姻家庭情況和行為能力進行審查。
3、對于存在房屋處于夫妻共有或者家庭共有的情況,要求全部房屋所有權(quán)人出具知情同意的授權(quán)同意簽名。即如有共有人須提供房屋共有人同意出售的證明;
如有抵押,則提供已經(jīng)書面通知房屋抵押權(quán)人的證明;如該房已經(jīng)出租,則提供房屋承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面證明。必要的,如委托中介予以居間交易的,要求中介方對合同當事人的行為能力、處分權(quán)限進行調(diào)查和責任擔保。
風險點二?? 標的
風險等級:核心?
1、要寫明房屋物理特征:位置、性質(zhì)、面積、結(jié)構(gòu)、格局、 裝修、設(shè)備設(shè)施等情況。
2、寫明房屋法律特征:產(chǎn)權(quán)歸屬。產(chǎn)權(quán)有糾紛的,或是部分產(chǎn)權(quán)(如以標準價購買的公有住房)、共有產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)權(quán)不清、無產(chǎn)權(quán)的房屋要特別謹慎購買。
風險點三?? 價款支付、 房屋交付、過戶條件與期限
風險等級:核心?
1、寫明總價款、付款方式、付款條件、各種稅費、其他費用如何分攤,遇有價格上漲、下跌時如何處理,如何申請貸款。
2、寫明交房時間和條件,一定要注明水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接年月日。
注意房產(chǎn)的過戶時間、條件以及相應(yīng)的違約責任?!皼]有罰則對應(yīng)的義務(wù)是無效條款”,必須針對性的設(shè)置違約責任,甚至是懲罰性賠償責任。
風險點四?? 質(zhì)量瑕疵擔保與保修責任
風險等級:常規(guī)
建設(shè)行政主管部門的審批文件以及建筑工程勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件,在關(guān)于房屋建筑工程質(zhì)量的訴訟中僅屬訴訟證據(jù),對人民法院認定事實不具有當然的確定力和拘束力,如果存在房屋裂縫、滲漏等客觀事實,并且該客觀事實確系建筑施工所致,則人民法院應(yīng)當依法認定房屋存在質(zhì)量缺陷,開發(fā)商仍需承擔質(zhì)量瑕疵擔保責任。
風險點五?? 合同的依據(jù)和參考
風險等級:常規(guī)
不限于法律法規(guī),應(yīng)當參考和引入司法解釋、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。????
《商品房買賣合同》在條款的設(shè)置上應(yīng)當注重參考和引入行政機關(guān)制定的相關(guān)規(guī)定,從而完善和嚴格合同條款,便于約束開發(fā)單位和出賣人履行房地產(chǎn)領(lǐng)域的特定義務(wù)。
風險點六 管轄
風險等級:常規(guī)
房屋買賣合同糾紛的管轄不是專屬管轄,可以約定管轄。
風險點七?? 合同中止、終止或解除條款
風險等級:核心?
明確約定合同中止、終止或解除的條件,上述情形中應(yīng)履行的通知、協(xié)助、保密等義務(wù),解除權(quán)的行使期限,補救措施,合同中止、終止或解除后,財產(chǎn)如何進行返還等。
風險點八? 資金監(jiān)管條款
風險等級:常規(guī)
對于存量房交易盡量進場交易并接受資金監(jiān)管,或雙方另行委托銀行進行交易資金監(jiān)管。
房屋買賣合同 篇3
連云港房屋買賣合同范本一
出賣方:__________________________________
(本人)(法定代表人)姓名:______________
國籍:____________________________________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):______
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系電話:________________________________
委托代理人:______________________________
國籍:____________________________________
電話:____________________________________
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
買受方:__________________________________
(本人)(法定代表人)姓名:______________
國籍:____________________________________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):______
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系電話:________________________________
委托代理人:______________________________
國籍:____________________________________
電話:____________________________________
地址:____________________________________
郵政編碼:________________________________
一、為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)
房屋座落
幢號室號套(間)數(shù)建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方方)用途
2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√":出讓( )、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾 元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、雙方約定的其它事項:_____________________________________
八 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
連云港房屋買賣合同范本二
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
出賣人:______________(以下簡稱甲方)
買受人:______________(以下簡稱乙方)
一、甲方愿將自有坐落____________市__________路___號房屋___間,建筑面積____平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至___,南至___,西至____,北至______(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。
三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價款人民幣_______萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_______萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣_____萬元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自本合同簽訂之日起___天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)證等有關(guān)證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花費由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實,甲方應(yīng)于1個月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費用。
十三、本合同的附件與合同有同等法律效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。
甲方:(簽章)_________ 乙方:(簽章)_________
_________年_____月_____日訂于_____________市(縣)
連云港房屋買賣合同范本三
甲方: (賣方)
乙方: (買方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落于_______________________________________,產(chǎn)權(quán)所有人____________,產(chǎn)權(quán)證號_____________,房屋建筑面積____________㎡,使用性質(zhì):_______________。
二、該房價為______________萬元,人民幣大寫:__________________先交付______________元定金,其余房款在房屋交易公證時結(jié)清,公證時應(yīng)再付剩余房款________________萬元,同時甲方交鑰匙交房,現(xiàn)場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責清理并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,均由甲方負責賠償。
四、室內(nèi)外設(shè)施以看房時為準,不得轉(zhuǎn)移,更換或更改,交接驗收時也應(yīng)該按合同驗收,簽署房屋交接單,并需驗看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結(jié)清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業(yè)管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶事宜的相關(guān)手續(xù),辦理過戶手續(xù)所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經(jīng)濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲 方: 乙 方:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
房屋買賣合同 篇4
甲方(賣方):________________
乙方(買方):________________
受托方:________________
合同編號:________________
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,共同委托丙方代理并見證甲乙雙方之間的買賣行為,經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致,共同訂立本合同,以茲各方共同遵守。
第一條成交房產(chǎn)
甲方自愿將自有的房屋產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給乙方。該房產(chǎn)具體情況如下:
1、甲方依法取得的房產(chǎn)權(quán)證號為:________________;
2、房產(chǎn)位于________________;房屋結(jié)構(gòu):________________,房屋用途:________________;
3、房屋建筑面積________________平方米;房屋使用面積________________平方米(可不填);
4、房產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移時,附帶附屬設(shè)施狀況及室內(nèi)裝飾情況見(附件一);
第二條成交價格及付款方式
(二)乙方采取以下第種方式付款:
1、現(xiàn)金支付
(1)乙方應(yīng)在簽訂本合同時,支付定金人民幣________________元,
(大寫)________________元整。
(2)房款支付約定,
2、銀行貸款
(1)乙方應(yīng)在與甲方簽訂本合同時,按乙方所申請的貸款比例,向丙方全額支付房屋首付款,即人民幣________________元,(大寫)________________元整。也可預(yù)付定金,具體情況雙方協(xié)商而定。
(2)該房產(chǎn)評估價格確定后,由乙方按實際首付款支付標準自行補齊差額部分,該首付款在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移完畢后,支付甲方。
(3)剩余房款于銀行發(fā)放貸款及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移完畢后,連同首付款一次性支付給甲方。
(4)如乙方所申請貸款因自身原因未能獲銀行批準,雙方協(xié)商,選擇解決辦法:
A:乙方自行籌齊剩余房款,以現(xiàn)金形式支付甲方;
B:乙方繼續(xù)申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間已發(fā)生的及要產(chǎn)生的各項費用由乙方自行負擔;
C:終止本合同的進行,甲乙雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由乙方承擔其辦理過程中已發(fā)生的各項費用。
(三)關(guān)于稅費
本合同執(zhí)行期間,甲、乙雙方自行按國家及地方相關(guān)規(guī)定自行繳納各項稅、費,丙方協(xié)助甲乙雙方進行相關(guān)稅費的計算及繳納工作。稅費分擔經(jīng)雙方協(xié)商決定如下:
甲方承擔:________________%,乙方承擔:________________%。
第三條房產(chǎn)過戶手續(xù)的辦理
1、甲、乙雙方所有證件資料準備齊全,經(jīng)丙方確認后的3個工作日內(nèi),共同向房地產(chǎn)交易部門及金融機構(gòu)申請辦理該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶及貸款手續(xù)。
3.甲、乙雙方共同承諾,在乙方或者雙方合法委托人辦理該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)時相互給予協(xié)助。由于雙方任一方不積極配合手續(xù)辦理或者不及時提供相關(guān)材料的,按違約情形處理。
4、房產(chǎn)的公共維修基金在過戶之日自動轉(zhuǎn)為乙方名下。
第四條代理費及權(quán)證過戶代辦費
1、甲、乙雙方按各方委托關(guān)系,以國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定支付丙方代理費及權(quán)證過戶代辦費用,即:甲方按出售房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費¥________________元,及權(quán)證過戶費¥________________元整;乙方按購買房屋價格________________%的比例向丙方支付代理費¥________________元,及權(quán)證過戶費¥________________元整;
第五條房屋交付
1、甲、乙雙方同意,甲方于將該房屋交付給乙方,乙方可自行裝修。由丙方協(xié)助甲乙雙方辦理該房產(chǎn)的物業(yè)交割手續(xù)。
2、甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋物業(yè)交割期間,凡已納入本合同(附件一)的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,甲方應(yīng)按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施評估值,向乙方支付賠償金。
第六條三方責任
(一)甲方責任
1、甲方保證所提供該房產(chǎn)資料的真實性并符合國家及市房屋上市有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),委托上市房屋交易的合法權(quán)利。若違反國家及市相關(guān)政策法規(guī)而引起的一切法律或經(jīng)濟責任均由甲方承擔,并支付丙方全部代理費用及權(quán)證過戶代辦費。
2、甲方交付房屋若與附件一描述不符的,甲方同意按向乙方補償。
3、在簽訂本合同后,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產(chǎn)管理部門辦理房屋交易過戶手續(xù),超過約定期限視為違約。
4、甲方需妥善保管交易文件,并根據(jù)房地產(chǎn)管理部門的要求以及本合同的約定及時辦理相關(guān)手續(xù)。
5、在辦理甲方房屋所有權(quán)證及過戶手續(xù)時,需甲方出面配合的,甲方應(yīng)無條件配合辦理。
(二)乙方責任
1、乙方承諾提供的個人資料真實有效。
2、根據(jù)本合同的約定乙方應(yīng)按時支付購房款。
3、在簽訂本合同后,乙方必須按約定時間與甲方共同到房地產(chǎn)管理部門辦理房屋交易過戶手續(xù),超過約定期限視為違約。
4、在房地產(chǎn)管理部門受理買賣申請后,將所有相關(guān)文件交甲方保管。
(三)丙方責任
1、見證甲、乙雙方簽訂房屋買賣合同。
2、按房地產(chǎn)管理部門規(guī)定及本合同約定的時限,協(xié)助甲、乙雙方辦理交易所過戶及銀行貸款手續(xù)。
3、協(xié)助甲、乙雙方辦理物業(yè)交割手續(xù)。
4、甲、乙任何一方因提供資料不真實而導致的交易不成功,丙方不承擔任何責任。
第七條合同爭議及違約處理
1、本合同在履行中如發(fā)生爭議,三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,三方同意按以下第(2)種(大寫)方式解決糾紛。
(1)(壹):提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁;
(2)(貳):任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
2、逾期付款
乙方未按本合同約定期限支付各項款項的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實際付款之日止,每逾期1日,乙方向甲方支付逾期未付款的1‰的違約金,合同繼續(xù)履行。逾期天數(shù)超過15日,乙方仍未付款的,甲方有權(quán)單方解除本合同,并書面通知乙方,乙方所交納的定金甲方與丙方平分,不予返還,同時由乙方支付丙方全部代理費用及權(quán)證過戶代辦費,合同終止。
3、逾期交房
(1)有定金約定的,適用定金規(guī)則,甲方應(yīng)在收到書面通知之日起3日內(nèi)雙倍返還定金,定金由乙方與丙方平分;或
(2)適用違約金規(guī)則,即甲方應(yīng)在收到書面通知之日起3日內(nèi)向乙方退還其已收房款及利息,利息按________________%利率計算,再按甲方已收款項的________________%(大寫________________)支付違約金,違約金由乙方與丙方平分,同時由甲方承擔手續(xù)辦理期間已發(fā)生的各項手續(xù)辦理費用,合同終止。
4、合同終止
如因甲、乙雙方自身原因?qū)е卤竞贤K止,違約一方所支付丙方的代理費用丙方不予退還。
第八條合同生效
1、本合同自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同適用中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議,首先本著協(xié)商解決的原則,協(xié)商不能解決的,可由當事方提交仲裁委員會申請仲裁或依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴堅V訴訟。
3、如甲、乙雙方所留存合同內(nèi)容不一致,則甲、乙雙方共同以丙方所留存合同文本為見證標準。
4、本合同一式四份,甲、乙、丙三方及各執(zhí)一份,第四份房
第四份房屋管理部門備案,具有同等法律效力。
第九條補充協(xié)議
1、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致,在不違反國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的前提下,所訂立的補充條款或補充協(xié)議,為本合同不可分割的一部分,具備同等法律效力。
2、本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十條補充說明
甲方(簽章):________________聯(lián)系電話:________________
身份證號碼:________________代理人:________________
甲方住址:________________
簽約日期:________________
乙方(簽章):________________聯(lián)系電話:________________
身份證號碼:________________代理人:________________
乙方住址:________________
簽約日期:________________
丙方(簽章):________________聯(lián)系電話:________________
經(jīng)紀人姓名:________________經(jīng)紀人聯(lián)系電話:________________
簽約日期:________________
房屋買賣合同 篇5
賣方:(甲方), 身份證號:
買房:(乙方), 身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于( ),房屋占地面積約為 ( )平方米,院子占地面積約為( )平方米,房屋為( )。院里東離西( )米,院里還有( )樹。
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣( )元整;
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 特別約定: 、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以積極配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第九條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(簽印):_______ 聯(lián)系電話:_____ 乙 方(簽印):
__________ 聯(lián) 系 電 話:_____ 簽訂日期:___年___月___日
鄉(xiāng)村房屋買賣合同范文二
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________
地址:______ ______郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______
地址:___ ___郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;共___層,___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;
(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產(chǎn)權(quán)證上標明) (房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為__ ___;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按( 總建筑面積 ) ( 實際建筑面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權(quán)力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權(quán)利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權(quán)利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋后,擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權(quán)利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償)。該合同由雙方所在村委會給予認可,甲方應(yīng)將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方,乙方在法律規(guī)定和適當機會下予其作廢,并在村委會的證明和市區(qū)政府給予的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農(nóng)村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十二條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十四條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十五條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)____ _公證)之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
鄉(xiāng)村房屋買賣合同范文三
賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:
買方: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自愿將坐落在 市 鎮(zhèn) 村 號(自建住宅)的房屋,東至 南至 西至 北至 (集體土地建設(shè)用地使用證 )(包括該房屋占用土地上的樹、木、地面附著物等,暫不一一列舉),出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共 萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在 年 月 日前,一次付給甲方。
第三條 特別約定:
1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設(shè)有他項權(quán),如抵押權(quán)等。
2·甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
3·因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。
4·如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以積極配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第五條 今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地或拆遷,則土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第六條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。若甲乙雙方違反約定,則須支付給對方購房款的百分之三十作為違約金。
第七條 今后如乙方就此房屋出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
______________________ ______________________
證明人(簽字):
聯(lián)系電話:_________________
_____年_____月_____日
房屋買賣合同 篇6
安置房屋買賣合同
出賣人(甲方): ???????身份證號:
買受人(乙方): ???????身份證號:
保證及承諾人(丙方):
1、 ??????????身份證號:
2、 ??????????身份證號:
3、 ??????????身份證號:
鑒于甲方單位為其提供安置適用房,但甲方?jīng)]有意愿購買使用?,F(xiàn)甲方將該安置適用房轉(zhuǎn)讓給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商一致并經(jīng)丙方(甲方的全部法定繼承人)同意,就房屋轉(zhuǎn)讓事宜達成如下條款:
一、房屋概況:
該房屋位于???????????????????????????????????????,建筑面積?????平方米,系毛墻毛地無裝修。(以下簡稱該房屋)
二、轉(zhuǎn)讓價款及支付方式:
該房屋轉(zhuǎn)讓價款為人民幣??????元(大寫?????????元整 )。付款方式為????????????????????????????????????????????
。
三、房屋交付:
甲方應(yīng)當將該房屋所有相關(guān)的手續(xù)及有關(guān)該房屋的文件和收款票據(jù)交付乙方,同時向乙方出具收款收據(jù)。售房單位將該房屋交付使用時由乙方直接接收。
四、保證與承諾:
1、甲方保證在可以辦理該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書時,由甲方負責協(xié)調(diào)將該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書直接辦理在乙方名下并交付給乙方,辦證所需費用由乙方承擔。
2、丙方作為甲方的全部法定繼承人承諾同意本合同全部條款,并為甲方履行本協(xié)議提供連帶保證擔保。如本合同在履行過程中該房屋發(fā)生繼承,丙方自愿承繼本合同項下的全部權(quán)利義務(wù)并按照本合同約定的內(nèi)容繼續(xù)履行。
3、甲方承諾售房單位將該房屋交付時由乙方直接接收,乙方接收后可以任意處分該房屋,甲方不得以任何方式予以阻撓。
4、乙方承諾按照本合同約定的付款期限和數(shù)額全面履行。
五、違約責任:
1、如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按期取得該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書,乙方有權(quán)解除本合同,同時甲方按照該房屋總借款的數(shù)額以同期同類人民銀行貸款利率四倍的方式向乙方支付利息損失并按照該房屋總價款的30%承擔懲罰性違約責任,本條的利息與懲罰性違約責任合并計算。
2、丙方違約參照上述條款的內(nèi)容承擔違約責任。
六、由于本協(xié)議發(fā)生糾紛,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由房屋所在地人民法院管轄。
七、本協(xié)議一式五份,各方簽字后生效,各方自持一份均具同等法律效力。
甲方: ????????????????????????乙方:
丙方:
簽訂時間:
房屋買賣合同 篇7
房屋買賣擔保合同范本篇1
賣方(以下簡稱甲方): 身份證: 電話:
買方(以下簡稱乙方): 身份證: 電話:
擔保人(以下簡稱丙方): 身份證: 電話:
根據(jù)《合同法》的原則,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買單元房屋簽訂合同,雙方共同遵守。
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于 白莊居委會趙魚池村,其中三樓東側(cè)一單元有門窗,房屋為單元房(三室一廳一廚一衛(wèi)),建筑面積108 平方米。
第二條 出售價格:雙方約定上述房屋總售價為人民幣 萬元整。
第三條 關(guān)于房屋拆遷的約定:
本合同簽訂后,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權(quán)辦理該房屋的拆遷手續(xù),拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。
第四條 關(guān)于房屋再次買賣的約定:
1.合同簽訂后,乙方有權(quán)將該房屋轉(zhuǎn)售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2.合同中乙方擁有的權(quán)益,新的買房人同樣擁有,甲方需要積極配合。
3.合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字之日起生效。 甲方 (簽字) :
乙方 (簽字) :
丙方(簽字): 年 月 日簽訂
房屋買賣擔保合同范本篇2
甲方(賣方): 身份證號:
乙方(買方): 身份證號:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,就買賣房產(chǎn)一事達成如下協(xié)議:
1、甲方出售給乙方的房產(chǎn)坐落在建筑面積m2,產(chǎn)權(quán)證號 ,土地證號 ,附屬房 m2的房地產(chǎn)出售給乙方,屋內(nèi)設(shè)施包括 。
2、該房地產(chǎn)成交價格為人民幣元整,元整。乙方于年日前,總共分次交付給甲方。
3、甲方要保證上述房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生成交前的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),乙方概不負責任,由甲方承擔,并承擔法律責任。
4、在房產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)前,若甲方反悔,須按當時房價的雙倍價格對乙方進行賠償。
5、無論何時辦理過戶手續(xù),甲方均應(yīng)無條件的積極配合,否則承擔由此造成的一切經(jīng)濟責任。
6、本合同簽訂之日起至過戶之前,甲、乙雙方不得用房產(chǎn)證、土地使用證等進行抵押貸款、質(zhì)押。否則賠償對方的一切經(jīng)濟損失和總房款的25%的違約金。
7、本合同一式二份,簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章): 電話:
乙方(蓋章): 電話:
年 月 日
房屋買賣擔保合同范本篇3
賣方(以下簡稱甲方): 身份證: 地址: 電話:
共有人: 身份證: 地址: 電話:
買方(以下簡稱乙方): 身份證: 地址: 電話:
擔保人(以下簡稱丙方): 身份證: 地址: 電話:
擔保人(以下簡稱丁方): 身份證: 地址: 電話:
根據(jù)《民法通則》、《合同法》的原則,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買供銷新村小產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 小產(chǎn)權(quán)房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于 ,房屋為獨幢別墅,空置、無門窗及任何裝修,建筑面積 420 平方米(詳見原房屋買賣合同),土地面積 243.1 平方米(土地證號為 )。
第二條 出售價格:
雙方約定上述房屋及土地總售價為人民幣 萬元整(¥: )。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付120萬元整,余款 萬元在20xx年 10 月 31 日前付清。
第四條 房屋交付:
1、甲方保證對上述房屋及土地具有所有權(quán),并沒有任何出租,也沒有其他的共有權(quán)人,對于該房屋及土地的出售,沒有任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權(quán)利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況,否則,甲方將承擔全部違約責任。
2、乙方給付首付款時,甲方需將房屋土地證交給乙方保管。乙方付清全部余款之日,即該房屋及土地的正式交付之日,甲方需將該房屋、土地、原購房合同及原購房發(fā)票交付乙方。交付之后該房屋及土地之上的一切權(quán)利都有乙方享有。
第五條 關(guān)于房屋及土地過戶的約定:
本合同簽定時,該房屋為小產(chǎn)權(quán)房,不具備過戶條件,今后國家政策允許過戶時,甲方應(yīng)無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù),過戶時發(fā)生的稅費全部由乙方承擔。
第六條 關(guān)于房屋拆遷的約定:
本合同簽訂后,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權(quán)辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù),拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
第七條 關(guān)于房屋再次買賣的約定:
1、本合同簽訂后,乙方有權(quán)將該房屋轉(zhuǎn)售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權(quán)益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
第八條 關(guān)于房屋收回的約定:
由于該房屋屬于小產(chǎn)權(quán)房,甲方有權(quán)隨時收回該房屋,但在收回房屋之前需向乙方支付補償金,補償金按要求收回時該房屋市場評估價的叁倍一次性支付給乙方。
第九條 違約責任:
1、因甲方隱瞞事實或者無權(quán)處置導致本合同無法履行,甲方除了退還全部已收房款外,還需向乙方支付已付房款20%的違約金。
2、乙方付清全部價款后,甲方不同時交付房屋及資料,每逾期一天,甲方按累計已付款的1%向乙方支付違約金。逾期超過30日,乙方有權(quán)解除合同,解除合同時,甲方除了退還全部已收房款外,還需向乙方支付已付房款20%的違約金。
3、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù),甲方按照已付總房價20%向乙方支付違約金,并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
4、甲方不同意授權(quán)乙方全權(quán)辦理拆遷手續(xù)或者不同意無償配合時,乙方有權(quán)要求甲方按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
第十條 擔保人責任:
丙方和丁方充分了解甲方及所售房屋的基本情況,同時也充分了解上述合同,并自愿為甲方向乙方提供連帶責任保證擔保,且本擔保不可撤銷。
丙方和丁方的擔保范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產(chǎn)生的全部債務(wù),包括退款、違約金、補償金、利息、綜合費用、實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
第十一條 其他事項:
1、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可向房屋所在地人民法院起訴。
3、本合同的附件共印件、結(jié)婚證、交易時房屋現(xiàn)狀的照片。
4、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方及共有人(簽章) :
乙方(簽章) :
丙方(簽章):
年 月 日
房屋買賣合同 篇8
購買方:______________________
地址:________________________________
身份證號碼:__________________________
電話/機/手機:______________________
代理方:______________________
地址:________________________________
電話:________________________________
傳真:________________________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方經(jīng)過對__________________的詳細考察,確定購買該房屋,并全權(quán)委托乙方代理購房事宜。
二、乙方代理甲方購買該房屋的單價為_________元/2,實付房款_________元,_________元。
三、簽訂本合同時,甲方即付認購金_________元,并于_________年_________月_________日前來辦理按揭申請手續(xù)和交清首期房款_________元。否則按甲方棄權(quán)處理,并不得要回認購金。
四、甲方要求乙方擔保并代理向銀行申請_________按揭服務(wù),要求貸款金額為_________元,還款期限為_________年。
五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行,若銀行同意按甲方申請的按揭事項,甲方必須及時到銀行辦理按揭手續(xù),并簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,同時繳納過戶時政府規(guī)定應(yīng)由買方交納的稅費以及按揭貸款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。
六、若甲方不供房款超過_________個月,乙方有權(quán)協(xié)助按揭銀行處分該房屋。
七、若發(fā)生下列情形之一時,乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0.5%的`手續(xù)費后二個工作日內(nèi)退還甲方。
1、按揭銀行不同意為該房屋的交易提供按揭服務(wù)
2、按揭銀行同意提供貸款的額度或年限,低于甲方要求的貸款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。
八、爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽名或蓋章即時生效,均具有同等法律效力。
甲方:_______________
代理人:_________________
_________年____月____日
簽訂地點:_________________
乙方:_______________
經(jīng)辦人:_________________
_________年____月____日
買賣房屋合同書
在當代社會中,人們對公平正義的重視日益增加,對合同的作用也越來越看重。但是,有時候由于合同過于復(fù)雜,我們可能會不知道該如何書寫。因此,編輯為大家特別精選整理了本文,希望能對您有所幫助。非常感謝您的閱讀和關(guān)注,也請不吝將這篇文章與您周圍的朋友分享,一起共同成長!
買賣房屋合同書(篇1)
留存方 ( 甲方, 乙方, 見證人一, 見證人二)
出賣人(甲方):姓名 身份證號碼: 甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事項在平等自愿、協(xié)商一致、見證人見證前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、宅基地房屋情況:坐落于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村(社區(qū)) ,東起 西至 ,南起 北至 。
二、該房屋及土地使用權(quán)利由甲方保證:為本人所有,經(jīng)家人同意,無任何產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、財務(wù)、繼承等糾紛。
三、經(jīng)雙方協(xié)商總價格為 元整(大寫: 萬 千 百 拾 元整),當日當面現(xiàn)款付清。
四、經(jīng)雙方簽訂合同,乙方付清甲方房款后,甲方將房屋和宅基地及其所有附屬物(包含附屬建筑樹木等)歸乙方所有,并將土地使用證交付乙方。 五、甲方于 年 月 日按照合同規(guī)定將宅基地及所屬房屋售于乙方,乙方作為購買者擁有對于房屋及其不可分割的土地的任何權(quán)利(即:使用、改造、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等所有權(quán)和處置權(quán),也包括被征用拆遷等產(chǎn)生的賠償或者其他形式產(chǎn)生的賠償,均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方配偶和后代不得向乙方及其后代進行追償)。
六、本合同簽訂后,甲方不得再將該宅基地房屋與他人簽訂《買賣合同》。 七、本合同簽訂后,永不反悔,任何一方不得擅自變更或解除合同。 八、本合同一式 份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲 方: 乙 方:
見證人:
簽訂日期: 年 月 日
買受人(乙方):姓名身份證號碼:
農(nóng)村集體土地使用證號碼:
最新房屋買賣合同7
甲方(售房人):_________________
身份證號:____________________
乙方(買房人):_________________
身份證號:_____________________
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同以資共同遵守。
風險告知:房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權(quán)的唯一憑證,沒有房產(chǎn)證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉(zhuǎn)賣,即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后,房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進行交易。
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
出售的房屋座落于___________________,建筑面積為_______平方米(此面積含材棚面積)(以房產(chǎn)證為準);
第二條:甲方保證對該房屋具有處分權(quán),保證該房屋所有權(quán)無抵押,產(chǎn)權(quán)合法。
第三條:甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商確定該房屋按照總價為(人民幣)大寫: ______________整(小寫)______________元
成效(購房總價中已包含材棚面積)。
第四條:本協(xié)議簽定后,所有關(guān)于本協(xié)議所指房屋的附屬辜項及相關(guān)費用一并轉(zhuǎn)讓與乙方,雙方就此問題不再另行協(xié)議。
風險告知:有些二手房在轉(zhuǎn)讓時,存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買受人只看房產(chǎn)證,只注重過戶手續(xù),而不注意是否存在租賃時,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產(chǎn)。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”,也就是說房屋買賣合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視,也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
第五條:乙方在_______年_______月_______日,按照雙方協(xié)商結(jié)果支付給甲方前期房款(人民幣)(大寫)______________萬元整,(小寫)______________元。
第六條:房屋的相關(guān)證件過戶手續(xù)由甲方辦理,辦理該房屋過戶手續(xù)所產(chǎn)生的各項費用及應(yīng)當繳納的稅費,由甲方獨立承擔。
第七條:后續(xù)房款的支付金額及時間
(1)、在本協(xié)議簽定之日起雙方辦理該房屋過戶手續(xù)完畢后,將剩余房款(人民幣)大寫______萬元整,小寫______元整,一次付清。
(2)甲方應(yīng)在雙方規(guī)定正式交付房屋日期前騰空該房屋。
(3)乙方在協(xié)商日期未按規(guī)定支付房價款的,則按下列約定承擔:
違約責任:乙方逾期支付房價款的`,每逾期一天,按應(yīng)付到期房價款的千分之一支付違約金。
第八條:該房屋毀損、失火的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第九條:該房屋正式交付時,涉及到的水、電、通訊等相關(guān)雜費,由甲方繳清,房款中不包含房屋移交前所產(chǎn)生的各項費用。
第十條:本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
__________年_____月_____日
買賣房屋合同書(篇2)
兩年前,劉女士在???/p>
多份裁定書出爾反爾暈了案外人
劉女士的莫名官司是從20xx年開始的。年初,劉女士在購買葉某位于??趪Q(mào)國際貿(mào)易商務(wù)大廈C、D座C103號商鋪的同時,發(fā)現(xiàn)靠里面還有一套房子,想一起買下來整體使用。經(jīng)打聽該房屬于鑫新公司所有,于是她便與鑫新公司聯(lián)系,并簽訂了購房合同。20xx年4月20日,劉女士向鑫新公司購買了C103號商鋪后面的C104號房,依約支付了95%的購房款即人民幣313728元,5%的尾款轉(zhuǎn)為鑫新公司的稅費由劉女士代繳。鑫新公司已將該房交付給劉女士實際占有和使用。4月25日,海口市房產(chǎn)管理局受理了該房產(chǎn)權(quán)的變更登記手續(xù),9月21日劉女士將該房產(chǎn)權(quán)證過戶到了自己名下(房產(chǎn)證號為:??谑蟹繖?quán)證海房HK070074號)。
劉女士說,20xx年5月30日是到房產(chǎn)局領(lǐng)取房產(chǎn)證的時間,當她來到領(lǐng)證處時,被告知該房于5月9日被龍華區(qū)法院查封。裁定書是一位姓王的法官送來的。房產(chǎn)局的工作人員說,他們告訴王法官,該房已受理了過戶手續(xù),但王說法院管不了那么多。
劉女士感到驚訝,龍華區(qū)法院查封了房產(chǎn)局已受理過戶給她的房子,那么查封該房法院應(yīng)該告知她,或者到現(xiàn)場貼一張公告。
此時,劉女士意識到購買該房可能出現(xiàn)風險,便要求鑫新公司盡到解除購房風險的責任。劉女士擔心鑫新公司既無法解除風險,又不退還購房款,當即要求該公司將部分購房款先退回,待風險解除后再返還,鑫新公司表示同意,退給劉女士19萬元,劉女士給鑫新公司寫了一張收據(jù)。次日,鑫新公司反悔,擔心風險解除后劉女士不肯退回那19萬元,要求先將19萬元還回去,才愿意去化解風險。劉女士考慮到鑫新公司已將房款用掉近一半,已無力退回全部房款,如果解除合同,將拿不到全部房款,也拿不到房子。當時咨詢了律師,了解到自己對該房的權(quán)益是受法律保護的,就將19萬元返還給了鑫新公司。
同時,劉女士依法向龍華區(qū)法院提出異議。
龍華區(qū)法院于20xx年7月7日公開舉行聽證。該院經(jīng)聽證查明,劉女士與鑫新公司于20xx年4月20日簽訂了一份商品房買賣合同,約定由劉女士購買鑫新公司的海南省國際貿(mào)易大廈C座104房,總房價款為330240元,房屋建筑面積165.12平方米。當日劉女士向??谑蟹慨a(chǎn)管理局交納了維修資金9907元。20xx年4月25日,劉女士向??谑蟹慨a(chǎn)局申請辦理了房產(chǎn)交易手續(xù),鑫新公司要求劉女士將購房款交付至??谛缕綇V貿(mào)易有限公司。20xx年4月26日劉女士向鑫新公司支付了購房款313728元,其中??谌食裳b修服務(wù)有限公司(法定代表人系劉女士)轉(zhuǎn)賬150000元至??谛缕綇V貿(mào)易有限公司,另支付現(xiàn)金163728元,鑫新公司開具收到上述購房款313728元的收據(jù)。同日,劉女士與鑫新公司簽訂補充協(xié)議,約定剩余房款16512元由劉女士代其繳付應(yīng)付稅款,如不足由鑫新公司另行補齊,鑫新公司認可劉女士已付完全部購房款。雙方還于20xx年4月26日辦理了物業(yè)移交備忘錄,將海南國際貿(mào)易大廈C座104房移交給劉女士,并由劉收取該房租金。
審查中,申請執(zhí)行人鄭某要求對商品房買賣合同、補充協(xié)議、物業(yè)移交備忘錄、授權(quán)委托書、變更委托代理人的函的簽名筆跡是否劉女士所寫進行筆跡鑒定,經(jīng)委托海南省物證鑒定中心進行鑒定,簽名筆跡劉女士的名字確是劉女士所寫的。
龍華區(qū)法院認為,劉女士提供的證據(jù)已證實其購買海南國際貿(mào)易大廈C座104房,已支付了全部購房款,且已實際占有該房產(chǎn),并向相關(guān)房產(chǎn)部門申請辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。其情形符合最高人民法院《關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第十七條的規(guī)定,劉女士異議理由成立,應(yīng)予以解除查封。依照最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第73條的規(guī)定,裁定如下:
解除本院(20xx)龍執(zhí)字第612-3號民事裁定書對??谑袊Q(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104房的查封。本裁定送達后立即生效。
這是龍華區(qū)法院做出的(20xx)龍執(zhí)字第612-4號民事裁定書。
劉女士辦理了房產(chǎn)證。
鄭某不服,向龍華區(qū)法院申訴。
該院經(jīng)復(fù)查查明,20xx年4月20日,被申訴人劉女士與鑫新公司簽訂了一份《商品房買賣合同》,由劉女士購買了位于海口市國貿(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104號的房產(chǎn),已交付了大部分購房款。其在向??谑蟹慨a(chǎn)管理局辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的過程中,法院查封了該房產(chǎn),劉女士向法院提出異議。法院認為其異議理由成立,解除了對上述房產(chǎn)的查封。
申訴人鄭某申請查封了劉女士購買的國際貿(mào)易大廈C座104房的房產(chǎn)后,鑫新公司的吳某與其協(xié)商和解,雙方于20xx年5月11日簽訂了《和解協(xié)議》,將上述房產(chǎn)給鄭某以抵償債務(wù)22萬元。同日,鄭某與鑫新公司簽訂了《商品房買賣合同》。鑫新公司還就與劉女士的購房問題進行了處理,于同月31日退還劉女士購房款19萬元。為使鄭某相信,鑫新公司將劉女士寫的《收據(jù)》復(fù)印件給鄭一份,后來還在上面加蓋了公章。
在異議聽證過程中,劉女士否認《收據(jù)》是其所寫,鄭某要求作筆跡鑒定,同時向海口市龍華區(qū)人民檢察院提出申訴。經(jīng)省檢察院檢技鑒定:《收據(jù)》上的筆跡內(nèi)容是劉女士所寫。在復(fù)查聽證中,劉女士承認《收據(jù)》是其所寫,但又說其已將19萬元購房款退還鑫新公司,其提供了鑫新公司于20xx年8月3日寫的一份證明書,證明鑫新公司已收到其100%的購房款,以代替其退還購房款的收據(jù)。
龍華法院認為,被申訴人鑫新公司將其位于海口市國貿(mào)大道3-1號海南省國際貿(mào)易大廈C座104號的房產(chǎn),賣給被申訴人劉女士,本院查封后又將該房抵債給申訴人鄭某,遂退還劉女士的購房款,劉寫下收據(jù)。后劉女士反悔,向本院提出異議,否認《收據(jù)》是其所寫。經(jīng)鑒定,劉女士才承認該《收據(jù)》是其所寫,但又說已退給鑫新公司購房款,卻提不出證據(jù),不能認定。劉女士收到鑫新公司退還的購房款,應(yīng)視為雙方自動解除買賣合同,不能對抗第三人。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定,裁定:申訴人(原申請執(zhí)行人)鄭某的申訴理由成立,撤銷本院(20xx)龍執(zhí)字第612-4號民事裁定書;被申訴人(原異議人)劉女士的異議理由不成立,駁回異議。
買賣房屋合同書(篇3)
房屋過戶買賣合同范本
房屋過戶是指房屋的所有權(quán)在法律上從賣方轉(zhuǎn)移到買方的過程。為了確保買賣雙方的權(quán)益,房屋過戶買賣合同成為了必不可少的法律文件。下面是一份房屋過戶買賣合同的范本,提供給大家參考。
第一章:合同雙方
1.1 買方信息:
姓名:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
1.2 賣方信息:
姓名:
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋所有權(quán)地址:
地址:
房產(chǎn)證號碼:
2.2 房屋面積:
使用面積(平方米):
公共面積(平方米):
總面積(平方米):
第三章:買賣方式
3.1 購買方式:
□全款購買
□分期付款(詳見第四章)
3.2 購買價格:
總價(大寫):
總價(小寫):
第四章:分期付款條件
4.1 總價分期付款:
首付款(大寫):
首付款(小寫):
首付款付款日期:
尾款(大寫):
尾款(小寫):
尾款付款日期:
4.2 分期付款安排:
首付款比例(%):
首付款截止日期:
尾款比例(%):
尾款付款截止日期:
分期付款總期數(shù):
每期還款金額(大寫):
每期還款金額(小寫):
每期還款截止日期:
第五章:權(quán)益和責任
5.1 房屋拍賣限制:
□有
□無
5.2 房屋使用權(quán):
使用權(quán)起始日期:
使用權(quán)截止日期:
5.3 房屋現(xiàn)狀:
買方自行了解房屋現(xiàn)狀,并對房屋的大小、周邊環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)施狀況等作出確認。
第六章:違約責任
6.1 買方違約責任:
如果買方未能按時支付全部或部分款項,買方將承擔違約責任,包括但不限于支付罰金、房屋返還給賣方等。
6.2 賣方違約責任:
如果賣方未能按時轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)給買方,賣方將承擔違約責任,包括但不限于退還買方全部或部分金額、承擔買方因此產(chǎn)生的損失等。
第七章:爭議解決
7.1 本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,可協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以通過訴訟方式解決。
7.2 合同雙方選擇以下法院管轄。
法院名稱:
法院地址:
第八章:附件
8.1 附件:
(列出所有附件的詳細清單,如房產(chǎn)證、身份證復(fù)印件等)
第九章:合同生效
9.1 本合同一式兩份,賣方和買方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.2 本合同的修改或補充應(yīng)采取書面形式,并由合同雙方簽署。
買方簽名:
日期:
賣方簽名:
日期:
以上是一份房屋過戶買賣合同的范本,僅供參考。在實際簽訂合同時,請根據(jù)具體情況進行調(diào)整和補充。同時,請注意了解當?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī),以確保合同的有效性和合法性。任何涉及法律事務(wù)的行為都應(yīng)咨詢專業(yè)法律顧問。
買賣房屋合同書(篇4)
賣方(以下簡稱甲方),___________________
買方(以下簡稱乙方),___________________
根據(jù)_____、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協(xié)議,
第一條?甲方產(chǎn)權(quán)證明及其他出售資格證明
房屋產(chǎn)權(quán)證號,____________________
原單位批準證明,____________________
第二條?乙方所購商品房的面積
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的項目中的,
第___幢座____層___號房。
根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權(quán)與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一致的原則,該商品房相應(yīng)占有的土地使用權(quán),在辦理土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。
第三條?價格與費用
按實得建筑面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
1.代收____,計(_____幣)____元整;
2.代收____,計(_____幣)____元整;
第四條?實際面積與暫測面積差異的處理
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第__種方式處理。
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起>______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第五條?付款時間約定
乙方應(yīng)當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行(帳戶名稱,_____,帳號,_____),
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;
XXX年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.
第六條?交接商品房的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應(yīng)當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其余房價款在房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦完權(quán)屬登記手續(xù)后______天內(nèi)付清。
第七條?乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任,
買賣房屋合同書(篇5)
【1】出賣人,現(xiàn)住址,身份證號,買受人,現(xiàn)住址,身份證號,見證方,見證人,聯(lián)系電話,根據(jù)中華人民共和國民法典、中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議,
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米,產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為,,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實際售價元整。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件,身份證、戶口薄;房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣的證明;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一,無合法證件的房屋;有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;經(jīng)批準用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋;市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件,身份證、戶口簿;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準。
第七條稅費分擔甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。
第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第九條付款方式;首付款,乙方提交材料時將首付款元人民幣支付給甲方余款,過戶完成一次性付清。注,過戶完成首付款和余款當日兌現(xiàn)
第十條違約責任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期,。
第十二條備注,室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括,。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的`,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具甲方,乙方,見證人,________年____月____日________年____月____日________年____月____日無房產(chǎn)證房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書合同樣本【2】姓名身份證號,受讓方,姓名身份證號,現(xiàn)在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達成一致,甲方將自己占有、使用的一套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達成以下協(xié)議書條款,以資共同遵守,
一、轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況,該房屋位于____
第二套,建筑面積近130平方米。按原狀交付,未曾裝修。
二、轉(zhuǎn)讓價格,雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為6萬元整,大寫陸萬元整。
三、付款方式,雙方一致同意購房款由乙方一次性支付給甲方。在甲方向乙方交付房屋鑰匙同時,乙方應(yīng)支付購房款6萬元,大寫陸萬元整。甲方在收款時應(yīng)向乙方出具收據(jù)。
四、房屋交付,甲方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起,將上述房屋鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收,乙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權(quán)歸乙方行使。
五、甲方的承諾保證,甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及
第三方的權(quán)利,否則一切后果由甲方全部承擔。
六、本協(xié)議書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和本協(xié)議書具有同等法律效力。
七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟損失的,由責任方負全部責任。
八、本協(xié)議書一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方存檔一份,協(xié)議書從雙方簽字之日起生效。
甲方,乙方,見證方,簽訂日期,________年____月____日
房屋買賣合同12篇
隨著科技文化的不斷發(fā)展,合同的應(yīng)用范圍越來越廣泛。簽訂合同具備合法、規(guī)范和不可變的基本屬性,您是否熟悉起草合同的方法呢?如果您閱讀本文,或許能為您提供幫助。
房屋買賣合同 篇1
2022標準房屋買賣合同范文是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。標準房屋買賣合同范文能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022標準房屋買賣合同范文正文內(nèi)容
賣方: (以下簡稱甲方)地址:郵編: ;電話: ;傳真: ;電子郵箱: ;買方: (以下簡稱乙方)地址:郵編: ;電話: ;傳真: ;電子郵箱: ;甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條:名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、名稱:
2、品種:
3、規(guī)格:
4、質(zhì)量,按下列第 項執(zhí)行:⑴按照 標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。⑵按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)⑶按雙方商定要求執(zhí)行,具體為: (應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條:數(shù)量和計量單位、計量方法
1、數(shù)量:
2、計量單位和方法:
3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規(guī)定及計算方法
第三條:包裝方式和包裝品的處理
第四條:交貨方式
1、交貨時間:(如甲方在約定時間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。
2、交貨地點:
3、運輸方式:
4、保險:
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移: 。
第五條:驗收驗收時間:
第六條:損失風險貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其后的損失風險由乙方承擔。
第七條:價格與貨款支付
1、單價:
2、總價:
3、貨款支付貨款的支付時間:貨款的支付方式:
第八條:提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的,視為貨物合乎規(guī)定。
2、乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等自身原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
第九條:甲方違約責任
1、甲方不能交貨的,則乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方返還已支付的款項,乙方自愿放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定的,乙方如同意利用貨物,應(yīng)按質(zhì)論價;如乙方不能利用的,應(yīng)依據(jù)具體情況,由甲方負責調(diào)換、修理、所產(chǎn)生的費用由甲方支付。
第十條:乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的,應(yīng)以實際逾期提貨天數(shù),每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的,應(yīng)按逾期付款金額每日 %計算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權(quán)而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條:爭議的處理本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條:本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,甲乙雙方也可達成補充協(xié)議。補充協(xié)議具有同等的法律效力。
第十三條:本合同自雙方或雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。甲方(蓋章):
乙方(蓋章):代表(簽字):
代表(簽字):________年____月____日
________年____月____日簽訂地:
簽訂地:
房屋買賣合同 篇2
房屋買賣協(xié)議書文案1
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方): (本人)(法定代表人)姓名: 國籍: (身份證) 郵政編碼: 聯(lián)系電話: 買方(以下簡稱乙方): (本人)(法定代表人)姓名:國籍: (身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼): 地址: 郵政編碼: 聯(lián)系電話:
第一條 房屋的基本情況。甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 ;位于第 層,共 (套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為 ,建筑面積 平方米(其中實際建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米),房屋用途為;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為 。
第二條房屋面積的特殊約定。本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
第三條 價格。按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米____ ___元,總金額為( 幣) 億___千___百____拾___萬___ _千__ __百__ __拾__ __元整。
第五條 付款方式。乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付房款( 幣)___億___千___百__ 拾__ _ 萬_ __千____百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起______日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按______計算。逾期超過__ __天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第 種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的
%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。2.乙方按累計應(yīng)付款的
%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在個月內(nèi)按 利率計算;自第 個月起,月利息則按 利率計算。逾期超過個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第 種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金。
乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。2.甲方按乙方累計已付款的
%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由____ ______仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十五條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共 頁,一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份, 各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________ __ 乙方(簽章):__ __ __ ______年______月______日______年______月______日
簽于_______ ___ 簽于
房屋買賣協(xié)議書文案2賣方:___________ 身份證號碼: ____ ________________
身份證地址:_______________________ __ _______________
現(xiàn)住址:______________________ 手機:______________
買方:___________ 身份證號碼:_______________________
身份證地址:__________________________________________
現(xiàn)住址:_______________________ 手機:______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條 房屋基本情況
(一) 賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 。建筑面積 平方米。
(二) 隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋設(shè)施設(shè)備相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權(quán)屬情況
(一) 該房屋所有權(quán)證證號為:
(二) 國有土地證號為:
(三) 該房屋性質(zhì)為私有住宅。
(四) 該房屋的抵押情況為未設(shè)定抵押。
第三條 房屋成交價格及定金
經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為: 人民幣(小 寫) 元,(大寫) 元整。本合同簽定的購房定金為____________元。
上述房屋價格包括附件一清單里的內(nèi)容。
第四條 買方付款方式與期限 (一) 在簽訂本合同時買方向賣方支付購房首付款(含定金)人民幣(小寫)___________(大寫)______________________元。
(二) 由買方向 銀行申請住房貸款人民(小寫)____ ________元(大寫)_______ _______________元整,并由銀行直接將所貸房款放款給賣方。如銀行實際放貸數(shù)額不足前述申請額度,買方應(yīng)在銀行放款當日將差額支付給賣方。
(三) 除首付款和向銀行申請的住房貸款外,剩余購房款(小寫)__________元(大寫)______________________元在賣方向買方交付房屋時,買方向賣方全部支付結(jié)清。
第五條 房屋交付時間
在簽定本合同后銀行確認放貸之日起 個月內(nèi),賣方將此房屋交付給買方。
第六條 買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)
(一) 賣方保證該房屋權(quán)屬清楚,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,符合房屋出售條件。
(二) 賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋交付時,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
(三) 在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【水】【電】【燃氣】【有線電視】費用由賣方承擔結(jié)清,交付日以后發(fā)生的費用由買方承擔。
(四) 買方應(yīng)按約定的時間和金額向賣方支付購房款,如實向貸款銀行申報有關(guān)資料,負責完成銀行貸款和有關(guān)房屋過戶的工作,賣方提供協(xié)助。
第七條 過戶費用承擔
本合同履行過程中,按照國家及地方相關(guān)規(guī)定應(yīng)該繳納的各項稅、費由買方承擔。
第八條 違約責任
本合同簽定后,若買方中途違約,應(yīng)書面通知賣方,賣方應(yīng)在15日內(nèi)將買方的已付款(不記利息)返還給買方,但購房定金歸賣方所有。若賣方中途違約,應(yīng)書面通知買方,并自違約之日起5日內(nèi)應(yīng)以買方所付定金的雙倍及已付款(按銀行同期存款利率計息)返還給買方。
第九條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同一式3份,買方、賣方、銀行各執(zhí)一份。自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
賣方(簽字手印): 買方(簽字手印):
合同簽訂日期:20 年___月____日
房屋買賣協(xié)議書文案3甲方(出售方):___
身份證號:______
乙方(購買方):___
身份證號:______
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方充分了解、協(xié)商,一致達成如下房屋買賣合同:
一、甲方將其所有坐落于__市__縣林業(yè)局大院內(nèi)(大門正面)的一套房屋出售給乙方,房產(chǎn)證編號為: (__)房權(quán)證(__)字第____,房屋建筑面積為114平方米。乙方給付甲方購房款人民幣:叁壹拾伍萬元整(¥35.00萬元)。
二、關(guān)于付款方式的約定 總房款壹拾伍萬元整(¥35.00萬元),分兩次付清。首付款貳拾肆萬元整(¥ 20.00萬元),由銀行轉(zhuǎn)賬,由乙方轉(zhuǎn)到甲方帳戶上。甲乙雙方在房屋買賣合同上簽字捺印之日起7日內(nèi),乙方務(wù)必將首付款轉(zhuǎn)入甲方帳戶,雙方的房屋買賣合同即生效。乙方的首付房款確已進入甲方賬戶時,甲方及時確認并向乙方出具首付房款收據(jù)。第二次付款:余款壹拾伍萬元整(¥15.00萬元),在甲方或乙方通知對方辦理房產(chǎn)證及其它權(quán)證過戶登記手續(xù),雙方同時前往辦證機關(guān)辦理過戶手續(xù),并將房產(chǎn)權(quán)及其它權(quán)證正式過戶到乙方名下之日就將剩余壹拾伍萬元整(¥15.00 萬元)轉(zhuǎn)帳到甲方帳戶。(以轉(zhuǎn)帳單和收據(jù)為憑證)
甲方或乙方通知對方辦理過戶手續(xù)時,對方不得借故推遲,至遲不得超過五日。
三、關(guān)于房屋交付時間的約定
甲方收到乙方的首付款時,即交出房屋鑰匙和房產(chǎn)證以及相關(guān)的證件、材料,該房屋交付乙方使用。
四、關(guān)于產(chǎn)權(quán)證及過戶登記費用的約定
雙方交易之房屋的過戶登記的所有費用(含稅等一切費用)由乙方繳納。
五、關(guān)于證件問題的約定:
甲乙雙方不得提供虛假的證件。提供虛假的身份證或其它虛假證明材料的一方,屬欺詐、違約行為,應(yīng)承擔違約責任及法律責任,造成損失的由違約方向受損方承擔損害賠償責任,且違約方還應(yīng)向守約方支付違約金,違約金為總房價的10%。
六、對其他事項的約定
1、甲方與乙方簽訂房屋買賣合同前,甲方有真實告知乙方該房屋有無質(zhì)量問題和抵押債務(wù)的義務(wù)。
如該房屋交易前產(chǎn)生抵押債務(wù),甲方應(yīng)解除其抵押債務(wù)后,方可出售給乙方。2、甲方交付房屋后,應(yīng)協(xié)助乙方辦理水、電等的開通過戶,費用由乙方自行承擔。
3、甲方保證乙方購房入住后至房產(chǎn)證和過戶手續(xù)辦理妥當期間無任何與房屋相關(guān)的糾紛發(fā)生,這一期間內(nèi)若有與此套房屋相關(guān)的糾紛發(fā)生,將全部由甲方出面負責解決。
4、辦理房產(chǎn)證和過戶手續(xù)所產(chǎn)生的所有費用由乙方自行承擔,甲方給予積極配合。
待房產(chǎn)證和過戶手續(xù)辦理完畢后,甲方將不再與此套房屋有任何關(guān)系。5、乙方在接收房屋后,該房屋如需增加其它費用,由乙方負擔。
6、乙方在使用房屋期間的一切水、電等其它費用,均由乙方承擔;
該房屋在乙方使用之前所產(chǎn)生的一切水、電等費用,均由甲方承擔,并及時付清。7、乙方在未取得該合同的標的物(即房屋)所有權(quán)時,不得轉(zhuǎn)賣他人,否則雙方簽訂的房屋買賣合同自動解除,甲方將收回房屋。
七、關(guān)于違約責任的約定
甲乙雙方簽訂的《房屋買賣合同》是雙方真實意識表示,本合同自甲乙雙方在合同上簽字捺印時生效,即對雙方產(chǎn)生約束力。雙方應(yīng)本著誠實信用原則,自覺履行合同。如違反合同約定,違約方承擔違約責任,其損失自負。
甲方要求解除合同(在乙方?jīng)]違約情形下)或拒不辦理房屋過戶登記手續(xù)(致使合同解除),甲方須向乙方支付總房價10%的違約金,并退還乙方已支付房款。如乙方已裝修,尚須賠償乙方裝修費損失。
乙方要求解除合同(在甲方?jīng)]違約情形下)或不支付第二期房款及在未取得房屋所有權(quán)時再轉(zhuǎn)賣他人,乙方須向甲方支付總房價 10%的違約金。
合同解除后,甲方自合同解除當日退還乙方已付房款,否則,尚應(yīng)承擔延期付款利息,利息按同期銀行貸款利率的四倍計算(以應(yīng)退金額為基數(shù),從合同解除之日起算至付清之日止)。
合同解除后,乙方自合同解除當日退出房屋,如不搬出,乙方從合同解除之日起向甲方支付租金,租金按當時同地段租金價格給付。延期支付租金,仍應(yīng)承擔延期付款利息,利息按同期銀行貸款利率的四倍計算(從應(yīng)付之日起算至付清之日止)。
八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)以道德、道義、良心、習俗為衡量標準友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議,補充條款與本合同有同等效力。
(本合同一式兩份,雙方各持一份。)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣協(xié)議書文案4賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:______
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為
2、甲方所售房屋位于______
區(qū)______ 路(街)______ 號,為______ 結(jié)構(gòu);3、甲方所售房屋建筑面積______
平方米;4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______
。第二條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___
拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設(shè)施費用);2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由
方負擔。第三條 付款方式:
甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方首付甲方金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整。其余金額(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___佰元整,由乙方在最短時間內(nèi)辦理住房公積金貸款,由住房公積金管理中心匯到甲方指定賬戶。
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第五條 乙方未按規(guī)定付款的違約責任:
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。 甲方(簽章): 乙方(簽章):
住址(工作單位): 住址(工作單位): 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
_________年____月____日
房屋買賣協(xié)議書文案5賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號:_______________ ___
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號:______________ _____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)______________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第______________號)。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣__
__拾__ __萬__ __仟__ __佰____拾__ __元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將房屋設(shè)施使用費_________等費用結(jié)清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第八條、本合同一式六份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份, 乙方委托代理人一份,太原市房地產(chǎn)交易中心一份、公證處一份。
第九條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
身份證號碼:__________________
地 址:___________________
郵 編:___________________
電 話:___________________
代理人(甲方):_________________
身份證號碼:___________________
見證方:
地 址:
郵 編:
電 話:
法人代表:
代 表:
日 期: 年 月 日
房屋買賣合同 篇3
2022標準版房屋買賣合同樣書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。標準版房屋買賣合同樣書能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022標準版房屋買賣合同樣書正文內(nèi)容
合同編號:20(41)甲方(需方): XX公司乙方(供方): 有限公司雙方依據(jù)平等互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成如下礦石買賣合同。
一、 產(chǎn)品名稱、發(fā)貨地點、數(shù)量、品味、礦價、運費 表一
二、交貨地點、費用的負擔:
1.交貨地點:到甲方指定料場
2.費用負擔:由 乙 方承擔運費。
三、驗收方式及提出異議期限:
1.礦石質(zhì)量以乙方發(fā)貨料場化驗分析的數(shù)據(jù)為準,若對方化驗分析的數(shù)據(jù)持有異議,應(yīng)在收到數(shù)據(jù)后五天內(nèi)提出,并附樣品送昆鋼質(zhì)檢中心檢驗,所產(chǎn)生的費用由提出的異議方承擔。
四、供礦要求:
1.計量以乙方發(fā)貨料場內(nèi)的電子磅秤過磅數(shù)量為準。
2.因由乙方組織運輸,若在運輸過程中發(fā)生各種事故及由此造成的一切損失,責任由乙方承擔。
五、結(jié)算方式:
1.每月以乙方發(fā)貨數(shù)量統(tǒng)計,經(jīng)雙方核對簽字認可后,按10%水份扣除后以干基量結(jié)算一次。
2.自合同簽發(fā)后乙方實行先發(fā)貨后收款原則。
六、違約責任:
1.甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同,一方違約,對方有權(quán)單方終止合同,并要求對方支付本合同總金額15%的違約金。2.產(chǎn)品質(zhì)量異議,雙方協(xié)調(diào)處理。
七、解決合同糾紛方式:
1.甲、乙雙方協(xié)商處理。
2.通過訴訟解決,但凡因本合同引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。八.其他:
1.因市場情況發(fā)生變化,合同雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議進行調(diào)整,補充協(xié)議及傳真件與本合同具有同等法律效力。
2.本合同由雙方簽字后生效,有效期為________年____月____日至________年____月____日,本合同一式倆份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章): 集團有限公司乙方(蓋章):有限公司法人(或委托代理人)簽字: 法人(或委托代理人)簽字:單位地址: 單位地址:電話: 電話: 開戶行: 開戶行: 賬號:賬號:
房屋買賣合同 篇4
農(nóng)村房屋買賣合同
農(nóng)村房屋買賣合同(一):
賣方:(甲方),身份證號:_____________
買房:(乙方),身份證號:_____________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于**,房屋占地面積約為**平方米,院子占地面積約為**平方米,房屋為*樓,一樓為*個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為**平方米,一樓門面為框架結(jié)構(gòu),二、三樓住房為磚混凝結(jié)構(gòu),二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣**萬元整(¥**);
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 個性約定:1、因乙方所購房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以后能夠辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以用心配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽印):_______??? 住址:_____? 聯(lián)系電話:_____
乙方(簽印):__________ 聯(lián)系電話:_____
簽訂日期:___年___月___日
注:雙方在簽訂農(nóng)村房屋買賣合同時,因咨詢當?shù)卣块T改房屋銷售交易是否合法。
農(nóng)村房屋買賣合同(二):
簽訂時光:
簽訂地點:
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于 的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組群眾成員。
二、房屋狀況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組群眾土地,并征得其他村民和村群眾同意,能夠長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每一天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,能夠解除本合同并享有追究乙方違約職責的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方帶給的賬號之日起 日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每一天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,能夠解除本合同并追究甲方的違約職責,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后 日,甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的需要,用心配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當請至少兩名本村群眾成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲 方(簽字捺印): 身份證號:
乙方(簽字捺印): 身份證號:
見證人(簽字捺印): 身份證號:
見證人(簽字捺印): 身份證號:
附:
見證人聲明
見證人聲明如下:
1、見證人與甲乙雙方同為 群眾組織成員;
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛;
3、本合同經(jīng)我們見證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、暴力強迫等違法狀況,合同是雙方當事人的真實意思表示;
4、本合同在2011年 月 日在 家中簽訂,現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人(簽字捺印):
甲方(簽字捺印):
乙方(簽字捺印):
201 年 月 日
本見證聲明是 雙方農(nóng)村房屋買賣合同的見證聲明,是買賣合同的補充說明,與本合同具有相同的法律效力。
農(nóng)村房屋買賣合同(三):
簽訂時光:
簽訂地點:
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于 的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組群眾成員。
二、房屋狀況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組群眾土地,并征得其他村民和村群眾同意,能夠長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每一天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,能夠解除本合同并享有追究乙方違約職責的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方帶給的賬號之日起 日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每一天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,能夠解除本合同并追究甲方的違約職責,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后 日,甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的需要,用心配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當請至少兩名本村群眾成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲 方(簽字捺印):???????????? 身份證號:
乙 方(簽字捺印):???????????? 身份證號:
見證人(簽字捺印):??????????? 身份證號:
見證人(簽字捺印):??????????? 身份證號:
附:
見證人聲明
見證人聲明如下:
1、見證人與甲乙雙方同為 群眾組織成員;
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛;
3、本合同經(jīng)我們見證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、暴力強迫等違法狀況,合同是雙方當事人的真實意思表示;
4、本合同在2011年 月 日在 家中簽訂,現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人(簽字捺印):
甲方(簽字捺印):
乙方(簽字捺印):
20xx年 月 日
本見證聲明是_______雙方農(nóng)村房屋買賣合同的見證聲明,是買賣合同的補充說明,與本合同具有相同的法律效力。
農(nóng)村房屋買賣合同(四):
賣方(以下簡稱甲方):?????? 身份證號:
買方(以下簡稱乙方):?????? 身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房并受讓山林、土地經(jīng)營權(quán)和水電路使用權(quán),達成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、面積、附屬設(shè)施、家具及房產(chǎn)四界:甲方所售房屋位于 鄉(xiāng) 村 組 ,為 結(jié)構(gòu),建筑面積有 平方米 ,附屬設(shè)施有 ,主要家具有 。房屋所有權(quán)證號為 號,土地使用證號為 號 。房屋四界為: 東至: 西至: 南至: 北至:
第二條 甲方隨同所售房屋轉(zhuǎn)讓的山林、土地的經(jīng)營權(quán)證書編號及相關(guān)地點、面積、四界為:
1、山林共 處 畝,權(quán)證編號為 號 。其中:
2、土地共 處 畝,權(quán)證編號為 號。其中:
第三條 甲方隨同所售房屋轉(zhuǎn)讓的水、電、路使用權(quán)狀況:
1、水:
2、電:
3、路:
第四條 甲方保證交接的該房屋產(chǎn)權(quán)及山林土地經(jīng)營權(quán)、水電路使用權(quán)沒有糾紛,如有糾紛,由甲方承擔全部職責。
第五條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施、山林、土地、水、電、路等相關(guān)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、使用權(quán))
2、甲、乙雙方達成一致意見,相關(guān)稅費各自負擔。
第六條 付款方式和房屋交付:
簽訂本合同后甲方即交付房屋及房屋相關(guān)證件,并協(xié)助乙方辦理完畢相關(guān)權(quán)證(《林權(quán)證》、《土地經(jīng)營權(quán)證》、《土地使用證》、《房產(chǎn)證》)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的當日付清房款。
第七條 違約職責:
本合同自簽訂之日起即生效,雙方不得反悔,如有違約,違約方按房屋總金額10%支付違約金,并承擔相關(guān)費用。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方(簽字手印): 乙方(簽字手印):
甲方配偶(簽字): 乙方配偶(簽字):
見證人(簽字):
鑒證單位: 村村民委員會 (印章)
年 月 日
附手續(xù)辦理及程序:
1、 乙方先辦理戶口遷移手續(xù)(村準遷材料+派出所上戶)
2、 雙方持戶口薄、身份證、私章和甲方《土地經(jīng)營權(quán)證》與村干部(管審批和公章的)一同到財經(jīng)所辦理土地流轉(zhuǎn)手續(xù)。
3、 再雙方持戶口薄、原身份證、私章和甲方《林權(quán)證》與村干部(管審批和公章的)一同到林業(yè)站辦理林權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
4、 乙方到地稅所完契稅
5、 雙方持稅票、建房土地使用證,戶口本、身份證、私章與村干部(管審批和公章的)到土管所辦理土地使用證過戶手續(xù)。
(邊遠地4、5兩項也可不辦,但要保管原甲方的土地使用證)
農(nóng)村房屋買賣合同(五):
農(nóng)村自建房買賣合同
甲方(賣方) ,男, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號:,女, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號:
乙方(買方) ,男, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號:
根據(jù)國家《合同法》等法律的相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:合同標的即房屋狀況
1、該交易房屋坐落 縣 鎮(zhèn) 村 莊(或 路 旁)
2、該房屋為(如兩層磚混結(jié)構(gòu)樓房), 南北長 米,東西長 米,共 層。房屋占地面積約為 平方米,院子占地面積約為 平方米。左緊鄰 的房屋,右緊鄰 房屋。
3、該房屋為(如宅基地自建房或村鎮(zhèn)開發(fā)自建房,宅基地審批文件編號: )
第二條:合同房屋交易價款:人民幣 萬元整
大寫:
第三條:付款時光及方式
1、 在 年 月 日 付人民幣 萬元。
2、 在房屋產(chǎn)權(quán)證。土地使用證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款 人民幣 萬元。
3、 在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬元。
每次付款,甲方收到后因出具收據(jù)。
第四條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證該房屋在合同簽訂前確實專屬自我所有,出具村級以上單位對甲方專有該房屋的證明并交付給乙方。
2、甲方有權(quán)按照合同約定收取乙方交付的全部房屋交易價款并有義務(wù)開具收據(jù)交付給乙方。
3、甲方應(yīng)保證不存在任意第三人對該交易房屋主張任何未被告知的權(quán)利狀況。
4、甲方應(yīng)保證該房屋不屬于違章建筑、不屬于已被或已確定將被列入新規(guī)劃而拆除或征用的范圍。
5、甲方應(yīng)告知乙方有關(guān)該房屋的質(zhì)量狀況。
6、甲方應(yīng)將該房屋的宅基地審批文件等相關(guān)手續(xù)交付給乙方。
7、該合同簽訂后甲方應(yīng)將該房屋全部交付給乙方,且甲方不得以自我的行為致使該合同無效。
第五條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)按照合同約定給付甲方該交易房屋價款并向甲方索要收據(jù)。
2、乙方購買該房屋后,若根據(jù)有關(guān)規(guī)定能夠辦理相關(guān)權(quán)屬登記的,甲方有義務(wù)給予協(xié)助。
第六條:個性約定
1。 因乙方所購房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑,改房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。
2。 若今后房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合。
第七條:違約職責
1、任何一方違反合同約定,對方可要求違約方在必須期限內(nèi)改正,違約方應(yīng)當改正。
2、甲方違反第四條的有關(guān)約定導致乙方在合同簽訂后無法對該房屋行使所有權(quán)的,乙方可要求解除合同并同時要求甲方全額退還房屋價款及其相對應(yīng)的銀行定期存款利息和全部房屋價款的20%的違約金。
第七條:本合同發(fā)生爭議時雙方應(yīng)先進行協(xié)商,無法協(xié)商或協(xié)商不一致的能夠透過有關(guān)法律途徑解決。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
現(xiàn)住址: 現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約時光: 簽約時光:
農(nóng)村房屋買賣合同(六):
出讓方(以下簡稱甲方):
買受方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商,自愿就房屋買賣事項一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
第一條 甲方自愿將自有坐落在屋(包括使用權(quán)(土地使用權(quán)書證號為房)及相應(yīng)的土地)有償轉(zhuǎn)讓給乙方。
第二條 甲方出售給乙方的房屋及土地使用權(quán)范圍東至、南至、西至、北至(附該土地土地使用權(quán)屬證件復(fù)印件一張)。
第三條 雙方協(xié)議商定房屋及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價款共計****元整,乙方已于**年**月**日支付***元定金,雙方同意于本協(xié)議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款***元。剩余所欠甲方的購房款***元,協(xié)議簽訂后乙方同意于**年月日前支付給甲方***元,于2013年年日前支付給甲方***元。甲方收到款項后應(yīng)當出具收據(jù)。
第四條 乙方如未按照約定時光支付所欠的相應(yīng)款項,甲方有權(quán)解除合同,對乙方已交款項可不予退還。
第五條 甲方應(yīng)自本契約簽訂之日起天內(nèi)將上述房屋交付給乙方,并保證所交付的房屋的主體結(jié)構(gòu)和原有的基本裝飾(門窗、水電等)完好無損,不得故意毀壞,否則應(yīng)當負責恢復(fù)原狀,并賠償損失。房屋交付后,該房屋的管理權(quán)和使用權(quán),以及對外出租和收益均歸乙方所有,
第六條 甲方保證所帶給的土地使用權(quán)相關(guān)權(quán)屬證件(原始證件)真實合法,并保證其出賣給乙方的房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)權(quán)屬清楚,絕無他項權(quán)利設(shè)定或其他債權(quán)債務(wù)和四鄰糾份,沒有抵押貸款或擔保的情形,如出現(xiàn)上述情形或第三人對該房屋主張權(quán)利,影響乙方權(quán)利的行使,由甲方負責處理解決,并同意按照乙方所交房款的雙倍價格賠償乙方的損失。甲方所帶給的土地使用權(quán)證書如系偽造,乙方未得到賠償?shù)臓顩r下仍可按照協(xié)議合法占有該房屋,甲方不得提出異議。因證書真?zhèn)纬霈F(xiàn)糾紛由甲方承擔相應(yīng)的民事和刑事職責。
第七條 協(xié)議簽訂后,在乙方?jīng)]有交納完全部購房款期間,甲方所帶給的土地使用權(quán)證書(原件)由見證人保管,在此期間,甲乙雙方均不得要求保管人交出該證件。乙方在交付完全部購房款后,在得到甲方確認后,由保管人將該證件交付給乙方。
第八條 乙方在交付完全部購房款后,如需辦理相應(yīng)權(quán)屬證件的過戶手續(xù)時,需要甲方出面配合的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。因土地使用權(quán)、房屋過戶所需一切費用由乙方承擔。如因甲方的延誤,影響土地、房屋產(chǎn)權(quán)過戶登記,因此而遭致的損失由甲方負責賠償。
第九條 甲方在協(xié)議簽訂后,在所帶給的土地使用權(quán)證書由見證人保管期間,其不得以土地使用權(quán)丟失等理由重新辦理證件或者在合同履行期間出現(xiàn)單方要求增加房屋出售價格或一房多賣的情形,如出現(xiàn)上述情形,妨礙乙方權(quán)利的行使,甲方同意按照乙方所交房款的雙倍價格賠償乙方的損失,在乙方未得到實際賠償?shù)臓顩r下,乙方可繼續(xù)合法占有使用該房屋,甲方不得提出異議。
第十條 未盡事宜雙方可另行協(xié)商達成協(xié)議副本,本合同的附件與本契約具有同等效力。
第十一條 本合同經(jīng)雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。
第十二條 本合同1式3份;甲乙方各執(zhí)1份,見證人處留存一份。
甲方:乙方:
見證人:
年月日年月日
農(nóng)村房屋買賣合同(七):
農(nóng)村房屋買賣合同范文
賣方:(甲方),身份證號:_____________
買房:(乙方),身份證號:_____________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于**,房屋占地面積約為**平方米,院子占地面積約為**平方米,房屋為*樓,一樓為*個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為**平方米,一樓門面為框架結(jié)構(gòu),二、三樓住房為磚混凝結(jié)構(gòu),二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣**萬元整(¥**);
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 個性約定:1、因乙方所購房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以后能夠辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以用心配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽?。篲______ 住 址:_____ 聯(lián) 系 電 話:_____
乙 方(簽?。篲_________ 聯(lián) 系 電 話:_____
簽訂日期:___年___月___日
注:雙方在簽訂農(nóng)村房屋買賣合同時,因咨詢當?shù)卣块T改房屋銷售交易是否合法。
農(nóng)村房屋買賣合同(八):
農(nóng)村房屋買賣協(xié)議
甲方(賣方):身份證號
乙方(買方):身份證號
一、甲方自愿將坐落在**市**鎮(zhèn)**村**號(自建住宅)的房屋,東至***南至**西至**北至**建筑面積**平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共**萬**仟**佰**圓(小寫元),乙方在**年**月**日前,一次付給甲方。
三、雙方同意于**年**月**日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方職責。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦好過戶手續(xù)。
五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費,由方負擔。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后,經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機關(guān)審核后,上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議,各無異議,不得反悔。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、中證人各執(zhí)一份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
中證人(簽章):年月日
房屋買賣合同 篇5
2022農(nóng)村房屋買賣合同標準范本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。農(nóng)村房屋買賣合同標準范本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022農(nóng)村房屋買賣合同標準范本正文內(nèi)容
甲方(出賣人):__________________
乙方(買受人):__________________
甲、乙、兩方依據(jù)自愿、誠信原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下一致意見:甲方承諾并保證:擁有座落于 的選房號。該房屋由開發(fā)。甲方對上述選房號所有權(quán)是完整的,不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務(wù)。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2.本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預(yù)付房款________萬圓整的發(fā)票以及其他相關(guān)票據(jù)。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經(jīng)墊付的購房款拾萬圓整,共計 萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權(quán)和使用權(quán)。此后,買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下,包括根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求
乙方另行向甲方支付任何費用。如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產(chǎn)權(quán)證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產(chǎn)生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產(chǎn)生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
1、本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________ 乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________ 法定代表人(簽字):_________________
________年____月____日 ________年____月____日
房屋買賣合同 篇6
2022二手房屋買賣合同協(xié)議標準版是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。二手房屋買賣合同協(xié)議標準版能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022二手房屋買賣合同協(xié)議標準版正文內(nèi)容
二手房屋買賣合同協(xié)議書范本想租一些便宜的房屋嗎二手房屋買賣合同協(xié)議書你可以了解清楚了,下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的二手房屋買賣合同協(xié)議書范本,歡迎大家閱讀。賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的39;房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________地 址:___________________ 地 址:____________________郵 編:___________________ 郵 編:____________________電 話:___________________ 電 話:____________________代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方):__________________身份證號碼:___________________ 身份證號碼:___________________見 證 方: _________________鑒證機關(guān):_________________地 址:_________________郵 編:_________________電 話:_________________法人代表:_________________代 表:____________________ 經(jīng) 辦 人:____日 期:________年____月____日 鑒證日期:________年____月____日
房屋買賣合同 篇7
2022關(guān)于村房屋買賣合同標準范本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。關(guān)于村房屋買賣合同標準范本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022關(guān)于村房屋買賣合同標準范本正文內(nèi)容
賣方:(甲方),身份證號:XXX_
買房:(乙方),身份證號:XXX_
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于,房屋占地面積約為平方米,院子占地面積約為平方米,房屋為樓,一樓為個門面,
2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為平方米,一樓門面為框架結(jié)構(gòu),二、三樓住房為磚混凝結(jié)構(gòu),二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣萬元整();
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 個性約定:
1、因乙方所購房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后能夠辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以用心配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽印):_______ 住址:_____ 聯(lián)系電話:_____
乙方(簽印):__________ 聯(lián)系電話:_____
簽訂日期:________年____月____日
注:雙方在簽訂農(nóng)村房屋買賣合同時,因咨詢當?shù)卣块T改房屋銷售交易是否合法
房屋買賣合同 篇8
2022共有房屋買賣協(xié)議書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。共有房屋買賣協(xié)議書能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022共有房屋買賣協(xié)議書正文內(nèi)容
甲方夫妻:(出售方):
乙方:(購買方)
為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方現(xiàn)就住宅買賣自愿達成協(xié)議如下:
第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方夫妻自愿將位于____市____區(qū)____號樓____單元____室的住宅壹套(建筑面積:130多平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號為:________.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán),沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅出售價為人民幣叁拾肆萬圓整(¥340,000元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。
第三條付款方式:甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付叁拾萬圓¥300,000,余肆萬圓年底辦房產(chǎn)證過戶時付清。
第四條乙方支付甲方叁拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管(或甲方先保管,可協(xié)商)。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利。
第五條辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費(具體情況可協(xié)商)。
一、賣房人(甲方)應(yīng)繳納稅費:
1、交易費:3元/平方米。
2、營業(yè)稅:差價x5.5%(房產(chǎn)證未滿________年的)(乙方愿承擔一半)。
3、個人所得稅:房產(chǎn)交易盈利部分的20%或者房款的1%(房產(chǎn)證滿________年并且是唯一住房的可以免除)。
一、買房人(乙方)應(yīng)繳納稅費:
1、契稅:房款的1.5%(面積在144平米以上的需要繳納3%,面積在90平米以下并且是首套房的可以繳納1%)。
2、交易費:3元/平方米。
3、測繪費:按各區(qū)具體規(guī)定。
4、權(quán)屬登記費及取證費:按各區(qū)具體規(guī)定,一般情況是在200元內(nèi)。
第六條違約責任:房屋買賣協(xié)議簽訂后,甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方五萬元整(¥50000元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金壹萬元整。
第七條本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第八條本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(夫妻簽字捺印):
乙方(簽字捺?。?/p>
簽約日期:
房屋買賣合同 篇9
20222020房屋買賣協(xié)議合同范本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。2020房屋買賣協(xié)議合同范本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
20222020房屋買賣協(xié)議合同范本正文內(nèi)容
甲方保證該房產(chǎn)未設(shè)定抵押權(quán),無任何權(quán)屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續(xù),否則,乙方有權(quán)解除合同,并由甲方雙倍返還定金。
房屋買賣合同賣方(簡稱甲方):
身份證號碼:住址:電話:
買方(簡稱乙方):
身份證號碼:住址:電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn),達成如下協(xié)議:
第一條房產(chǎn)狀況乙方同意購買甲方所有的位于的房屋,該房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證號,建筑面積為平方米,小房建筑面積為平方米。
該房所占土地的使用權(quán)為國有土地使用權(quán),土地使用證號為。
第二條抵押情況甲方保證該房產(chǎn)未設(shè)定抵押權(quán),無任何權(quán)屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續(xù),否則,乙方有權(quán)解除合同,并由甲方雙倍返還定金。
第三條價格條款甲、乙雙方協(xié)商同意上述房產(chǎn)的交易單價為人民幣元/平方米,(地下室/小房)單價為人民幣元/平方米,(自行車庫/汽車庫等)單價為人民幣元/平方米,以上合計總價款為人民幣第四條定金條款乙方于年月日已向甲方支付的定金元人民幣,在乙方支付首付款時充抵首付款。
第四條付款方式及期限甲、乙雙方共同與濟南市房地產(chǎn)市場綜合服務(wù)中心(簡稱服務(wù)中心)《濟南市存量房交易資金托管協(xié)議》,本合同簽訂后日內(nèi),乙方將首付款萬元存入服務(wù)中心專用賬戶。剩余房款由乙方申請銀行按揭貸款,由銀行將貸款轉(zhuǎn)入服務(wù)中心專用賬戶。如果銀行實際審批數(shù)額加上首付款不足購房全款,乙方應(yīng)在天內(nèi)一次性補足存入專用賬戶。產(chǎn)權(quán)過戶登記完成,確認乙方可以領(lǐng)取房產(chǎn)證后,再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶。
乙方積極按照合同的約定履行付款義務(wù),乙方?jīng)]有按照本合同第五條的約定支付首付款,逾期以首付款為基數(shù)按每日向甲方支付違約金。超過天,甲方有權(quán)單方面解除合同,并不退還定金。
乙方逾期支付尾款超過天,乙方應(yīng)以欠款數(shù)為基數(shù)按每日向甲方支付違約金。
第五條稅、費分擔甲、乙雙方辦理房產(chǎn)過戶等手續(xù)所產(chǎn)生的相關(guān)稅、費用,按法律規(guī)定應(yīng)該由賣方承擔的由甲方承擔,應(yīng)該由買方承擔的由乙方承擔。
該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金,雙方約定,該費用由□甲方承擔□乙方承擔。如果一方?jīng)]有按照上述約定繳納相關(guān)稅、費,另一方可在墊付后向?qū)Ψ阶穬?,并由違約方承擔元的違約金。
第六條房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記全部購房款轉(zhuǎn)入服務(wù)中心專用賬戶日內(nèi)
房屋買賣合同 篇10
2022房屋買賣契約合同樣本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。房屋買賣契約合同樣本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022房屋買賣契約合同樣本正文內(nèi)容
房屋買賣契約
立房屋買賣契約人:
買房人:
賣房單位:
雙方就下列房屋買賣達成協(xié)議,現(xiàn)簽訂房屋買賣契約如下:
1.房屋地址面積:
詳細地址
室號部位
房屋建筑面積
平方米
平方米
平方米
上開房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2.本契約全部價款計人民幣:_____元
價款計算組成:_____,投調(diào)稅_____。
3.付款約定:簽約_____周內(nèi)付清
4.上開房屋,在買房人交清價款和履行其他約定后,由賣房單位辦理房屋交
付手續(xù)。買房人可持本契約和交付房屋手續(xù)及其他有關(guān)證件,向房屋所在區(qū)房管部
門辦理申請房屋所有權(quán)登記或所有權(quán)移交手續(xù),所需手續(xù)費由買房人支付。
5.上開房屋的基地及底層小院子,因土地屬于國有,僅供買房人使用。但必
須服從城市建設(shè)規(guī)劃,按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用費。
6.買房人所購的房屋,應(yīng)按國家房屋管理的規(guī)定使用,接受所在地區(qū)街道組
織、房管部門的管理和指導。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢
住戶共同財產(chǎn),不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7.上開房屋,在辦理交付手續(xù)之日起壹年內(nèi),凡屬屋面漏水、外墻滲水和結(jié)
構(gòu)性的質(zhì)量問題,由賣房單位負責保修;凡屬買房人使用不當或人為損壞,由買房
人自行負責;保修期滿后全部由買房人自行負責維修。
8.其他約定:上述房產(chǎn)權(quán)自買方辦理完房產(chǎn)變更登記后歸買方所有。
本契約一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
買房人:_____
賣房人:_____
房屋買賣合同 篇11
2022標準房屋買賣合同模板是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。標準房屋買賣合同模板能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022標準房屋買賣合同模板正文內(nèi)容
賣方: (以下簡稱甲方)買方: (以下簡稱乙方)甲方將自有門面房屋進行出售,本著平等自愿,誠實可信的原則,經(jīng)甲XX方共同協(xié)商一致,特簽字本合同。
一、房屋概況:一樓為門面,二至三樓為住房,門牌編號從土橋鎮(zhèn)政府大門從右至左,門牌編號,門面1至9號,住房一單元1-2-
1,1-2-
2,1-
3-
1,1-
3-
2,二單元2-
2-
1,
2-2-
2,
2-3-
1,2-3-2。
二、甲方將土橋鎮(zhèn)舊市路81號(門面、住房)的門面(含后面的退堂)第 號,面積約 平方米出售給乙方,單價: 元平方米,住房 元(套)出售給乙方,實際面積按____縣國土資源和房屋管理局的測繪和房屋產(chǎn)權(quán)證為準。
三、房屋移交時間為________年____月____日前交給乙方,交房后其房屋的管理和安全責任由購買方負責。
四、甲方負責將水、電統(tǒng)一安到進戶門和門面,水、電的.下戶費由乙方自行負責。
五、甲方將房面進行防漏處理,清運周圍的垃圾,交房前保證衛(wèi)生間的下水道暢通,樓梯維修后交給乙方。
六、付款方式:乙方首付給甲方 元,余款甲方交房屋產(chǎn)權(quán)讓給乙方后,乙方一次性付清,否則是為違約。
七、違約責任:甲方違約支付給乙方貳萬元違約金,乙方違約支付給甲方貳萬元違約金。
八、此協(xié)議給甲XX方簽字后生效具有同等法律效力。
九、此協(xié)議一式兩份,甲XX主各持一份。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日
房屋買賣合同 篇12
2022標準期房房屋買賣合同模板是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。標準期房房屋買賣合同模板能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022標準期房房屋買賣合同模板正文內(nèi)容
甲方(賣方):乙方(買方):甲乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
1、 甲方自愿將坐落在____區(qū)柳樹街與工業(yè)街交匯處龍?zhí)盾俺荴X一單元301室及1單元2號車庫(主房建筑面積134.7平方米,車庫面積14平方米,主房地板磚、內(nèi)墻已鋪完)房地產(chǎn)賣給乙方。
2、 本房產(chǎn)為羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部開發(fā),本合同生效后,乙方重新與羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部簽訂商品房認購合同。甲方當初在購買此房時,付清首付款后,以此房為抵押從農(nóng)村信用合作社貸款十九萬元人民幣,期限為XXX。合同簽訂時,甲方已還貸款十三個月。
3、 購房款分為兩部分,一是,現(xiàn)金部分,乙方需付給甲方現(xiàn)金人民幣,()。二是,貸款的部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩余貸款轉(zhuǎn)給乙方續(xù)還。
4、 貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續(xù)還剩余貸款。乙方在續(xù)還剩余貸款時應(yīng)在每月的三____日前還清當月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行征信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、 此合同一式兩份,自雙方簽字后生效,不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。甲方簽名:身份證號: 電話:甲方簽名:身份證號: 電話:XXXXXXX___日
房屋買賣合同合集十一篇
優(yōu)秀的人總是會提前做好準備,當一次工作學習即將開始時,我們通常會提前查閱一些資料。資料一般指可供參考作為根據(jù)的材料。有了資料才能更好地安排接下來的學習工作!那么,關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢?以下內(nèi)容是小編特地整理的“房屋買賣合同合集十一篇”,僅供參考,希望能為你提供參考!
房屋買賣合同 篇1
合同雙方當事人如下:
出售人:_________身份證號碼:_________戶口所在地:_________
買房人:_________身份證號碼:_________戶口所在地:_________
經(jīng)出售人與買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
第一條:出售人所賣房屋的基本情況:出售人房屋位于雙流縣勝利鎮(zhèn)_________村_________社,其房屋面積_________。配有房屋前的壩子、水井、自來水、電源及線路、光纖、圍墻機圍墻內(nèi)的所有配套設(shè)施。
第二:出售人在出售房屋時一并出售起房屋的所以配套設(shè)施,以房屋滴水和圍墻基礎(chǔ)為界。
第三條:買賣房屋及配套設(shè)施的價格及付款方式:經(jīng)雙方協(xié)商其總價為18萬元(大寫:壹拾捌萬元整),付款方式為一次性付款。
第四條:如遇政府征地、房屋拆遷安置的情況下,買房人同意將所買房屋中的150m用于出售房屋方安置抵扣面積或買房人用其他方式確保安置能夠?qū)崿F(xiàn),在拆遷補償時出售方享受本社人均附著物、林園補。
第五條:在買房人一次性支付買房款后,房屋及配套設(shè)施歸買房人所有,買房人享有改造、永久使用、出讓的權(quán)力。
第六條:交接:出售人在收到買房人全部付款壹拾捌萬元以后,當面辦理交接手續(xù),出售人將房屋的土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證、在本社法人代表(社長)的見證下交接證件。并將房屋交給買房人。今后出售方不得以任何理由要求退房等。
第七條:關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記:如果有條件變更房產(chǎn)證時,在確保合同內(nèi)出售人利益的前提下,出售人負責協(xié)調(diào)辦理村社手續(xù)并配合買房人變更房屋產(chǎn)權(quán)證書。
第八條:違約責任:買賣雙方必須遵守合同條款,買房人在條件具備的情況下如不確保出售人合同內(nèi)的利益,無條件退還房屋及證書;賣房人在今后如不按合同內(nèi)容執(zhí)行,按照改造后房屋及設(shè)施總價價值的三倍賠償買房人的經(jīng)濟損失,及其間接經(jīng)濟損失。
第九條:本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
第十條:本合同一式三份,出售人、買房人、見證人各執(zhí)一份。
第十一條:本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋買賣合同 篇2
2022原房屋買賣合同解除協(xié)議是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。原房屋買賣合同解除協(xié)議能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022原房屋買賣合同解除協(xié)議正文內(nèi)容
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,將購房貸款萬元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章
乙方簽字:
負責人簽字:
乙方身份證號碼:
年月日
房屋買賣合同 篇3
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣:_________元。第二條 本契約簽訂之日起_________內(nèi),甲方應(yīng)將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應(yīng)將房屋在一個星期內(nèi)騰出交給甲方。第三條 本契約簽訂后,甲方應(yīng)向房屋主管部門申請辦理房屋所有權(quán)登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權(quán)證后,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
第四條 甲方應(yīng)遵守國家和本市有關(guān)房屋管理的政策和規(guī)定,未經(jīng)市有關(guān)部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應(yīng)遵守國家和本市有關(guān)土地管理的政策和規(guī)定。從發(fā)給產(chǎn)權(quán)證之日起,甲方按國家規(guī)定向有關(guān)部門繳付房產(chǎn)稅(土地使用稅)。第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關(guān)權(quán)利義務(wù)不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關(guān)費用。!第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內(nèi)屬于原乙方使用不當造成的質(zhì)量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產(chǎn)權(quán)登記附件)。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
房屋買賣合同 篇4
房屋買賣合同篇1
出賣人(甲方):身份證號碼:
買受人(乙方):身份證號碼:
房屋買賣合同賣方:__________________________________(以下簡稱甲方)
買方:__________________________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著誠實信用、平等、公平的原則就甲方集資建房權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、甲乙雙方商定轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_____________________元,(大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清。
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方,該房屋應(yīng)有一切權(quán)利和義務(wù)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、出賣的房屋如因政府規(guī)劃行為需拆遷,所得相關(guān)賠償?shù)囊磺袡?quán)利自合同生效日起歸乙方所有。
六、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有同等約束力,應(yīng)嚴格履行。其權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)移時間追及于甲方與__________________簽訂的集資建房協(xié)議之時。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付對方違約費用人民幣________元,大寫__________元整。
七、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
八、未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向法院申請仲裁。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
簽訂日期:___________年____月____日
房屋買賣合同篇2
售方:(簡稱甲方)身份證號:
買方:(簡稱乙方)身份證號:
居間方:(簡稱丙方)
甲,乙,丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1,甲方自愿將坐落在區(qū)的房屋(以下簡稱"該房屋")出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
2,該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì):所有權(quán)人:面積:樓層:
產(chǎn)權(quán)證號:土地證號:丘號:
附屬設(shè)施:
第二條,成交價格
甲,乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為人民幣:元(大寫),$(小寫)該房屋的配套設(shè)施,過戶的相關(guān)費用由承擔。
第三條:傭金支付
甲方按照總房價款的%支付,即為人民幣元($元)
乙方按照總房價款的%支付,即為人民幣元($元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發(fā)生之日起三日內(nèi)向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第四條:房款付款約定(本條各款項均不計利息)
乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于年月日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣
元(大寫)$(小寫)
(2)乙方于年月日過戶當日交付該房款人民幣
元(大寫)$(小寫)
(3)
(4)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業(yè)實驗單簽字七日內(nèi)(遇節(jié)假日付款時間順延),結(jié)清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1,乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權(quán)辦理之前擔保責任,乙方需承擔辦理貸款的相關(guān)費用。
2,丙方為甲乙雙方提供交易機會,并促成交易成功,協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
3,甲方承諾于年月日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水,電,煤氣,有線電視,物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關(guān)費用的交接事宜。
4,甲方保證該房屋權(quán)屬無爭議。如有共有權(quán)人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權(quán)人的同意。
第六條:違約責任
1,甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2,甲,乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法,有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責任均由責任方負責。
3,甲方認可乙方貸款方式付款時:
(1)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔由此而引起的經(jīng)濟損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實,可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果,乙方承擔相應(yīng)責任及經(jīng)濟損失。
(3)乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續(xù),否則貸款延期責任由乙方承擔。
4,如甲,乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第1,2,3,款違約責任,均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實際成交價的25%數(shù)額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。同時,違約方應(yīng)向丙方支付總房款的2%違約金。
5,如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費,保全費,律師費均由違約方承擔。
第七條:免責條款
如因洪水,地震,火災(zāi)和法律,政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲,乙,丙三方互不承擔違約責任。第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1,本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議,甲,乙,丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2,本合同經(jīng)甲,乙,丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲,乙,丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動終止,并由丙方收回。
甲方:乙方:丙方:
甲方共有人:代理人:經(jīng)辦人:
代理人:身份證號:
身份證號:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽約日期:年月日
房屋買賣合同篇3
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟南市區(qū)路小區(qū)號樓單元室(建筑面積平方米,儲藏室平方米,產(chǎn)權(quán)證號)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的`土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对倪`約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:),空調(diào)兩臺(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:),音響兩臺(型號:),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方(賣方):(印)身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方(買方):(印)身份證號:
住址:電話:
年月日
房屋買賣合同篇4
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于區(qū)路號小區(qū)號樓號,建筑面積平方米(地下室平方米),結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣元,(大寫:元)。合同簽訂后即付訂金元,大寫:,余款待產(chǎn)權(quán)確定后一次性付清。甲方應(yīng)予以積極協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)歸屬手續(xù)。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方承擔房屋總價的兩倍賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,
并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,甲方應(yīng)全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,乙方應(yīng)全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內(nèi),如因洪水、地震、火災(zāi)和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔違約責任,本合同自動終止。七、
若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經(jīng)三方簽章后生效,一式三份,每份共兩頁,甲、乙、雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
身份證號:
地址:
電話:
乙方:身份證號:地址:電話:
年月日
房屋買賣合同篇5
賣方:(以下簡稱甲方)
身份證號:
買方:(以下簡稱乙方)
身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下:
甲方自愿將坐落在市鎮(zhèn)村號(自建住宅)的房屋,東至南至西至北至建筑面積為平方米(含地上附著物),出售給乙方。
第二條甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共萬仟佰圓(小寫元),乙方在年月日前,一次付給甲方。
第三條特別約定:
1、甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設(shè)有他項權(quán),如抵押權(quán)等。
2、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
3、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題,甲方應(yīng)當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。
4、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以積極配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第四條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第五條如國家征地,土地賠償歸乙方所有,住房面積賠償歸乙方所有。
第六條本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。
第七條今后如乙方就此商品房出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
房屋買賣合同 篇5
甲方(出賣人): 身份證號碼:
乙方(買受人): 身份證號碼:
見證方:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
第一條 乙方購買甲方坐落于____________號樓_______ 房間私有樓房住宅一處,建筑面積為_________平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準),產(chǎn)權(quán)證號為____________朝私________號________土地使用證號為:____________,使用面積為________平方米,使用年限_____年_____月____日至____年_____月____ 日止。
第二條 此房屋實際售價____________元整(¥____________元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條 甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:
身份證、戶口薄;
房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;
房屋共有人同意或委托出賣的證明;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條 甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
無合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);
有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;
經(jīng)批準用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;
經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋;
市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條 乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:
身份證、戶口簿;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條 上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準。
第七條 稅費分擔
甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。
第8條 定金
在20____年____月____日 見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________ 元作為房款
的一部分。
第9條 付款方式;
首付款 :乙方提交材料時將首付款________ 元人民幣支付給甲方
余 款 :過戶完成一次性付清。
注: 過戶完成首付款和余款當日兌現(xiàn)
第10條 違約責任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣________ 元違約金。
出賣人(以下簡稱甲方): 現(xiàn)住址: 身份證號: 買受人(以下簡稱乙方): 現(xiàn)住址: 身份證號: 見證方: 見證人: 聯(lián)系電話: 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買
第十一條 交房日期:________ 。
第十二條 備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條 在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條 本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條 本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條 此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條 本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條 附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):________ 乙方(簽字):________ 見證人(簽字):
20______年______月_____ 日
延伸閱讀:房屋買賣意向合同中出現(xiàn)的案例
一、意向書不等于房屋買賣合同?
屬父子產(chǎn)權(quán)各持有50%的房屋,在物業(yè)公司員工見證下,雙方達成了由兒子xx以60萬元,向父親老朱出讓其名下持有的全部份額。
豈料,事后xx又反悔,認為60萬元就出讓吃虧了,被老朱告上法院要求履行房屋買賣協(xié)議書及協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。近日,法院判決涉案房屋產(chǎn)權(quán)歸父親老朱所有,兒子xx協(xié)助辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶;另由老朱支付xx人民幣60萬元。
原來,2年前,老朱與xx曾為本市xx路某號房產(chǎn)引起訴訟, 老朱向法院訴稱,該房屋系自己出資購買的`商品房,卻登記在xx名下。后父子關(guān)系不睦,經(jīng)法院判決父子雙方各持有該房屋50%的份額。2009年3月31日,雙方在物業(yè)公司員工見證下簽訂了協(xié)議書,約定由老朱出資60萬元,買下屬xx名下的50%份額產(chǎn)權(quán),定于6月30日前付清款項,xx得款后應(yīng)協(xié)助老朱辦理房產(chǎn)變更手續(xù),事后xx認為60萬元轉(zhuǎn)讓,自己吃虧了予以反悔,
再次引起訴訟。老朱還請物業(yè)員工出庭作證,簽署房屋買賣意向書全過程。
法庭上,xx辯稱房屋買賣協(xié)議只是意向書,雙方?jīng)]有簽訂正式房屋買賣合同,而且意向書是在不情愿的情況下簽訂的,意向書不公平,屬被迫簽署的,認為父子矛盾主要是父親反對他交女朋友,自己并不想將房屋賣給父親,因為該房屋價絕對不止120萬元,堅稱雙方未簽訂正式買賣合同。
法院認為,老朱與xx簽署的該房屋買賣意向書,包含了兒子xx將共有房屋中持有的份額轉(zhuǎn)讓給父親老朱,該協(xié)議書房屋買賣合同法律關(guān)系成立。
根據(jù)協(xié)議條款,雙方對房屋買賣合同的主要內(nèi)容已作約定,應(yīng)視為雙方房屋買賣合同成立,雙方均應(yīng)按該合同義務(wù)履行,遂作出了一審判決。
房屋買賣合同 篇6
【案情】
20xx年6月15日,原告程某、被告魏某及河南某置業(yè)有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同,主要約定:被告自愿將其位于鄭州市金水區(qū)的一套房屋出售給原告,房屋價款 200 萬元,房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)費用由原告承擔;原告付定金 50 萬元,定金交付一周后交接該房屋,余下房款在辦理過戶手續(xù)的當日向被告一次性付清;被告辦理房產(chǎn)證的費用由被告負擔,待被告房產(chǎn)證辦理下發(fā)后一個月內(nèi)由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續(xù),如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日,原告向被告交付定金 50 萬元,一周內(nèi),被告將其位于金水區(qū)的這套房屋鑰匙交付原告,并辦理了該房屋室內(nèi)物品的交接手續(xù),原告開始使用該房屋。20xx年8月6日,河南某置業(yè)有限公司為被告魏某辦好了該房屋產(chǎn)權(quán)證,但被告一直沒有領(lǐng)取。原告經(jīng)查詢得知被告的房產(chǎn)證已辦妥,即訴至法院,要求被告履行合同,支付違約金。
另查明:被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業(yè)有限公司購買,房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日,向法院提起訴訟,要求確認與原告的買賣合同無效。
【評析】
一、 商品房買賣合同的.效力。
被告出賣的位于金水區(qū)的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業(yè)有限公司購買,房屋價款 100 萬元。在未取得房產(chǎn)證的情況下,被
告于20xx年6月15日,以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日,河南某置業(yè)有限公司為被告辦好了該房屋產(chǎn)權(quán)證,但被告一直沒有領(lǐng)取。被告于20xx年7月23日,向法院提起訴訟,要求確認與原告的買賣合同無效。
原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業(yè)有限公司購買的商品房,當時,該房屋產(chǎn)權(quán)證正在辦理之中,被告對于其是否能按約定取得房產(chǎn)證,從而最終實現(xiàn)訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的,原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權(quán),原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關(guān)系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書,但原告起訴前該房產(chǎn)證已辦理完畢,參照最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規(guī)定“出賣人未取得商品房預(yù)售許可證明,與買受人訂立的商品房預(yù)售合同,應(yīng)當認定無效,但是在起訴前取得商品房預(yù)售許可證明的,可以認定有效 ”,被告在被起訴前已經(jīng)具備辦理登記領(lǐng)取房產(chǎn)證的條件,故該合同為有效合同。
二、 被告的行為是否構(gòu)成違約。
雙方簽訂的合同為有效合同,當事人在合同簽訂后交接了房屋,已實際上履行了合同,根據(jù)本案涉及房屋的具體情況,辦理該房屋的過戶手續(xù)也不存在法律和事實上的困難。也就是說,在不存在任何一方故意違約的情況下,合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后,房產(chǎn)證辦理下發(fā)前,被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同
無效,被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權(quán)利的行為,但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的,可以認定其行為是一種違約行為,應(yīng)當向原告支付違約金。
三、 賠償數(shù)額的確定。
1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權(quán)屬無爭議。
2、雙方須保證該房屋在過戶手續(xù)辦理完畢之前結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法有效證件,若因此影響過戶,后果由責任方負責。
3、任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條1、2、3違約責任,均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金,實際損失超過違約金數(shù)額的,責任方應(yīng)據(jù)實賠償。
8、被告辦理房產(chǎn)證的費用由被告負擔,待被告房產(chǎn)證辦理下發(fā)后,一個月內(nèi)原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續(xù);如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元,如原告違約定金不再退還。
該合同為格式合同,關(guān)于違約金的約定,合同第3條與第8條有相沖突的地方,但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的,專門就房產(chǎn)過戶的問題進行的約定,因此,因被告未為原告辦理房屋過戶手續(xù)的違約數(shù)額確定應(yīng)以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內(nèi)原告主張 20 萬元違約金應(yīng)予支持。
房屋買賣合同 篇7
賣方:________________(簡稱甲方)
身份證號碼:________________
買方:________________(簡稱乙方)
身份證號碼:________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法典》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以此共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方座落在_________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為__________平方米。(詳見房屋權(quán)證第號)。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:________________人民幣___________元/平方米,總價:________________人民幣___________元整(大寫:_______________________元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣萬___________元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以首付款(含定金)人民幣:_____________________元整給甲方,剩余房款人民幣__________元整約定______年______月______日一次性付清。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費,產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付清全部房款(人民幣)___________元整給甲方。
第四條、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起天內(nèi)將交易的'房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
第六條、違約責任
甲乙雙方合同簽訂后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在______日內(nèi)將乙方的已付款返還給乙方,若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起______日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金及已付款返還給乙方。
第七條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)公證處公證。
第八條、本合同一式三份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份或甲方委托代理人一份,乙方一份或乙方委托代理人一份,永州市房地產(chǎn)交易中心一份。
第九條、本合同發(fā)生爭議的解決方法:________________在履約過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條:________________本合同末盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十一條、甲乙雙方約定的其他事項:________________
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
房屋買賣合同 篇8
房屋買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題涉及預(yù)售商品房再轉(zhuǎn)讓問題和其他房屋買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題(主要是指現(xiàn)房),我國法律界對該問題討論的不是很多,但是由于厘清該問題對司法實踐頗有裨益,因此本文擬就該問題作些探討。
一、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的基本理論問題。
在研究房屋買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題之前,本文先就合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的一些基本理論問題進行簡要地說明。
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓是指合同債權(quán)人通過協(xié)議將其債權(quán)全部或者部分地轉(zhuǎn)讓給第三人的行為。其特征是:第一、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓是不改變合同權(quán)利的內(nèi)容,由債權(quán)人將權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。第二、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的對象是合同債權(quán)。第三、權(quán)利的轉(zhuǎn)讓既可以是全部的轉(zhuǎn)讓,也可以是部分的轉(zhuǎn)讓。合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的生效有兩個條件:第一、權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同成立。第二、債權(quán)人將權(quán)利轉(zhuǎn)讓的事實通知債務(wù)人。合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的法律效力分為對內(nèi)效力和對外效力,對內(nèi)效力具體表現(xiàn)為:第一、合同權(quán)利由讓與人轉(zhuǎn)讓給受讓人,如果是全部轉(zhuǎn)讓,則受讓人將作為新債權(quán)人而成為合同權(quán)利的主體,轉(zhuǎn)讓人將脫離原合同關(guān)系,由受讓人取代其地位。如果是部分權(quán)利轉(zhuǎn)讓,則受讓人將加入合同關(guān)系,與原債權(quán)人一起成為共同債權(quán)人。第二、在轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利時從屬于主債權(quán)的從權(quán)利也將隨主權(quán)利移轉(zhuǎn)而發(fā)生移轉(zhuǎn)。第三、轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當保證其轉(zhuǎn)讓的權(quán)利是有效存在且不存在權(quán)利瑕疵的。對外效力具體表現(xiàn)為:第一、債務(wù)人不得再向轉(zhuǎn)讓人即原債權(quán)人履行債務(wù)。第二、受讓人不僅取得債權(quán)人轉(zhuǎn)讓的債權(quán),而且應(yīng)取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利。第三、債務(wù)人在合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓時就已經(jīng)享有的對抗原債權(quán)人的抗辯權(quán),并不因合同權(quán)利的轉(zhuǎn)讓而消滅。2
我國關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的立法例包括《中華人民共和國民法通則》(以下簡稱《民法通則》)第九十一條和《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第五章的有關(guān)規(guī)定,其中第七十九條至八十三條專門規(guī)定合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題,第八十七條規(guī)定辦理批準、登記等手續(xù)問題。
《民法通則》第九十一條規(guī)定:“合同一方將合同的權(quán)利、義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人的,應(yīng)當取得合同另一方的同意,并不得牟利。依照法律規(guī)定應(yīng)當由國家批準的合同,需經(jīng)原批準機關(guān)批準。但是,法律另有規(guī)定或者原合同另有約定的除外”。該條款沒有對權(quán)利的轉(zhuǎn)讓和義務(wù)的轉(zhuǎn)移進行區(qū)分,而是將二者作為一個整體看待。合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓含有義務(wù)轉(zhuǎn)移的因素,所以需要取得合同另一方的同意,但是如果轉(zhuǎn)讓人不承擔合同義務(wù)(單務(wù)合同)或者義務(wù)已經(jīng)履行完畢,其轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利是否需要合同另一方的同意呢?僅就該條文理解,在這種情況下,仍需另一方的同意。同時該條文對合同權(quán)利的轉(zhuǎn)讓還有一個限制,即轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時不得牟利,這種規(guī)定明顯帶有計劃經(jīng)濟體制立法模式的色彩?!逗贤ā逢P(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的規(guī)定“是在對民法通則第91條進行補充的基礎(chǔ)上,并借鑒《涉外經(jīng)濟合同法》第26條的有關(guān)規(guī)定發(fā)展而來,它彌補了合同債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓的立法漏洞”。3 因《合同法》關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定比較明確,本文不再詳述。
《合同法》未對合同所指向的標的物作動產(chǎn)和不動產(chǎn)的劃分,應(yīng)當理解為只要符合法律規(guī)定,不論動產(chǎn)還是不動產(chǎn),合同權(quán)利都可以轉(zhuǎn)讓。因此可以講《合同法》對房屋買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓提供了明確的法律依據(jù)。下面就該權(quán)利轉(zhuǎn)讓所涉及的問題進行分析論述。
二、我國關(guān)于房屋買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定。
因預(yù)售商品房以外的其他房屋買賣合同的權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題并不復(fù)雜,本文對該問題不再贅述,下面僅就預(yù)售商品房買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題進行分析。
預(yù)售商品房買賣合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓問題一般稱之為預(yù)售商品房再轉(zhuǎn)讓。對于預(yù)售商品房再轉(zhuǎn)讓問題有兩種截然相反的觀點:第一種是反對轉(zhuǎn)讓,主要理由是“炒樓花”具有較大的投機性,允許炒樓花可能導致房價上漲,擾亂房地產(chǎn)市場秩序,損害房屋實際使用者的利益,影響國民經(jīng)濟的發(fā)展。贊成轉(zhuǎn)讓的認為,炒家進入房地產(chǎn)市場進行風險投資,既可以為房地產(chǎn)開發(fā)聚集資金,又可以活躍市場,從世界各國房地產(chǎn)交易實踐來看,炒家參與房地產(chǎn)市場已經(jīng)成為成熟房地產(chǎn)市場的主要特點 。4本人贊同第二種觀點,商品房再轉(zhuǎn)讓形成的原因是多方面的,可能是為了投資,也可能是因其他原因,購買的商品房對預(yù)購方已經(jīng)沒有意義,例如預(yù)購方移居國外。如果一概禁止轉(zhuǎn)讓,則限制了預(yù)購方合法權(quán)益的行使。
其實,關(guān)于預(yù)售商品房再轉(zhuǎn)讓問題,我國1995年《房地產(chǎn)管理法》已經(jīng)作出了規(guī)定,該法第五十四條規(guī)定:“商品房預(yù)售的,商品房預(yù)購人將購買的未竣工的預(yù)售商品房再行轉(zhuǎn)讓的問題,由國務(wù)院規(guī)定”。因迄今為止國務(wù)院尚未作出具體規(guī)定,有些學者據(jù)此認為預(yù)購商品房不能再轉(zhuǎn)讓。本人認為該規(guī)定是一種委任性條款,即授權(quán)國務(wù)院對預(yù)售商品房再轉(zhuǎn)讓制定行政法規(guī),其隱含的意思是預(yù)購商品房可以再轉(zhuǎn)讓。我們無法想象國務(wù)院會制定這樣的行政法規(guī):“根據(jù)《房地產(chǎn)法》第五十四條的規(guī)定,預(yù)售商品
房不能再轉(zhuǎn)讓”。如果預(yù)售商品房不可以再轉(zhuǎn)讓,那么《房地產(chǎn)法》應(yīng)當直接作出規(guī)定,沒有必要再授權(quán)國務(wù)院制定不可轉(zhuǎn)讓的行政法規(guī)。所以該條款“實際上是對商品房的預(yù)售合同轉(zhuǎn)讓的認可”。
房屋買賣合同 篇9
1、在甲乙雙方各自提供的證件等資料真實有效、并積極配合的前提下,丙方按照國家政策規(guī)定協(xié)助雙方完成交易。
2、本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各持一份,具有同等法律效力。如本協(xié)議與《買賣合同》、《居間服務(wù)合
同》、過戶、按揭代理合同》約定不一致的,均以本協(xié)議為準。
3 口,且無需填寫相關(guān)內(nèi)容):
關(guān)于房屋租約的約定:口有/口無
交易房屋的租賃期限至 年 月 日止;就房屋租賃事宜,甲乙雙方一致同意:
關(guān)于央產(chǎn)房的約定:口有/口無
甲方應(yīng)于 年 月 日前取得《中央在京單位已購公房上市出售登記表》:如未能按期取得,
則應(yīng)承擔相關(guān)責任。
關(guān)于裝修、家具、家電等附屬設(shè)施清單的約定:口有/口無
以下附屬設(shè)施隨房屋一并轉(zhuǎn)移并交付給乙方:
(1)裝修包括:
(2)家具包括:
(3)家電包括:
關(guān)于限購政策導致本協(xié)議無法履行時已 支付款項的具體約定::口有/口無
對乙方已支付的房屋的約定:
對已支付的或應(yīng)支付的代理費的約定:
其他約定:口有/口無
全部款項并支付乙方總房款50%的違約金。
部款項,并收取總房款50%違約金。
(以下無正文)
甲方(出賣方):
委托代理人:
丙方(居間方):北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
經(jīng) 辦 人:
聯(lián) 系 電 話: 乙方(買受方): 委托代理人:
房屋買賣合同 篇10
20xx年8月初,原告經(jīng)同事介紹,意向購買被告位于白銀西區(qū)蘋果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套,看房過程中,被告介紹,該房產(chǎn)實際所有人為其朋友仙云輝,仙云輝將該房產(chǎn)全權(quán)委托給被告,由被告代理出售,房產(chǎn)面積106.77平方米,建造年代為20xx年。當原告及家人問及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時,被告滿口
答應(yīng)可以砸墻,基于建筑常識,原告認為該房屋為框架建筑結(jié)構(gòu)(實際為磚混結(jié)構(gòu)),被告對此持默認態(tài)度,沒有對房屋建筑結(jié)構(gòu)這一關(guān)鍵性問題履行其如實告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進行坐談,期間原告多次問及被告,購買此房產(chǎn)除購房款、過戶費、稅費外是否還需原告承擔其他費用,被告稱再無其他費用,雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議,約定房屋總價為41萬元人民幣,為表購房誠意,原告當即付給被告購房定金1萬元,由被告開具標注有“定金”字樣的1萬元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日,原告籌備房款之余在蘋果家園物業(yè)管理處詢問蘋果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)情況,物業(yè)管理處工作人員告知原告,該房產(chǎn)為磚混式建筑結(jié)構(gòu),絕不能砸墻改變原房屋格局,否則將直接影響到整棟樓的住戶安全,除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話進行交涉,但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)及物業(yè)費用的行為沒有過錯,極力主張讓原告忽略房屋結(jié)構(gòu)問題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用,交涉無果。后原告多方聯(lián)系被告,提議協(xié)商解決爭端以繼續(xù)履行合同,但被告寸步不讓,堅持由原告單方面承擔全部責任。20xx年8月27日晚,原告再次電話聯(lián)系被告,被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區(qū)某房產(chǎn)中介登記出售,即將與他人簽訂購房合同,無意向原告出售此房產(chǎn),并拒絕退還原告支付的定金,此事實有當晚電話錄音材料為證。
綜上,原告認為,原、被告之間雖未簽訂書面房屋買賣合同,但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話錄音材料,可證實交易雙方、交易標的和交易價格,已經(jīng)形成合法有效的房屋買賣合同關(guān)系。被告在房屋交易過程中違背誠信,不履行其如實告知房屋情況的義務(wù),刻意隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)、拖欠的物業(yè)費用等關(guān)鍵性問題,產(chǎn)生分歧后,被告推卸己方責任,以定金為要挾,迫使原告接受其無理條件,為合同進一步履行制造障礙,合同目的落空;另一方面被告在未撤銷與原告已形成的購房合同情況下,又將房屋登記出售給第三人,事實上已購成“一房多賣”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時間,同時也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權(quán)益,訴至貴院,請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
白銀市白銀區(qū)人民法院
起訴人:XXX
20xx年9月28日
房屋買賣合同 篇11
房屋買賣合同篇1
賣方:________(以下簡稱甲方)
買方:________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積及附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______號",房屋土地使用權(quán)證號為"______號";
2、甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號,為______結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(原產(chǎn)權(quán)證上標明)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±%(不包括±%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±%(包括±%)時,甲乙雙方同意按下述第種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3.____________________________________________。
第三條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第四條付款方式:
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金人民幣元整,并應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第五條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后___日內(nèi),甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第六條違約責任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條合同變更
1、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條爭議的解決
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條:其他約定
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
甲方:________乙方:________
身份證號:________身份證號:________
電話:________電話:________
現(xiàn)住址:________現(xiàn)住址:________
簽約日期:________簽約日期:________
房屋買賣合同篇2
賣方:____________甲方
買方:____________乙方
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)
房屋座落:________
幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方)用途
2、該房屋的所有權(quán)證號為:;國有土地使用權(quán)證號為:________。
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式“√”:出讓()、劃撥()本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(¥)元,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,乙方在
年月日前分次付清,付款方式:。
乙方支付房款具體約定為:
1、于____前,支付甲方房款;
2、于___前,支付甲方房款;
三、甲方于年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于___年___月___日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起___日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由方承擔,營業(yè)稅由方承擔,印花稅由方承擔,個人所得稅由方承擔,向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由方承擔。其它稅費約定情況:。
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為。
十三、其它約定事項:
甲方(簽章):________________乙方(簽章):_______________
共有權(quán)人:_______________地址:_______________
地址:_______________聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
____年____月____日
房屋買賣合同篇3
賣房人:_____________________;(以下簡稱甲方)
買房人:_____________________;(以下簡稱乙方)
為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立此合同,以便雙方共同遵守。
第一條甲方愿將座落____市____區(qū)___街__段___號的__房(__室__廳___平米)賣于乙方,永遠為業(yè),空口無憑,立字據(jù)為證。
第二條該房的房價款計人民幣____萬___千___百元整(____元)。
第三條由于賣房人房證及發(fā)票沒有到手,房子的.買賣現(xiàn)在不能兌現(xiàn),經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,訂立此合同,甲方應(yīng)在簽此合同后一個月之內(nèi)給予房證或發(fā)票等證件。
第四條在房屋買賣合同簽訂后三日內(nèi),乙方支付甲方定金_______元。如一方違約,除適用定金罰則外,還應(yīng)當賠償因一方違約給對方造成的所有經(jīng)濟損失。
第五條本合同在施行中出現(xiàn)爭議,雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商解決不成訴至法院。
第六條本合同經(jīng)雙方簽字、按手印后生效,本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
賣房人(甲方):_____________________簽字
身份證號:_________________________聯(lián)系方式:_____________________
買房人(乙方):_____________________簽字
身份證號:_________________________
______________年_______月_______日
房屋買賣合同篇4
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在市路小區(qū)號樓單元室(建筑面積平方米,儲藏室平方米,產(chǎn)權(quán)證號)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元整;即人民幣小寫元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金元整,即小寫元。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在個月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц读P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,(含在房屋價值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):
身份證號:
住址:
電話:
xx年月
乙方(買方):
身份證號:
住址:
電話:
房屋買賣合同篇5
買方(受讓方):(以下簡稱甲方)
賣方(轉(zhuǎn)讓方):(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)共同協(xié)商,本著平等互利、自愿的原則,就房屋買賣有關(guān)事項訂立本合同。
一、房屋具體情況:
1.位置:________區(qū)
2.房屋套型________,建筑面積________平方米,結(jié)構(gòu)________樓層________,用途________。
3.該房屋的銷售價格為每平方米________元人民幣,總計房價________拾________萬________千________百________拾________元整。
二、乙方銷售該房屋應(yīng)具備合法的《房屋所有權(quán)證》,如買賣該房屋引發(fā)產(chǎn)權(quán)糾紛,概由乙方負責處理。
《房屋所有權(quán)證》書證號:
三、房屋四界:
房屋四界
東:
西:
南:
北:
四、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽章,交成都市房地產(chǎn)交易中心登記后,由甲方一次性向乙方支付總房價款的________%,計________元的定金或________元的預(yù)付款,其余________%,計________元價款則交成都市房地產(chǎn)交易中心代存,代辦完房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)乙方將房屋騰空并連同該房屋有關(guān)圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方后,甲、乙雙方同時到房地產(chǎn)交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領(lǐng)取售房余款。
五、甲、乙雙方互相監(jiān)督,不得隱瞞買賣成交價額。甲方協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),其稅費按規(guī)定各自交納。
六、本合同甲、乙雙方簽章并由成都市房地產(chǎn)交易中心登記。雙方均不得違約。如甲簽章違約,乙方不退還定金;乙方違約,則雙倍退還甲方定金;違約方還應(yīng)承擔產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)回已繳和應(yīng)繳納的稅費和造成的經(jīng)濟損失。
七、乙方賣給甲方的房屋,在辦理過戶手續(xù)期間,如因不可抗力原因而不能進行交易的,甲方提出撤消合同時,乙方應(yīng)當同意,并如數(shù)退還甲方定金。
八、其他決定事項:
1.
2.
3.
4.
九、本協(xié)議一式________份,甲方執(zhí)存________份,乙方執(zhí)存________份,成都市房地產(chǎn)交易中心執(zhí)存________份。
十、買賣雙方情況
買方
姓名(簽章)
現(xiàn)戶籍所在地
身份證號
工作單位
電話號碼登記人
共有人
代理人賣方
登記人
共有人
代理人
甲方(簽字)乙方(簽字)
簽定時間:年月日